NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

Contrato No . CNH -R01-L03-A8 /2015



CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE

HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE

LICENCIA

ENTRE

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

y



DUNAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, S.A.P.I. DE



c.v.

10 DE MAYO DE 2016

ÁREACONTRACTUAL8



ÁREA CON TRACTUAL



8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015



ÍNDICE



Pág.#



CLÁUSULA l. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN ........................................................ 3

1.1

1.2

1.3



Definiciones ................................................................................................... ........3

Singular y Plural .................................................................................................. 13

Encabezados y Referencias .................................................................................. 13



CLÁUSULA 2. OBJETO DEL CONTRAT0 .............. ........ ............................... ............. ......... 13

2.1

2.2

2.3



Modalidad Lice ncia ............ .............................. ................................................... 13

No Otorgamiento de Derechos de Propiedad ....................................................... 14

Repo1te Contable de Beneficios ........................................................................... 14



CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO ............................................................................. 14

3.1

3.2

3 .3

3 .4

,



Plazo ............ ......... ........ .............................................. ............. ............................ . 14

Prórroga ............. ................................................................. ............................. ..... 14

Etapa de Transición de Arranque ......................................................................... 15

Renuncia del Contratista ................ ....................................... ............. ................. . 16

,



CLAUSULA 4. EVALUACION ........................................................................................ ......... 16

4. 1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8



Plan de Evaluación .............. ............... .............. .................... ................................ 16

Período Inicial de Evaluación .............................................................................. 17

Período Adicional de Evaluación .................... ............................... ............... ....... 17

Retraso en la Pre sentación del Plan de Evaluac ión .................... .............. ........... 17

Incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo o de los Compromisos

Adicionales .................... ....................... .............................. .............. ........... ........ 17

Pruebas de Fonnación ................................ .............. ............................................ 19

Hidrocarburos Extraídos Durante Prueba s ...................... ........................ ............. 19

Infonne de Evaluación ............. ................ ............................... .................. ...........20



CLÁUSULA 5. DESARROLL0 ....................... ............................................. ................... .......... 20

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6



Plan Provisional ................... .................................. ....................... ........ ...............20

Notificación de Continuación de Actividades ..................................................... 20

Plan de Desarrollo ....................................... ....................... .................... .............. 20

Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH ............. ................ .....21

Cumplimiento del Plan de Desairnllo y Modificacione s ... .................................. 21

Actividades de Exploración ......... ................ ......................... ............................... 2 1



\\



JJ\



CLÁUSULA 6. DEVOLUCIÓN DEL ÁREA ..................................................... ................. .....22

6.1

6.2



Reglas de Reducción y Devolución ................................................ ............... ......22

No Disminución de Otras Obligacione s . ............................... .............................. 22



~



CLÁUSULA 7. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ............................................................ 22._

, ~

7.1

7.2



Perfil d~ Producción ..................... .................. ....... ............... .......... ...................... 2~

Instalacione s ................................. ........................... ........... ......................... .........2 ~



c;k

ÁREACONTRACTU AL8



~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



CLÁUSULA 8. UNIFICACIÓN ............................ .............. ........................ ............ ................... 22

8.1

8.2



Procedimiento de Unifícación ...................................... ........................................ 22

Unificación sin Contrat ista o Asignatario Contiguo ............. ................. .............. 23



CLÁUSULA 9. AVANCE DE LA S ACTIVIDADES PETROLERAS ...................... ............. 24

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5



Perfora ción de Pozos ................. ........... ................. ...............................................24

Reportes de Perforación y Geofísicos .... .................................................. ........ ....24

Programas de Trabajo Indicativo s ......... ...... .............................. ................ ..........24

Infon nes de Avan ce .................. .................................... ............... ........................ 24

Actividades Exentas de Aprobación ... ................................ ................................. 25



CLAUSULA 10. COSTOS ............................... ........... ............................... .................................25

l 0.1

10.2

l 0.3

10.4

10.5



Contabilidad de Costos del Contratista ...... .............. .......... ........................ ......... .25

Presupuestos Indicativos ............. .......... ..................... ................................. ........ .25

Procura de Bienes y Servic ios ...... ............... .............. ............. .............................. 25

Obligación de Mantener Registros ........................... ............................................ 25

De las Operaciones del Contratista con Terceros ........................... .....................25



CLÁUSULA 11. MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

NETOS ........................................................................................ ............................ ..........26

11.1

11.2

11.3



11.4

11.5

11.6

11.7

11.8



Volu111eny Calidad ............... ............... .......................................... ......... ........... ..26

Procedimientos de Medición .......................................... ..................... ............... ..26

Instalación, Operación, Mantenimiento y Ca libración de los Sistemas de

Medición ....................... ................ ...................... ...................................... ....... ....26

Registros ....... ....... ...................... ................... ..................................... ..................27

Mal Func ionamiento del Sistema de Medición .......................................... .........27

Reemplazo del Sistema de Medición ........ ..................................... ...................... 28

Acceso a los Sistemas de Medición .......................... ...................... ......... ............28

Punto de Medición Fuera del Área Contractual.. .............................................. ...28



CLÁUSULA 12. MATERIALES ................................... .......................................... .............. .....28

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5



Propiedad y Uso de Materiales .... ....................... ........................................ ......... 28

Materia les Exentos
A.rrenclainiento. ..................... .................................. ....................................... ......29

Opción ele Co1npra . ..................... ................. .......... ._...................................... .......29

Disposic ión de Activos ......... ............................................................ ...................29



CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES ........................ ......29

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5



Obligaciones Adicionales del Contrati sta ........................ ...................... ..............29

Aprobaciones de la CNI-I. ...... .............................................................................. 31

Responsabi lidad en Seguridad Industrial, Segur idad Operativa,

Prot ección al Ambie nte y Salud en el Trabajo .............................................. .......32

Daño s Preexi stentes ........ ....................................... .............................................. 33

Derecho de Acceso de Terceros al Área Contractual. ......................... ............... .34



CLÁUSULA 14. DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ....................... ............ ............. ......34\

14.1



Hidrocarburo s de Autoconsumo ................................................................ ........ ~



11



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20J 5

14.2

14.3



Comercial ización de la Producción del Contratista ..... ................. .............. ......... 34

Disposición de los Subproductos .............. ....................... ....................................34



CLÁUSULA 15. CONTRAPRESTACIONES ............................................ ................. ............. 34



15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

'



Pagos Mensuales .. ......... ....................... ................ .................... ............................34

Contraprestación del Estado ........................... ........... .............. ............................35

Contraprestación del Contratista ..................... ................ ............................. ........ 35

Valor Contractual de los Hidrocarburos .. ......... ................ ...................................35

Cálculo de las Contraprestaciones ............... ............................. ........................... 35

'



CLAUSULA 16. GARANTIAS ................... ............................ ............................... .................... 35



16.1

16.2



Garantía de Cumplimiento ..... ........................... .............................. ..................... 35

Garantía Corporativa ........ ............... ................................... ................. ................. 38



CLÁUSULA 17. ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL ............ ...... ...38



17.1

I 7.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7



Requerimientos del Programa . .................. .......... ...................................... ...........38

Notificación de Abandono .... ...................... ........... ................................ .............. 39

FideiconlÍso de Abandono ................ ...................................................... .............39

Fondeo del Fideicomiso de Abandono ............. ....................... ........................ ....39

Fondos Insuficientes .................... ........... ........................... ..................................40

Sustitución Solicitada por la CNH .................................................... ............... ....40

Etapa de Transición Final ............................................ ............ ............................ 40



CLÁUSULA 18. RESPONSABILIDAD LABORAL; SUBCONTRATISTAS Y

CONTENIDO NACIONAL ......................................... ......................................... .......... 42



18.1

18.2

18.3

18.4

18.5



Responsabilidad Laboral ..................................................................... .................42

Subcontratistas ...... .................... ............................................. ..............................42

Contenido Nacional ............... ........................................... ................................... 42

Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional .................... .................. .44

Capacitación y Transferencia Tecnológica .... ..................... .................................44



'



CLAUSULA 19. SEGUROS ................................................................................................ .......44



19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8



Disposición General. ...................... ........................ ....................... ...................... .44

Cobertura de Seguros ............ .................................................. ............ ................. 44

Aseguradoras y Condiciones ............................................................................... .45

Modificación o Cancelación de Pólizas ............................ ..................... ..............46

Renuncia a la Subrogación ...................................................... .............................46

Destino de los Beneficios ............................................. ........................................ 46

Moneda de Pago ... ................... .................................................... ............... ..........46

Cumplimiento con la Normatividad Aplicable ......... ........................ .................. .46



CLÁUSULA 20. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL ............ ............... .................. 46



20.1

20.2



Obligaciones de Carácter Fiscal. ....................... .................................................. .46

Derechos y Aprovechamientos ......................... ................................ .................. .47



CLÁUSULA 21. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ...... ........................ ................. .\



21. I



7



'

Caso Fortuito o Fuerza Mayor ............................................................................ .47 ~

~



lll



ÁREACONTRACTUAL8



,,



Contrato No . CNH-RO l-L03-A8/2015

21.2

21.3

21.4

21.5



CargadelaPrueba ..................................... ....................... ............................. ......47

Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor .................................................. .47

Derecho de Terminación ................ .................................... ................................. .48

Situaciones de Emergencia o Siniestro .......................... ..................................... .48



CLÁUSULA 22. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN

CONTRACTUAL ....... ........................ .................. ....... ........................................ ............48

22.1

22.2

22.3

22.4

22 .5

22.6



Rescisión Administrativa ................................................ ........ ........... ........ ......... .48

Investigación Previa ....................................... ............................. ........ ................ 50

Procedimiento de Rescisión Administrativa ...................................................... ..50

Rescisión Contractual ........................... ................................... ............... ...... ....... 51

Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual ................ ........52

Finiquito .................. ............. .......... .............. ................................... .......... ...........52



CLÁUSULA 23. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL ....... ........................... ...... .................. 53

23.1

23.2

23.3

23.4

23 .5

23.6



Cesión .............. .............. ........... .................... ............. ...................................... ....53

Transferencias Indirectas; Cambio de Control ................................... ................. 53

Solicitud a la CNH ................. ........................... ................................................... 53

Efectos de la Cesión o del Caihbio de Control ........................ ..................... .......53

Prohibición de Gravámenes ............. ................. ..................................... ............. .54

Invalidez ...... ....... ................................................. ........................ ......................... 54



CLÁUSULA 24. INDEMNIZACIÓN ........................................... .............. ........... ........... ......... 54

CLÁUSULA 25. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ........... .......... 55

25.1

25.2

25.3

25 .4

25.5

25.6

25.7

25.8

25.9



Nonnatividad Aplicable ........... ....................... ............. ........................................ 55

Conciliación .................... ............ ....................... ................................... ...............55

Requisitos del Conci liador y Experto Independiente ....... ............... .................... .56

Tribunales Federales .......... .................. .................. .............................................. 56

Arbitraje ............. ................... ............................................ .......... .......... ...............57

Consolidación .................................... ............ ............. ....................... .................. 57

No Suspensión de Actividades Petroleras .............................. ............ ..................57

Renuncia Vía Diplomática ....................... .................................................... ........57

'frataclos Internacionales ....................................... ........................................ .......57



CLÁUSULA 26. MODIFICACIONES Y RENUNCIAS .................. ............. ............ .............. 58

CLÁUSULA 27. CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES .......................... 58

27.1

27.2



Declaraciones y Garantías .......................... ........................... ...... ...... ...................58

Relación ele las Partes ...... ..................... ............... ......................... .............. .........58



CLÁUSULA 28. DATOS Y CONFIDENCIALIDAD .................. ............. .......... ..................... 58

28.1

28.2

28.3

28.4



Propiedad ele la Información .............................. .................................... ..............58

Infonnación Pública .... ............... .......................... ................................... ............. 59

Confidencialidad ..................... ............... .............................. .......................... ...... 59

Excepción a la Conficlencialiclacl ............................... ........................ ..................59



CLAUSULA 29. NOTIFICACIONES ............... ........................................ ........................ ........60 ,

CLÁUSULA 30. TOTALIDAD DEL CONTRAT0 ...................... ............................ ........... ....60

CLÁUSULA 31. DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA .......... ...................... ........... ......61



(./{

IV



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015

31. l

31 .2

31 .3

31.4



Acceso a Ja lnfonnación ....................... ....... ... ............... ......... ...... ....................... 61

Conducta del Contratista y Filiales .................. ...................... .... ...... .......... .......... 61

Notificación de Investigación ............. ..................... ............ ........... ........ ...... ....... 61

Conflicto de Interé s .......... ...... ............................................................. ............ ..... 61



CLÁUSULA 32. COOPERACIÓN EN MATEIUA DE SEGURIDAD NACIONAL ........... 62

CLÁUSULA 33. IDIOMA ........................ ....................... ................ ........................................... .62

CLÁUSULA 34. EJEMPLARES ........ .......................................... .............................................. 62



~



V



ÁREACONTRACTUAL8



i



Contrato No. CNH-RO1-L03-A8/2015

CONTRATO CNH-R01-L03-A8/2015

CONTRA TO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA

MODALIDAD DE LICENCIA



Este Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia

(el "Contrato") se celebra el I O de mayo de 2016, entre, por una parte, los ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS ("México", el "Estado" o la "Nación"), por conducto de la COMISIÓN

NACIONAL DE HIDROCARBUROS (la "CNH"), representada por el C. Juan Carlos Zepeda

Malina, en su carácter de Comisionado Presidente, Carla Gabriela González Rodríguez, Secretaria

Ejecutiva; Gaspar Franco Hernánclez, Titular de la Unidad de Administración Técnica de

Asignaciones y Contratos, y por la otra pat1e, DUNAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN,

S.A.P.I. DE C.V., una sociedad mercantil constituida de acuerdo con las leyes ele los Estados

Unidos Mexicanos (en lo sucesivo "Dunas Exploración y Producción"), representada por Juan

Manuel Flores Galicia, en su carácter de representante legal, al tenor de las siguientes

Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES



La Comisión Nacional de Hidrocarburos declara que:



I.

Es un Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética de la

Administración Pública Federal Centralizada del Estado con personalidad jurídica propia,

autonomía técnica y de gestión de conformidad con los artículos 28, octavo párrafo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la "Constitución"), 2, fracción I, y 3 de la

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

U.

Conforme a los artículos 27, séptimo párrafo, de la Constitución, 15 de la

Ley de Hidrocarburos y 38, fracción 11,de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en

Materia Energética, tiene capacidad legal para celebrar, en nombre y representación del Estado,

contratos con pat1iculares o con Empresas Productivas del Estado a través de los cuales la Nación

lleva a cabo las actividades estratégicas de Exploración y Extracción del Petróleo y demás

hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el territorio mexicano;

JII.

De conformidad con las disposiciones aplicables de la Constitución, la Ley

de Hidrocarburos, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y los

lineamientos establecidos por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el ámbito de sus respectivas competencias, el l 2 de mayo de 2015 publicó en el Diario

Oficial de la Federación la Convocatoria No. CNH-R01-C03/2015 para la licitación pública

internacional de un Contrato para la Extracción bajo la Modalidad de Licencia para el Área

Contractual descrita en el Anexo l y que de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases

de licitación emitidas para dicho procedimiento de licitación, emitió el fallo el 24 de diciembre de

2015 en virtud del cual se dio por ganador de la licitación a Construcciones y Servicios Industriales

Globales, S.A. de C.V. y



~



ÁREACONTRACTUAL~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/20 I 5

IV.

Su representante está facultado para celebrar este Contrato conforme al

artículo 23, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética,

así como en los artículos 14 fracción XVT,20 y Cuarto Transitorio del Reglamento Interno de la

Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Dunas Exploración y Producción declara que:



I.

Es una sociedad mercantil constituida y con personalidad jurídica de

conformidad con las leyes de México, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la

Sección III de las Bases de Licitación para la Adjudicación de Contratos de Licencia para la

Extracción de Hidrocarburos en Áreas Contractuales Terrestres - Tercera Convocatoria, Licitación

CNH-ROI-L03/2015 cuyo único objeto social es la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y

que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el presente Contrato;

ll.

Tiene su residencia fiscal en México, cuenta con un Registro Federal de

Contribuyentes y no tributa en el régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere

el Capítulo VI del Título Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;



m. Conoce las leyes de México, así como sus reglamentos y cualesquiera otras

disposiciones aplicables;

IV.

Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y de

ejecución para cumplir con sus obligaciones en virtud del presente Contrato;

V.

Ha llevado a cabo los actos corporativos, obtenido las autorizaciones

corporativas o de otra naturaleza y cumplido con los requisitos legales aplicables para celebrar y

cumplir el presente Contrato y ni ella ni ningún tercero asociado con la misma se encuentra en

ninguno de los supuestos del a1tículo 26 de la Ley de Hidrocarburos, y

VI.

La capacidad jurídica de su representante para celebrar el presente Contrato

se acredita mediante el poder protocolizado en la escritura pública No. 13,460, Volumen 78,

otorgada ante Notario Público No. de 17 de Villahermosa, Tabasco, Lic. Gerardo Lopezconde

Lastra, de fecha 6 de febrero de 2016.

EL OBLIGADO SOLIDARIO, declara que:

Construcciones y Servicios Industriales Globales, S.A. de C.V . declara que:



I.

Es una sociedad debidamente constituida y existente de acuerdo con las

leyes de los de los Estados Unidos Mexicanos y tiene la capacidad legal para celebrar y cumplir

con las obligaciones derivadas de este Contrato en su carácter de obligado solidario, en

cumplimiento a lo establecido en el numeral 22.3 de la Sección III de las Bases de Licitación para

la Adjudicación de Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en Áreas

Contractuales Terrestres, lo cual se acredita con la escritura pública No. 8,574, Volumen 205,

otorgada ante Notario Público adscrito a la Notaría No. de 17 de Villahermosa, Tabasco, Lic.

Gerardo Lopezconde Lastra, de fecha 15 de abril de 2009.



\. '



\



\ <\



\\

\



2



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

II.

La capacidad jurídica de Juan Manuel Flores Galicia como representante

legal para celebrar el presente contrato se acredita mediante la escritura pública No. 1O,1 I 9,

Volumen 22, otorgada ante Notario Público adscrito a la Notaría No. de 17 de Yillahcnnosa,

Tabasco, Lic. Gerarclo Lopezconde Lastra, de fecha 11 de julio de 2011



Con base en las declaraciones anteriores , las Partes acuerdan las siguientes:



CLÁUSULAS

CLÁUSULA l.

DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1

Definiciones. Para los efectos de este Contrato, los siguientes términos

tendrán los significados mencionados a continuación:



"Abandono" significa todas las actividades de retiro y desmantelamiento de los

Materiales, incluyendo sin limitación, el taponamiento definitivo y abandono de Pozos, el

desmontaje y retiro de todas las plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo

suministrado o utilizado por el Contratista en Ja realización de las Actividades Petroleras, así como

la restauración de los Daños Ambientales en el Área Contractual afectada por el Contratista en la

realización de las Actividades Petroleras de confonnidad con los términos de este Contrato, las

Mejores Prácticas de la Industria, la Normatividad Aplicable y el Sistema de Administración.

"Actividades Petroleras" significa las actividades de Exploración, Evaluación,

Extracción y Abandono que realice el Contratista en el Área Contractual conforme a este Contrato.

"Agencia" significa la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y ele Protección

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

"Almacenamiento" significa el depósito y resguardo de Hidrocarburos, en

depósitos e instalaciones confinadas que puedan ubicarse en Ja superficie, el mar o el subsuelo.

"Año" significa un año calendario.

"Aportación Anual" tendrá el significado previsto en la Cláusula 17.4.

"Área Contractual" significa la superficie descrita en el Anexo 1, incluyendo las

formaciones geológicas contenidas en la proyección vertical ele dicha superficie hasta la

profundidad establecida en dicho Anexo 1, en la cual el Contratista está autorizado y obligado en

virtud del presente Contrato a llevar a cabo las Actividades Petroleras, en el entendido que: (i) este

Contrato no le concede al Contratista ningún derecho real sobre el Área Contractual ni sobre los

recursos naturales en el subsuelo, y (ii) el Área Contractual será reducida ele conformidad con los

términos de este Contrato.



3



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/ 20 15



"Área de Desarrollo" significa una parte o la totalidad del Área Contractual

incluida en un Plan de Desarrollo de conformidad con lo previsto en la Cláusula 5.3.

"Área de Evaluación " significa una parte o la totalidad del Área Contractual

incluida en el Plan de Evaluación de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.1.

"Área Tipo 1" tendrá el significado previsto en las Bases de Licitación.

"Área Tipo 2" tendrá el significado previsto en las Bases de Licitación.

"Autoridad Gubernamental " significa cualquier órgano gubernamental a nivel

federal, estatal o municipal, del poder ejecutivo, legislativo o judicial , incluyendo lo s órganos

constitucionales autónomos del Estado.

"Barril " significa una unidad ele m edida equivalente a un volumen igual a 158.99

litros a una temperatura de 15.56 grados Celsius en condiciones de una atmósfera de pre sión.

"Bases de Licitación" significa las bases de licitación emitidas conforme a la

Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones o aclaraciones a las mismas, expedidas por la

CNH.

"BTU" significa la unidad térmica británica que representa la cantidad de energía

necesa ria para elevar la temperatura de una libra de agua (0.4535 kilogramos) un grado Fahrenheit,

en cond icione s de una atmósfera de presión.

"Campo" significa el área dentro del Área Contractual debajo de la cual están

locali zados uno o más yacimientos de Hidrocarburos en una o más forma cione s en la misma

estructura, entidad geológica o condición estratigráfica.

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa cualquier acto o hecho que impida a la

Parte afectada cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente Contrato si dicho acto

o hecho va más allá de su control razonable y no es resultado del dolo o culpa de la Parte afec tad a,

siempre que dicha Parte no pudiera evitar dicho acto o hecho tomando acciones diligentes. Sujeto

al cumplimiento de las condiciones antes estipuladas, Caso Fo1iuito o Fuerza Mayor incluirá en

forma enunciativa, mas no limitativa, los siguientes hechos o actos que impidan el cumplimiento

de la Parte afectada de sus obligaciones derivadas del presente Contrato: fenómenos de la

naturaleza tales como tormentas, hurac anes, inundacione s, deslaves, rel ámpagos y teITemotos;

incendios; actos de guerra (declarada o no); disturbios civiles, motines, insuITecciones, sabotajes

y te1Torismo; desastres por traslado de Materiales; restricciones por cuarentenas, ep idemi as,

huel gas u otras disputas laborale s que no sean con motivo de incumplimiento de algún contrato

laboral por parte de la Parte afectada. Queda expresamente entendido que Caso Fortuito o Fuerza

Mayor: (i) no incluirá dificultad económica o cambio en las condiciones ele mercado (incluyendo

dificultades en la obtención de fondos de capital o financiamiento) , y (ii) no eximirá de la

responsabilidad ambiental del Contratista conforme a la Normatividad Aplicable.



~



4



'\t~



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

"Condensados" significa líquidos de Gas Natural constituidos principalmente por

pentanos y componentes de Hidrocarburos más pesados.

"Contraprestación" significa, conjunta o separadamente, la Contraprestación del

Estado o la Contraprestación del Contratista, según sea el caso.

"Contraprestación del Contratista" significa, en relación con cualquier Mes,

comenzando con el Mes en el que se inicie la Producción Comercial Regular, la transmisión

onerosa de los Hidrocarburos Netos, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 15.3 y en el

Anexo 3.

"Contraprestación del Estado" significa, en relación con cualquier Mes,

comenzando con el Mes en el que se inicie la Producción Comercial Regular, los pagos en efectivo

derivados de la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual, así como aquellas otras

contraprestaciones que le corresponden a la Nación, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 15.2

y en el Anexo 3.

"Contratista" significa Dunas Exploración y Producción.

"Contrato" significa el presente Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo

la Modalidad de Licencia, incluyendo los anexos que se adjuntan al mismo (que constituirán parte

integral del presente Contrato), así como todas las modificaciones que se hagan al mismo de

conformidad con sus términos y condiciones.

"Control" significa la capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a

cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las

asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la

mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, del Contratista; (ii) mantener la

titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del

cincuenta por ciento del capital social del Contratista, y (iii) dirigir, directa o indirectamente, la

administración, la estrategia o las principales políticas del Contratista, ya sea a través de la

propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma .

"Convocatoria" significa la convocatoria pública internacional número CNH-R01C03/2015 publicada en el Diario Oficial de la federación por la CNI-1 el 12 de mayo de 2015.

"Costos" significa todas las erogaciones, gastos, inversiones u obligaciones

relacionados con las Actividades Petroleras.

"Cuenta Operativa" significa los libros de cuentas y otros registros contables

mantenidos por separado por el Contratista para las Actividades Petroleras.

"Cuota Contractual para la Fase Exploratoria" tendrá el significado previsto en



el Anexo 3.

"Daño Ambiental" significa el daño que ocurre sobre algún elemento ambiental a

consecuencia de un impacto ambiental adverso.



5



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO I-L03-J\8/2015

"Daños Preexistentes" significa los pasivos ambientales presentes en el Área

Contractual identificados en la Línea I3ase Ambiental de conformidad con lo establecido en las

Clúusulas 3.3 y 13.4.

"Día" significa un día natural.

"Día Hábil " significa cualquier Día con excepc10n de súbados, domingos y

cualquier Día de descanso obligatorio de conformidad con la Normatividad Aplicable.

"Documentos Técnicos" significa, de manera enunciativa mús no limitativa , todos

los estudios, reportes, hojas de cúlculo y bases de datos, en cualquier forma, relativas al Área

Contractual o a las Actividades Petroleras.

"Dólares" o "EVA$" significa dólares de los Estados Unidos de América.

"Etapa de Transición ele Arranque" significa la etapa que se Ilevarú a cabo de

conformi .dad con lo establecido en la Clúusula 3.3 y la Nonnatividad Aplicable.

"Etapa de Transición Final" significa la etapa que se llevarú a cabo de

conformidad con lo establecido en la Clúusula 17.7 y la Normatividad Aplicable.

"Evaluación" significa todas las actividades y operaciones llevada s a cabo por el

Contratista para determinar los límites , caracte rización y capacidad de producción del o los

Campos, incluyendo sin limitación : (i) estudios geológicos y geofísicos; (ii) perforac ión de Pozos

de prueba; (iii) estudios de Reservas y otros estudios, y (iv) todas las operaciones auxiliares y

actividades requ eridas o convenientes para optimizar la conducción o resultado de las actividades

anteriormente indicad as.

"Evaluación de Impacto Social" significa el documento que contiene la

identificación de las comunidades y pueblos ubicados en el área de influencia de un proyecto en

materia de Hidrocarburos, así como la identificación , caracterización, predicción y valoración de

las consecuencias a la población que pudieran derivarse del mismo y las medidas de mitigación y

los planes de gestión social correspondientes .

"Exploración" significa la actividad o conjunto de actividades que se valen de

m étodos directos, incluyendo la perforación de Pozos, encaminadas a la identificación,

descubrimiento y Evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo.

"Extracción" significa la actividad o conjunto de actividades destinadas a la

producción de Hidrocarburos, inclu yendo la perforación de Pozos de producción, la inyección y la

estimulación de yacimientos, la Recuperación Avanzada, la Recolección, el acondicionamiento y

separac ión de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, dentro del Área Contractual,

así como la construcción, localización , operación, uso, Abandono y desmantelamiento de

insta lacione s para la producción.

"Fecha Efectiva" significa la fecha de firma del presente Contrato.



6



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

"Fideicomiso de Abandono" tendrá el signi ftcado previsto en la Cláusula 17.3.

"Filial" significa, en relación con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la

Controle directa o indirectamente, que esté Controlada por dicha Persona o que se encuentre bajo

el Control común de dicha Persona.

"Fondo" significa el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo.

"Garante" significa la empresa matri z en última instancia del Contratista o la

empresa que ejerza Control sobre el Contratista o que se encuentre bajo el Control común ele la

Persona que ejerza el Control sobre el Contratista, quien celebrará la Garantía Corporativa

simultáneamente con la suscripción del presente Contrato previa aprobación de la CNI-I.

"Garantía Corporativa" significa la garantía que se ejercerá en última instancia

para exigir el cumplimiento puntual y oportuno de todas y cada una de las obligaciones del

Contratista en virtud de este Contrato que no hayan siclo pagadas y/o cumplidas en su totalidad por

el Contratista, según corresponda, previa ejecución de las Garantías de Cumplimiento, o en su

caso, posterior a la ejecución de las pólizas de seguros a las que hace referencia la Cláusula 19. La

Garantía Corporativa será celebrada por el Garante de conformidad con lo establecido en la

Cláusula 16.2 y el modelo del Anexo 2.

"Garantía de Cumplimiento" significa, conjunta o separa damente , según el

contexto Jo requiera , la Garantía de Cumplimiento Inicial y la Garantía del Período Adicional.

"Garantía de Cumplimiento Inicial " tendrá el significado establecido en la

Cláusula 16. l.

"Garantía del Periodo Adicional" tendrá el significado establecido en la Cláusula



16.l.

"Gas Natural" significa la mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del

proce sam iento industrial y que es . constituida principalmente por metano y que usualmente

contiene etano, propano y butanos, así como dióxido de carbono , nitrógeno y ácido sulfhídrico,

entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado y Gas Natural No Asociado .

"Gas Natural Asociado " significa el Gas Natural disuelto en el Petróleo de un

yacimiento, bajo las condiciones de presión y de temperatura originales.

"Gas Natural No Asociado" significa el Gas Natural que se encuentra en

yacimientos que no contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales.

"Hidrocarburos" significa Petróleo, Gas Natural, Condensados, líquidos del Gas

Natural e hidratos de metano.

"Hidrocarburos de Autoconsumo " significa los Hidrocarburos utilizados como



1



~



7



ÁREA CONTRACTUAL 8



'~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

pero sólo en la manera y en las cantidades aprobadas de conformidad con la Normatividad

Aplicable.

"Hidrocarburos en e) Subsuelo" significa los recursos totales o cantidades totales

de Hidrocarburos con potencial de ser extraídos que se estima existen originalmente en

acumulaciones ele ocurrencia natural, antes ele iniciar su producción, así como aquellas cantidades

estimadas en acumulaciones aún por descubrir.

"Hidrocarburos Netos" significa los Hidrocarburos Producidos menos los

Hidrocarburos de Autoconsumo medidos en los Puntos ele Medición en condiciones

comercialmente aceptables en cuanto a contenido ele azufre, agua y otros elementos de

conformidad con la Normatividad Aplicable y las Mejores Prácticas ele la Industria, _los cuales

serán auditados y supervisados por la CNH.

"Hidrocarburos Producidos" significa el volumen total de Hidrocarburos

extraídos por el Contratista del Área Contractual.

"Incremento en el Programa Mínimo" significa las Unidades de Trabajo

adicionales a las que hace referencia el Anexo 6 que el Contratista se comprometió a realizar a

través del incremento porcentual en el Programa Mínimo de Trabajo como parte de la propuesta

económica por la que se adjudicó el presente Contrato.



resultado de

información

reportes de

terminación,



"Información Técnica" significa todos los dato s e infonnación obten.idos como

las Actividades Petroleras, lo cual incluirá, de forma en unciativa mas no limitativa:

geológica, geofísica, geoquímica, de ingeniería, registros de bitácora ele Pozos,

avance, Documentos Técnicos, y cualquier información relacionada con la

producción, mantenimiento o conducción de las Actividades Petroleras .



"Instalaciones de Comercialización" signifi ca la infra estructura y equipos

necesarios para transportar , comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los

Puntos de Medición, incluyendo todos los duetos para Petróleo, Condensados y Gas Natural,

bomba s, compresores, medidores e insta lacione s adicionales de Almacenamiento necesarias para

transpo rtar los Hidrocarburos del Punto de Medición al punto ele venta o a la entrada de un sistema

de entrega.

"Instalaciones de Recolección" significa todas las instalaciones y equipos

necesa rios para pruebas y separación de producción, tanques de Almacenami ento, compresores,

duetos, bombas y cualquier otro equipo necesario para la Recolección de Hidrocarburos.

"Inventario de Activos" significa el inventario de Pozos y Materiales descrito en

el Anexo 5.

"Ley de Hidrocarburos " significa la Ley de Hidrocarburos publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, incluyendo sus refonnas y adiciones.



rl



\



. '

~



~'



'

8



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-ROI-L03-J\8/2015



"Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos" significa la Ley de Ingresos sobre

Hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 ele agosto ele 2014, incluyendo

sus reformas y adiciones.

"Licitación" significa la licitación pública internacional CNH-ROI-L03/2015.

"Línea Base Ambiental" significa las condiciones ambientales en las que se

encuentran los hábitats, ecosistemas, elementos y recursos naturales, así como las relaciones de

interacción y los servicios ambientales, existentes en el Área Contractual al momento en que se

elabora el estudio para su determinación.

"Línea Base Social" significa la medición inicial de los indicadores

socioeconórnicos y socioculturales que podrían modificarse por las actividades realizadas en el

Área Contractual.

"Materia les" significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, artículos,

sum1111stros, tuberías, plataformas ele perforación o producción, artefactos navales, plantas,

infraestructura y otras instalaciones adquiridas, suministradas, arrendadas o poseídas de cualquier

otra forma para su utilización en las Actividades Petroleras, incluyendo las Instalaciones de

Recolección.

"Materiales Muebles" significa aquellos Materiales que pueden trasladarse de un

lugar a otro por sí mismos o como producto de una fuerza exterior.

"Mecanismo de Ajuste " significa el mecanismo establecido en el Anexo 3 que

modifica los parámetros que determinan la Contraprestación del Estado .

"Mejores Prácticas de la Industria" significan las mejores prácticas, método s,

estándares y procedimientos generalmente aceptados y acatados por operadores expertos,

prudentes y diligentes , con experiencia en materia de Evaluación, desarrollo , Ex tracción de

Hidrocarburos y Abandono, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los

hechos conocidos al momento de tomar una deci s ión, se consideraría que obtendrían los resultados

planeados e incrementarían los beneficios económicos de Ja Extracción de los Hidrocarburos

dentro del Área Contractual, maximizando el factor de recuperación ele los Hidrocarburos a Jo

largo de toda la vida de los yacimientos sin causarles una reducción excesiva de presión o de

energía.

"Mes" significa un mes calendario .



}



"Metodología" significa la metodología establecida por la Secretaría de Economía

para medir el contenido nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción

conforme al artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos .

"Nonnatividad Aplicable" significa todas las leyes, reglamentos, disposiciones

administrativas de carácter general, decretos, órdenes administrativas, sentencias judiciales y



/



9



ÁREACONTRACTUAL8



\



~



'i:



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20 l 5

demás normas o decisiones de cualquier tipo expedidas por cualquier Autoridad Gubernamental y

que se encuentren en vigor en el momento que se trate.

"Notificación de Continuación de Actividades " tendrá el significado previsto en

la Cláusula 5.2.

"Obligaciones de Carácter Fiscal " significa todos y cada uno de los impuestos,

contribuciones, derechos , aprovechamientos, aranceles y retenciones ele cualquier naturaleza,

federales, estatales o municipales, así como todos y cada uno de los accesorios, recargos,

actualizaciones y multas, cobrados o determinados en cualquier momento por cualquier Autoridad

Gubernamental.

"Obstáculos a la Continuación de la Perforación" se refiere a casos en los que

antes ele alcan zar la profundidad objetivo para cualquier Pozo: (i) se encuentre una formación

geológica más antigua que la formación más profunda que se haya planteado como objetivo; (ii)

se determine que continuar perforando presenta un peligro, incluyendo peligros asociados a una

presión anormalmente alta, o derive en pérdidas excesivas de fluidos de perforación; (iii) se

encuentre una formación impenetrable que impida alcanzar la profundidad planeada , o (iv) se

encuentre con una formación geológica con presencia de Hidrocarburos que deba ser protegida de

acuerdo a las Mejores Prácticas de la Industria.

"Partes" significa el Estado (por conducto de la CNH) y el Contratista.

"Período" significa un Mes, en el entendido que cuando las Actividades Petroleras

se realicen en un período que no comprenda un Mes completo, el Período será el número de Días

que efectivamente operó el Contrato.

"Período Adicional de Evaluación" significa el período de un (]) Año

comenzando en la fecha de terminación del Período Inicial de Evaluación que la CNH puede

otorgar al Contrati sta para continuar llevando a cabo actividades de Evaluación en el Área

Contractual , de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.3.

"Período de Evaluación" significa el período concedido al Contratista para realizar

actividades de Evaluación ·y que se compone del Período Inicial de Evaluación y del Período

Adicional de Evaluación (de haberlo) .

"Período de Desarrollo " significa el período que inicia con la aprobación del Plan

ele Desarrollo y que concluye con la tenninación del presente Contrato por cualquier motivo o por

la rescisión administrativa o contractual.

"Período Inicial de Evaluación " significa el período ele doce (12) Meses que inicia

con la Fecha Efectiva durante el cual el Contratista deberá realizar cuando menos las Unidades ele

Trabajo correspondientes de confonnidad con la Cláusula 4.



10



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/20 I5



"Persona" significa cualquier persona física o moral de cualquier tipo, incluyendo

cualquier sociedad, asociación, fideicomiso, ca-inversión, gobierno o cualquier organismo o

agencia perteneciente a éste.

"Petróleo" significa la mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida

en los yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y temperatura, y que

puede incluir pequefías cantidades de sustancias que no son carburos de hidrógeno .

"Plan de DesarroJlo" significa el plan de desarrollo óptimo para la Extracción que

contiene un programa de tiempos que especifica las Actividades Petroleras en el Área Contractual,

para lograr la Producción Comercial Regular o incrementar la producción de Hidrocarburos,

incluyendo cualquier programa de Recuperación Avanzada.

"Plan de Evaluación" significa un programa que especifica las actividades de

Evaluación a realizars e en el Área Contractual, mismo que deberá cumplir, cuando menos, con el

Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo .

"Plan Provisional" tendrá el significado previsto en Ja Cláusula 5.1.

"Pozo" significa cualquier apertura efectuada en el suelo mediante perforación o

cualquier otra forma con el propósito de descubrir, evaluar o extraer Hidrocarburos o de inyectar

cualquier sustancia u obtener datos relacionado s con el yacimiento.

"Precio Contractual" significa el valor monetario en Dólares que se asigne por

unidad de medida a cada Hidrocarburo conforme lo dispuesto en eJ Anexo 3.

"Primer Plazo Adicional " tendrá el significado previsto en la Cláusula 3 .2 (a).

"Procedimientos de Contabilidad" significa los procedimientos de contabilidad y

de registro de Costos que se adjuntan al presente Contrato como Anexo 4.

"Producción Comercial Regular " significa la producción regular sostenida de

cualquier Campo con el objeto de hacer uso comercial de dicha producción.

"Programa Mínimo de Trabajo" significa las Unidades de Trabajo a que se hace

referencia en el Anexo 6, las cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el Período de

Evaluación, en el entendido que el Programa Mínimo de Trabajo es solamente un pro gra ma de

trabajo mínimo y que el Contratista puede llevar a cabo actividades de Evaluación adicionales

durante el Período de Evaluación.

"Puntos de Medición " significa los lugares propuestos por el Contratista y

aprobados por la CNH, o en su caso, detenninados por la CNH ya sea dentro o fuera del Área

Contractual, en los que se medirán, verificarán y entregarán los Hidrocarburos Netos, segú n lo

establece el presente Contrato y la Nonnatividad Aplicable.

"Recolección" significa el acopio de los Hidrocarburos de cada Pozo del

yacimiento una vez que han sido extraídos del subsuelo, mediante un sistema de línea s de desear a



0

11



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNil-ROl-L03-A8/2015

que van desde el cabezal de los Pozos hasta las primeras baterías de separación o, en su caso, hasta

los sistemas de transporte.

"Recuperación Avanzada" significa los procesos de recuperación secundaria o

terciana consistentes con las Mejores Prácticas de la Industria para permitir una mayor

recuperación de Hidrocarburos en el Área Contractual, incluyendo, sin limitación, el incremento

en la presión del yacimiento y/o reducción de la viscosidad de los Hidrocarburos.

"Regalía" significa la parte de la Contraprestación del Estado determinada en

función del Valor Contractual de los Hidrocarburos, según lo establecido en el Anexo 3.

"Reglamento CNUDMI" significa el Reglamento de Conciliación o Reglamento

de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, según

corresponda.

"Reglas de Mercado" significa el principio de competencia bajo el cual las partes

involucradas en una transacción son independientes y participan en igualdad de condiciones por

interés propio.

"Reservas" significa el volumen de Hidrocarburos en el Subsuelo calculado a una

fecha dada a condiciones atmosféricas, que se estima será producido técnica y económicamente,

bajo el régimen fiscal aplicable, con cualquiera de los métodos y sistemas de Extracción aplicables

a la fecha de Evaluación.

"Secretaría de Hacienda" significa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Segundo Plazo Adicional" tendrá el significado previsto en la Cláusula 3 .2 (b).

"Sistema de Administración" significa el conjunto integral de elementos

interrelacionados y documentados cuyo propósito es la prevención, control y mejora del

desempeño de una instalación o conjunto de ellas en materia de seguridad industrial, seguridad

operativa y de protección al medio ambiente.

"Subcontratistas" significa aquellas Personas que lleven a cabo las Actividades

Petroleras a solicitud del Contratista, confonne a la Cláusula 18.2.

"Subproductos" significa aquellos elementos o componentes distintos a los

Hidrocarburos, tal como el azufre o cualquier otro mineral o sustancia contenidos en el Petróleo o

Gas Natural que a su vez puedan ser separados de los Hidrocarburos .

"Trimestre" significa cualquier período de tres (3) Meses consecutivos que

comience el 1° de enero, 1° de abril, 1º de julio o l º de octubre de cualquier Año.



,

1



"Unidad de Trabajo" se refiere a la magnitud unitaria utilizada como referencia \

para establecer y evaluar el cumplimiento de las actividades del Programa Mínimo ele Trabajo,

conforme a lo previsto en el Anexo 6.

~

~

~~



.



\,



'\



12



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20I5

"Valor Contractual de los Condensados " significa el resultado de multiplicar, en

el Período que se trate: (i) el Precio Contractual de los Condensados, por (ii) el volumen de los

Condensados medido en Barriles en los Puntos de Medición, determinado conforme a lo previsto

en el Anexo 3.

"Valor Contractual de los Hidrocarburos" significa la suma del Valor

Contractual del Petróleo, el Valor Contractual del Gas Natural y el Valor Contractual de los

Condensados, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3.

"Valor Contractual del Gas Natural" significa el resultado de multiplicar, en el

Período que se trate: (i) el Precio Contractual del Gas Natural, por (ii) el volumen medido en

millones de BTU de Gas Natural en los Puntos de Medición, determinado conforme a lo previsto

en el Anexo 3.

"Valor Contractual del Petróleo" significa el resultado de multiplicar, en el

Período que se trate : (i) el Precio Contractual del Petróleo, por (ii) el volumen de Petróleo medido

en Barriles en los Puntos de Medición, determinado conforme a lo previsto en el Anexo 3 .

1.2

Singular y Plural. Los términos definidos en la Cláusula 1.1 podrán ser

utili zados en el presente Contrato tanto en singular como en plural.



1.3

Encabezados y Referencias. Los encabezados de las Cláusulas del

presente Contrato han sido insertados únicamente por conveniencia y no afectarán en forma alguna

la interpretación del mismo. Toda referencia en el presente Contrato a "Cláusulas" o "Anexos" se

entenderá como referencia a las Cláusulas y Anexos del presente Contrato, salvo que se indique lo

contrario .

CLÁUSULA 2.

OBJETO DEL CONTRA TO

2.1

Modalidad Licencia. El objeto del presente Contrato es la reali zació n de

las Actividades Petroleras, bajo la modalidad de contratación de licencia en virtud de lo cual se

otorga al Contratista el derecho de extraer a su exclusivo costo y ries go los Hidrocarburos

propiedad del Estado en el Área Contractual, de conformidad con la Normatividad Aplicable, las

Mejores Prácticas de la Industria y los término s y condiciones del presente Co,ntrato. El Contratista

tendrá derecho a la transmisión onerosa de los Hidrocarburos Producidos, siempre que, confonne

a los términos del Contrato, se encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del

Estado sefialadas en la Cláusula 15.2.



El Contratista será el único responsable y cubrirá todos los Costos y proveerá todo

el personal, tecnología, Materiale s y financiamiento necesarios para la realización de las

Actividades Petroleras . El Contratista tendrá el derecho exclusivo de conducir las Actividades

Petroleras en el Área Contractual, sujeto a lo establecido en el presente Contrato y en la

Normatividad Aplicable. La CNH no hace ninguna declaración ni gara ntía de ningún tipo respecto

al Área Contractual y el Contratista reconoce que no ha recibido ninguna garantía por part~ de

ninguna Autoridad Gubernamental que los Hidrocarburos que se encuentren en el Asea



\

·



c/

{i~

~

'\...



13



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Contractual serán comercialmente explotables ni que recibirá Hidrocarburos en volúmenes

suficientes para cubrir los Costos en que incurra durante la reali zac ión de las Actividades

Petroleras.



2.2

No Otorgamiento de Derechos de Propiedad. Este Contrato no confiere

al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los Hidrocarburos en el Subsuelo, los cuales son

y permanecerán en todo momento propiedad de la Nación. Asimismo , en ningún caso recursos

minerales distintos a Hidrocarburos existentes en el Área Contractual (sean o no descubiertos por

el Contratista) serán propiedad del Contratista y éste no tendrá derecho en virtud de este Contrato

a explotar o utilizar dichos recursos. En caso que durante la conducción de Actividades Petroleras

el Contratista descubra en el Área Contractual recursos minerales distintos a Hidrocarburos, deberá

notificarlo a la CNH dentro de los quince (15) Días siguientes de ese descubrimiento. Nada de lo

establecido en este Contrato limita el derecho de la Nación de conceder a un tercero cualquier tipo

de concesión, licencia , contrato o cualquier otro instrumento jurídico para la explotación de los

recursos minerales distintos a Hidrocarburos de conformidad con la Normatividad Aplicable. El

Contratista deberá dar acceso al Área Contractual a cualquier Persona que reciba cualquier

concesión, licencia o contrato para explotar o utilizar recursos distintos a Hidrocarburos en el Área

Contractual, en los términos previstos por la Normatividad Aplicable.

2.3

Reporte Contable de Beneficios. Sin pe1juicio de lo establecido en la

Cláusula 2.2, el Contratista podrá reportar para efectos contables y financieros el presente Contrato

y los beneficios esperados del mismo en términos de la Normatividad Aplicable.

CLÁUSULA 3.

PLAZO DEL CONTRA TO

3.1

Plazo. Este Contrato entrará en vigor en la Fecha Efectiva. Sujeto a los

demás término s y condiciones del presente Contrato, la duración del presente Contrato será de

veinticinco (25) Años a pmiir de la Fecha Efect iva, en el entendido que continuarán vigentes las

disposiciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después de la term inación del

presente Contrato, incluyendo, sin limitar , las relativas al Abandono, a la indemnización y a la

segur idad industrial, segur idad operativa y protección al medio ambiente.

3.2

Prórroga. En caso que el Contratista esté al corriente con sus obligaciones

conforme al presente Contrato, el Contratista podrá solicitar a la CNH:

(a)

A pmiir del vigésimo aniversario de la Fecha Efectiva, una prórroga del

presente Contrato por un período adicional de cinco (5) Afios (el "Primer Plazo Adicional")

siempre que se comprometa a manten er la Producción Comercial Regular en el Área Contractual,

en el entendido de que el Contratista deberá presentar dicha so licitud cuando menos dieciocho ( 18)

Meses antes de la fecha de terminación del plazo original del presente Contrato;

(b)

Durante el Primer Plazo Adicional (de haberlo), una segunda prórroga del

presente Contrato por otro período adicional de cinco (5) Años (el "Segundo Plazo Adicional"),

siempre que se comprometa a mantener la Producción Comercial Regular, en el entendido de que



v4

14



\



1



D



~~



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015

el Contratista deberá presentar dicha solicitud cuando menos dieciocho (18) Meses antes de la

fecha de terminación del Primer Plazo Adicional.



Junto con las solicitudes del Primer Plazo Adicional y Segundo Plazo Adicional, el

Contratista deberá entregar a la CNH una propuesta de modificación a los Planes de Desarrollo

aplicables que incluirá el proyecto para el Sistema de Administración y que considere el grado de

madurez de los yacimientos. La CNH revisará las solicitudes de prórroga y resolverá, si se aceptan

o no las propuestas de prórroga del Contratista y, en su caso, bajo qué condiciones técnicas y

económicas. En caso que la CNH autorice las pró1rngas y el Contratista acepte las condiciones

técnicas y econó1nicas de las mismas, las Partes modificarán por escrito los términos del presente

Contrato para reflejar tales condiciones .



3.3

Etapa de Transición de Arranque. A paiiir ele la Fecha Efectiva, iniciará

una etapa que tendrá una duración de hasta noventa (90) Días en la cual se llevará a cabo la entrega

del Área Contractual al Contratista por parte de la CNH o de un tercero designado para tal efecto

y que se conducirá conforme a lo siguiente:

(a)

La CNH proporcionará al Contratista la información que tenga disponible a

la Fecha Efectiva respecto de los Pozos y Materiales, incluyendo el Inventario de Activos, las

autorizaciones ambientales, así como la información relativa a los impactos sociales en el Área

Contractual;

(b)

El Contratista estará obligado a documentar la existencia y estado de

integridad ele los Pozos y Materiales. El Estado vigilará que el contratista o asignatario que

estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva lleve a cabo las

actividades ele Abandono de Pozos y Materiales que no sean útiles para las Actividades Petroleras;

(c)

El Contratista deberá iniciar la Evaluación de Impacto Social que deberá

conducirse conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos y la Normatividad Aplicable, la cual

deberá permitir la identificación, caracterización y predicción de impactos sociales, con la

finalidad de establecer la Línea Base Social previo al inicio de las Actividades Petroleras. El Estado

vigilará que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del Área Contractual con anterioridad

a la Fecha Efectiva asuma los pasivos sociales que se identifiquen derivados de la conducción ele

aquellas actividades petroleras realizadas con anterioridad a la Fecha Efectiva;

(d)

El Contratista deberá iniciar los estudios que permitan establecer la Línea

Base Ambiental de acuerdo con los requerimientos que proporcione la Agencia al Contratista,

previo al inicio de las Actividades Petroleras, con la finalidad de identificar los Daños Ambientales

y Daños Preexistentes. El Estado vigilará que el contratista o asignatario que estuviera a cargo del

Área Contractual con anterioridad a la Fecha Efectiva asuma la responsabilidad y los gastos

relacionados con la restauración y compensación de los Daños Ambientales y la caracterización y

remediación de los Daños Preexistentes;

(e)

La CNH tendrá la facultad de acompañar al Contratista durante la Etapa de ' \

Transición de Arranque directamente o a través del tercero designado a efecto de revisar y validar



~\J



v<

'

15



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

que las actividades correspondientes sean realizadas de acuerdo con las Mejores Prácticas de la

Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable;



(1)



El Contratista asumirá total responsabilidad sobre el Área Contractual sobre

los Pozos y Materiales que en ella se encuentren, los pasivos sociales y Daños Preexistentes, de

conformidad con los plazos previstos en este Contrato y en la Normativi
(g)

Una vez asumida la responsabilidad del Área Contractual solamente

procederán los Daños Ambientales y Daños Preexistentes si éstos fueron determ inados en la Línea

Base Ambiental de conformidad con lo establecido en la Cláusula 13.4. Sin pe,juicio de lo anterior,

el Contratista será responsable de cualquier Daño Ambiental ocasionado durante la realización de

las Actividades Petroleras.



Normatividad



La Etapa de Transición de Arranque se llevará a cabo de conformidad

Aplicable.



con la



3.4

Renuncia del Contratista . Sin pe1juicio de lo previsto por la Cláusula 17,

el Contratista podrá en cualquier momento renunciar a la totalidad o una(s) parte(s) del Área

Contractual , y con ello dar por terminado este Contrato en relación con la(s) parte(s) del Área

Contractual en cuestión, mediante la entrega a la CNH de una notificac ión irrevocable por escrito

con por lo menos tres (3) Meses de anticipación a la fecha efectiva de dicha renuncia. Dicha

renuncia no afectará las obligaciones del Contratista relacionadas con: (i) la terminación del

Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo y, en su caso, el pago de

las penas convenc ionales correspondientes; (ii) el Abandono y la entrega del área de acuerdo con

lo establecido en la Cláusula 17, y (iii) la renuncia y devolución del Área Contractual de acuerdo

con lo establecido en la Cláusula 6 . En caso de la terminación anticipada del presente Contrato por

parte del Contratista conforme a esta Cláusula 3.4, éste no tendrá derecho a recibir indemnización

alguna .



CLÁUSULA 4.

EVALUACIÓN

4.1

Plan de Evaluación. Dentro de los cie nto veinte (120) Días siguientes a la

Fecha Efectiva, el Contratista deberá presentar a la CNH para su aprobación un Plan de

Eva luación. El Plan de Evaluación podrá cubrir la totalidad o una part e del Área Contractual y

deberá contener lo previsto en el Anexo 7 (incluyendo el Sistema de Administración) .

La CNH resolverá sobre la propuesta de Plan de Evaluación en un plazo que no

excederá los ciento veinte ( 120) Días a partir de que reciba la inform ación necesaria en los ténninos

de la Nonnatividad Aplicable. La CNH no podrá negar su apro bación sin causa justificada.

Sin menoscabo de la facultad de aprobar el Plan de Evaluación dentro del plazo

previ sto en es ta Cláusula 4.1, la CNH podrá emitir observaciones relativas a dicho Plan de

Evaluación, cuando éste no se elabore de conformidad con las Mejore s Prácticas de la Indu stria

para la evaluación del potencial de Hidrocarburos, incluyendo estándares en segu ridad industrial ,

seguridad operativa, protección ambiental y de salud en el trabajo. El Co ntrati sta será quien



~

16



ÁREA CONTRACTUAL



8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/20I5

proponga las soluciones operativas y los ajustes correspondientes al Plan ele Evaluación para

atender las observaciones ele la CNH. La CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

· comparecencias para aclarar ele buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto ele las

observaciones al Plan ele Evaluación, ele conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y

la Normativiclacl Aplicable.



4.2

Período Inicial de Evaluación. El Período ele Evaluación iniciará con la

Fecha Efectiva y tendrá una duración ele hasta un ( 1) Año a partir de la aprobación del Plan de

Evaluación. El Contratista estará obligado a concluir, al menos, el Programa Mínimo ele Trabajo

durante el Período Inicial de Evaluación. El Contratista podrá !levar a cabo en el Período Inicial

de Evaluación la totalidad o una parte de las Actividades Petroleras contempladas en el Incremento

en el Programa Mínimo, o en su caso, realizarlas en el Período Adicional de Evaluación.

Asimismo, podrá llevar a cabo Unidades de Trabajo adicionales en términos del Plan de

Evaluación aprobado por la CNH, mismas que serían acreditadas en caso que la CNH otorgue el

Período Adicional de Evaluación de conformidad con lo previsto en la Cláusula 4.3.

4.3

Período Adicional de Evaluación. Sujeto a lo establecido en esta Cláusula

4.3, el Contratista podrá solicitar a la CNH, mediante notificación por escrito realizada con cuando

menos cuarenta y cinco (45) Días de anticipación a la terminación del Período Inicial de

Evaluación, la ampliación del Período de Evaluación por hasta un (1) Afio más contado a partir de

la tenninación del Período Inicial de Evaluación. El Contratista solamente podrá solicitar dicha

ampliación en caso que: (i) se comprometa a cumplir con el Programa Mínimo de Trabajo o el

Incremento en el Programa Mínimo no realizado durante el Período Inicial de Evaluación, y (ii) se

comprometa a ejecutar adicionalmente al menos las Unidades de Trabajo equivalentes a un Pozo

de conformidad con el Anexo 6. La CNH aprobará dicha ampliación en caso que se cumplan con

las dos (2) condiciones antes mencionadas, reciba la Garantía del Período Adicional dentro de los

siguientes diez (1 O) Días Hábiles a que la CNH apruebe la ampliación, y el Contratista esté al

corriente con todas sus demás obligaciones conforme al presente Contrato .

En caso que durante el Período Inicial de Evaluación, el Contratista haya llevado a

cabo Unidades de Trabajo adicionales a las establecidas en el Programa Mínimo de Trabajo y el

Incremento en el Programa Mínimo, el Contratista podrá solicitar la acreditación de dichas

Unidades de Trabajo adicionales con el propósito de que se consideren como parte del compromiso

del Período Adicional de Evaluación. Dicha solicitud deberá incluirse en la solicitud de ampliación

del Período de Evaluación, confonne a Jo previsto en esta Cláusula 4.3.



4.4

Retraso en la Presentación del Plan de Evaluación. En caso que el

Contratista presente para la aprobación de la CNH el Plan de Evaluación o el Plan de Desarrollo

transcurrido el plazo establecido para su presentación sin causa justificada, el Contratista deberá

pagar al Fondo una pena convencional por Día de retraso equivalente a diez mil (10,000) Dólares.

4.5

Incumplimiento

del Programa Mínimo de Trabajo o de los

Compromisos Adicionales. En caso de incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo , del

Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el



~



\



.



~

~"



"-



17



ÁREA CONTRA CTUAL 8



Contrato No. CNH-RO l-L03-J\8/2015

Período Adicional de Evaluación, el Contratista deberá pagar al Fondo, en representación de la

Nación como penas convencionales:

(a)

El monto necesario para llevar a cabo las Unidades ele Trabajo no ejecutadas

del Programa Mínimo de Trabajo al término del Período Inicial de Evaluación, así como las

Unidades ele Trabajo no ejecutadas del Incremento en el Programa Mínimo en caso que al

Contratista no se le haya otorgado el Período Adicional de Evaluación al término del Período

Inicial de Evaluación de conformidad con lo establecido en esta Cláusula 4, calculado de

conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.1 y en el Anexo 6, hasta por el monto de la

Garantía de Cumplimiento Inicial.

(b)

El monto necesario para

Contratista se comprometió a reali za r durante el

Cláusula 4 .3 y que no haya llevado a cabo al

calculado de conformidad con lo establecido en

monto de la Garantía del Período Adicional.



llevar a cabo las Unidades de Trabajo que el

Período Adicional de Evaluación conforme a la

término del Período Adicional ele Evaluación,

la Cláusula 16. 1 y en el Anexo 6, hasta por el



(e)

En caso que el Contratista renuncie a la totalidad del Área Contractual

conforme a la Cláusula 3.4, se considerará que la fecha de la renuncia corresponderá al término

del Período Inicial de Evaluación o Período Adicional de Evaluación, según sea el caso, y se

aplicarán las penas convencionales que correspondan conforme a los incisos (a) y (b) de esta

Cláusula 4.5.

Emitida una resolución por parte de la CNH que detennine las pena s

convencionales por el incumplimiento a que se refiere esta Cláusula 4.5, dicha resolución será

notificada por escrito al Contratista dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la emisión de

la misma. Dicha notificación deberá cumplir con lo establecido en la presente Cláusula y con la

Cláusula 29 de este Contrato, pudiendo comprobar su entrega mediante el acta de notificación o

acuse de recibo . El Contratista acepta que al recibir la notificación a que se refiere este inciso, se

obliga a efectuar el pago de la pena convencional correspondiente dentro del plazo señalado en la

nusrna.

La notificación deberá indicar el pla zo ele quince (15) Días para que el Contratista

efectúe el pago por las penas convencionales que se determinen; el monto determinado; el número

de cuenta a la cual el Contratista deberá transferir por medios electrónicos dicho monto , así como

indicar el concepto que el Contratista deberá de referir al efectuar la transferencia, mismo que será:

"Pago de Penali zac ión por Incumplimiento Contractual".

La notificación antes descrita podrá efectuarse por personal acreditado de la CNH,

por correo certificado o mensajería en el domicilio del Operador indicado en la Cláusula 29 del

presente Contrato. En el caso que la notificación se realice por personal acreditado de la CNH, se

solicitará la presencia del representante legal. En cualqui era de las opciones antes de scritas , se

deberá entregar la siguiente documentación: la notificación; copia de la resolución que determine

el pago de las penas convencionales derivadas del incumplimiento de las obli gaciones contenidas

en esta Cláusula 4 .5, la cual deberá estar firmada por personal acreditado de la CNH, y copia del



~



18



'



0



\~



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

reporte semes tral en el cual se verifique el cumplimiento de las Unidades eleTrabajo, conforme al

Anexo 6 del presente Contrato que emita la CNH.

En caso que la notificación se realice ele manera personal, la misma deberá señalar:

fecha y hora en que se efectúe la notificación; el nombre del representante legal y su forna, o el

nombre y firma ele la persona con quien se entienda la diligencia. Si éste se niega a recibir dicha

notificación, se hará constar en el acta ele notificación, sin que ello afecte su validez.

En caso que la notificación se entregue de acuerdo a las opciones antes indicadas,

se podrá comprobar su entrega mediante el acta ele notificación o acuse ele recibo.

Para comprobar el debido cumplimiento del pago de las penas convencionales, el

Fondo, a solicitud.de la CNH, emitirá el documento en el que se haga constar la recepción o no del

pago derivado ele las penas convencionales . en el plazo señalado en la notificación.

(el)

La CNH podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento a fin de cobrar

cualquier pena convencional en los montos que correspondan en caso que el Contratista no pague

al Fondo dichos valores dentro del plazo señalado en la notificación.

Sin pe1juicio de lo establecido en el presente Contrato, una vez que el Contratista

realice el pago ele los montos descritos en los incisos (a) y (b ), o en el caso que se haga efectiva la

Garantía de Cumplimiento de conformidad con el inciso (d) de esta Cláusula 4.5, se considerará

que el Contratista ha subsanado el incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, del

Incremento en el Programa Mínimo o de los compromisos adicionales que se adquirieron para el

Período Adicional de Eva luación.

En caso que exista alguna discrepancia, el Co ntrati sta podrá acreditar el pago de la

pena conve ncional que se le hubier e notific ado, mediante la presentación del comprobante emitido

por la institución bancaria con la cadena digital, número de folio, o número de transferencia que

permita rastrear la emisión de dicho comprobante , el mismo deberá reflejar la transacción bancaria

electrónica a la cuenta indicada en la notificación señalada, y el concepto referido en el inci so (c)

de esta Cláusul a 4.5. El comprobante podrá estar acompañado de la impresión del estado de cuenta,

el cual podrá ser testado por el Contratista respecto de lo s rubros que no conespondan a la

operación seña lada en el presente Contrato .



4.6

Pruebas de Formación. El Contratista remitirá a la CNH tocia la

información relevante y los estudios técn icos relativos a cualquier prueba de formación,

incluyendo aquellos datos que smjan directamente de la misma en los plazos establecidos en la

Nonnatividad Aplicable.



· 4. 7



Hidrocarburos Extraídos Durante Pruebas. El Contratista podrá hacer

uso comercial ele los Hidroc arburos obtenidos en la producción de cualquier prueba para

detern1inar las características del yacimiento . Lo anterior sin pe1juicio del pago de

Contraprestaciones correspondientes a dichos Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido

en el Anexo 3.



\



L,X;



\:



19



ÁREACONTRACTUAL8



i



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



4.8

Informe de Evaluación. A más tardar treinta (30) Días contados a partir de

la terminación del Período de Evaluación, el Contratista deberá entregar a la CNI-I un informe de

todas las actividades de Evaluación llevadas a cabo durante dicho Período de Evaluación que

contenga cuando menos la información a que se hace referencia en el Anexo 8.

El plazo para el envío de la Notificación ele Continuación de Acti v idades iniciará a

partir de la terminación del Período ele Evaluación, de conformidad con la Cláusula 5.2.



CLÁUSULAS.

DESARROLLO

5.1

Plan Provisional. En caso que en el Área Contractual se encuentren

Campos en producción a la fecha de adjudicación del presente Contrato, el Contratista deberá

implementar, a partir de la Fecha Efectiva (el "P lan Provi sio nal") previamente aprobado por la

CNH de conformidad con Jo establecido en las Bases de Licitación que deberá: (i) incluir una

propuesta de actividades que permitan dar continuidad operativa a las actividades de Extracción

en dichos Campos durante el primer Afío a patiir de la Fecha Efectiva y (ii) definir los

procedimientos de entrega y recepción de Hidrocarburos en el Área Contractual de conformidad

con la Normatividad Aplicable.

5.2



Notificación ele Continuación de Actividades.



(a)

A má s tardar treinta (30) Dí as después de la terminación del Período de

Eva luación , el Contratista deberá informar a la CNH si desea continuar con las Actividades

Petroleras en el Área de Evaluación (la "Notificación de Continuación de Actividades").

(b)

Una vez emitida la Notificación de Continuación de Acti vidades, el

Contratista deberá presentar el Plan de Desarrollo, de conformidad con lo previsto en la Cláusula

5.3.



5.3

Plan de Desarrollo. En caso que en el Área Co ntractua l se encuentren

Campos en producción a la fecha de adjudicación del presente Con trato , el Contratista tendrá la

obligación de presentar un Plan de De sarro llo dentro de los ciento veinte ( 120) Días siguientes a

la Fecha Efectiva, para dar continuidad a las actividades de Extracción previstas en el Plan

Provisional.

En caso de las Áreas de Evaluación, el Plan de Desarrollo deberá ser presentado

dentro de los ciento veinte (120) Días siguientes a la Notificación de Cont inuación de Actividades.

El Plan de Desarrollo deberá: (i) contemplar una parte o la totalidad del Área

Contractual; (ii) incluir por lo menos la información requerida confo1rne al Anexo 9; (iii) prever

la utilización de métodos y procesos adecuados para obtener el máximo factor de recuperación

final de las Reservas, de conformidad con las Mejores Prácticas de la Industria y diseñarse de tal

fomrn que pe1rnita la optimización del beneficio económico de los Campos, evitando tasas de \ ,

declinación excesivas de produc ción o pérdida de presión, así como (iv) contar con el programa \



de ~:::chamiento



~;~¡



l!l't~l!l



de Gas Natural cOITespondientey los mecanismos de medici)



20



~



·



d~~



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8/20l5

producción ele Hidrocarburos. La CNH otorgan1 o negará su aprobación a la propuesta de Plan de

Desarrollo en un plazo que no excederá los ciento veinte ( 120) Días a partir de que reciba la

información necesaria en los términos de la Normatividacl Aplicable. En caso que la CNH no emita

una resolución dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.



5.4

Observaciones al Plan de Desarrollo por Parte de la CNH. Sin

menoscabo de la facultad de aprobar el Plan ele Desarrollo por parte ele la CNH en el plazo

establecido en la Cláusula 5.3, la CNH podrá emitir observaciones a cualquier Plan ele Desarrollo

presentado por el Contratista, cuando determine que : (i) se mocli fícan los sistemas ele medición y/o

los Puntos ele Medición; (ii) se modifican los programas de aprovechamiento de Gas Natural; (iii)

las Reservas de Hidrocarburos en el Área Contractual se explotarían a tasas excesivas o

insuficientes; (iv) ocurriría una pérdida excesiva de presión en el yacimiento o no se alcanzaría la

distancia óptima de separación entre los Pozos; (v) el proyecto del Plan de Desarrollo no sea

consistente con las Mejores Prácticas de la Industria, incluyendo estándares en seguridad

industrial, seguridad operativa, protección ambiental y ele salud en el trabajo; (vi) el proyecto del

Plan de Desarrollo no incluya un programa de cumplimiento del porcentaje de contenido nacional,

así como un programa de transferencia de tecnología; (vii) el proyecto del Plan de Desarrollo

incumpla con alguna otra de las disposiciones de este Contrato; (viii) se incumpliría con la

Normatividad Aplicable , incluyendo estándares en seguridad industrial, seguridad operativa,

protección ambiental y de salud en el trabajo; (ix) se asumiría un nivel de riesgo operativo y

ambiental que no sea aceptable conforme a la Nonnatividad Aplicable; (x) el Sistema de

Administración no es efec'tivo para administrar los riesgos dentro de niveles aceptables, o (xi) se

incumpliría con el Sistema de Administración o se causaría un impacto adverso sobre el medio

ambiente.

E l Contratista será quien proponga las soluciones operativas y los ajustes

correspondientes al Plan de Desarrollo para atender las observaciones de la CNH. La CNH y el

Contratista podrán celebrar audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier

diferencia técnica que exista al respecto de las observaciones al Plan de Desarrollo , de conformidad

con las Mejores Prácticas de la Industria y la Nonnatividad Aplicable. La CNH podrá consultar a

la Agencia y a la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones.



5.5

Cumplimiento del Plan ele Desarrollo y Modificaciones. El Contratista

deberá desarrollar los Campos de acuerdo con el Plan de Desarrollo aprobado. El Contratista podrá

proponer modificaciones al Plan de Desarrollo, en términos de lo previsto en el Anexo 9 y sujeto

a la aprobación de la CNH. La CNH, podrá consultar a la Agencia y a la Secretaría de Economía,

en el ámbito de sus atribuciones y resolverá sobre la propuesta de modificación en un plazo que

no excederá los ciento veinte (120) Días a paitir de que reciba la infonnación necesaria en los

ténninos de la Normatividad Aplicable .

5.6

Actividades de Exploración. Si derivado de la conducción de las

Actividades Petroleras, el Contratista detennina la posibilidad de realizar un descubrimiento en

horizontes distintos a las áreas evaluadas, podrá presentar una solicitud a la CNH para llevar a

cabo actividades ele Exp loración de conformidad con los ténninos del Contrato.

,



21



~



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNI1-R01-L03-A8/20l5

CLÁUSULA 6.

DEVOLUCIÓN DEL ÁREA

6.1

Reglas de Reducción y Devolución. El Contratista deberá renunciar y

devolver el cien por ciento (100%) del Área Contractual:



(a)

Si no cuenta con un Plan de Desarrollo aprobado por la CNI-1 al finalizar los

plazos previstos en la Cláusula 5.3 y en la Normatividad Aplicable y

(b)

Al darse por terminado el presente Contrato por cualquier motivo,

incluyendo la rescisión.

6.2

No Disminución de Otras Obligaciones. Lo previsto en la Cláusula 6.1 no

se entenderá como una disminución de las obligaciones del Contratista de cumplir con los

compromisos de trabajo para el Período de Evaluación o con sus obligaciones respecto a las

actividades de Abandono y demás previstas en el Contrato.

CLÁUSULA 7.

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN

7.1

Perfil de Producción. A partir del Afio en que se prevea el inicio de la

Producción Comercial Regular, el Contratista incluirá en sus programas ele trabajo un pronóstico

de producción para cada Pozo y yacimiento. Los programas de trabajo deberán contemplar la

producción de Hidrocarburos a la tasa óptima de conformidad con las Mejores Prácticas de la

Industria.

7.2

Instalaciones. El Contratista estará obligado a reali zar todas las actividades

de construcción, instalación, reparación y reacondicionamiento de los Pozos, Instala ciones de

Recolec ción y cualesquiera otras instalaciones necesarias para las actividades de producción, de

conformidad con el Sistema de Administración. El Contratista mantendrá todos los Material es

utilizados en las Actividade s Petrolera s en buen estado de funcionamiento ele acuerdo con el

Sistema ele Administración, las Mejor es Prácticas de la Industria y las recomenda ciones de los

fabricantes de los Materiales.

CLÁUSULA 8.

UNIFICACIÓN

8.1

Procedimiento de Unificación. El Contratista deber á dar aviso a la

Secretaría de Energía y a la CNH en un plazo que no excederá los sesenta (60) Días Hábiles

posteriores a haber reunido los elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un

\

yacimiento compartido. Dicho aviso deberá contener por lo menos: (i) el análisis técnico

sustentado que determine la posible existencia del yacimiento compartido; (ii) las características

generales de dicho yacimiento compartido; (iii) los estudios geológico s, geofísicos y demá s

utilizados para determinar la posibl e existencia ele dicho yacimiento compatticlo, incluyendo , en \

su caso, la infonnación obtenida de la perforación ele Pozos mediante los cuales se determinó que

el yacimiénto ele que se trate excede los límite s del Área Contractual; (iv) una propuesta de



cÁ \~



~

-,\



22



ÁREA CONTRACTUAL 8



l



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

programa de trabajo para las Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación entre el

Contratista y el(los) tercero(s) involucraclo(s), y (v) la información adicional que el Contratista

considere necesa ria.

Una vez recibido el aviso, se llevará a cabo lo siguiente:

(a)

La CNH remitirá a la Secretaría eleEnergía en un plazo no mayor a cuarenta

y cinco (45) Días Hábiles contados a pmtir de la recepción ele la información correspondiente, el

dictamen técnico sobre la posible existencia del yacimiento compartido.

(b)

Una vez recibida la información referida en el inciso (a) anterior, la

Secretaría de Energía contará con diez (1 O) Días Hábiles para envi ar a la Secretaría de Hacienda

el dictamen que al efec to elabore la CNH, y demás información que considere necesaria a efecto

que emita su opinión respecto de la unificación en un plazo que no exceda los treinta (30) Días

Hábiles.

(c)

Una vez recibida la opinión de la Secretaría de Hacienda , la Secretaría de

Energía contará con treinta (30) Días Hábiles para instruir al Contratista la unificación del

yacimiento compartido y solicitará al Contratista la informac ión referida en la Normatividad

Aplicable relativa al acuerdo de unificación. El Contratista contará con ciento veinte (120) Días

Hábiles para remitir dicha información.

(d)

En caso que el Contratista no remita a la Secretaría de Energía la

información referida en el inci so (c) anterior y demás que se prevea en la Normatividad Aplicable,

la Secretaría de Energía determinará los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo

la unificación . Lo anterior, durante el siguiente Año, contado a pmtir de que concluya el plazo

referido en el inciso (e) anter ior.

Con base en el acuerdo de unificación y en la propuesta de particip ación en las

Actividades Petroleras previas al acuerdo de unificación, según corresponda, la CNH podrá

aprobar al operador designado para la realización de actividades de Eva luación y Extracción en el

área del yacimiento compartido, de forma tal que las Unidades de Trabajo correspondientes al

yacimiento unificado puedan distribuirse entre las partes conforme a la participación establecida

en el acuerdo de unificación. Asimismo, las actividades desarrolladas para la determinación de la

existencia de un yacimiento compartido serán consideradas para acreditar el cumplimiento del

Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo o, en su caso, los

comprom isos adicionales adquiridos para el Período Adicional de Evaluación.

8.2

Unificación sin Contratista o Asignatario Contiguo. De conformidad con

lo previsto en la Cláusula 8.1 y en el supuesto que el yacimiento se localice parcialmente en un

área en la que no se encuentre vigente una asignación o un contrato para la Exp loración y

Extracción, el Contra tista deberá notificar a la CNH los estudios geológicos, geofís icos y demás

utilizados para determinar la existencia de dicho yacimie nto compaitido, incluyendo, en su caso,

la información obtenida de la perforación de Pozos mediante los cuales se determinó que el

yacimiento de que se trate excede los límites del Área Contractua l. El Contra tista podrá continuar

con los trabajos dentro del Área Contractual mismos que deberán estar considerados en los Planes \



J

23



i



ÁREA CONTRACTUAL 8



\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

de Evaluación y los Planes ele Desarrollo aprobados por la CNH. Por su parte, la Secretaría de

Energía determinará el instrumento jurídico que servirá ele base para llevar a cabo las Actividades

Petroleras en el área en la que no se encuentre vigente una asignación o contrato para la

Exploración y Extracción . Sin pe1juicio de lo anterior, el Contratista podrá someter a consideración

de la Secretaría de Energía las áreas en las que se extiendan los yacimientos compartidos de

conformidad con Jo establecido en el artículo 29, fracción I de la Ley de Hidrocarburos. Dicha

propuesta no será vinculante, ni otorgará derechos preferenciales en relación con la adjudicación

de los contratos para la Exploración y Extracción que resulten .

CLÁUSULA 9.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PETROLERAS

9.1

Perforación de Pozos. Antes de iniciar la perforación de cualquier Pozo, el

Contratista deberá obtener los pennisos y autorizaciones que correspondan conforme a la

Normativiclacl Aplicable. Una vez recibida la autorización para la perforación de cualquier Pozo,

el Contratista estará obligado a cumplir con los términos y condiciones de la autorización y dentro

de las especificaciones técnicas requeridas en el Plan de Evaluación o Plan de Desarrollo, excepto

si existen Obstáculos a la Continuación de la Perforación.

9.2



Reportes de Perforación :yGeofísicos.



(a)

Durante la perforación ele cualquier Pozo y hasta la terminación de las

operaciones de perforación, el Contratista enviará a la CNH los reportes de perforación que

requiera la Normatividad Aplicable. El Contratista deberá mantener un registro digital, en original

y reproducible con buena caliclacl,de toda la info1mación geológica y geofísica relacionada con el

Área Contractual y deberá entregar a la CNH una copia de dicha información, incluyendo los

registros de bitácora de los Pozos .

(b)

A la terminación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un

informe final de terminación de Pozo que contenga cuando menos la información requerida por la

Normativiclad Aplicabl e .

9.3

Programas

CNH, a más tardar el primer Día

indicativos que deberán contener

tiempo estimado para cada una de



de Trabajo Indicativos. El Contratista proporcionará a la

Hábil del cuarto Trimestre de cada Año , programa s de trabajo

una lista detallada de las actividade s que planea realizar y el

estas actividades .



9.4

Informes de Avance. El Contratista proporcionará a la CNH, dentro ele los

diez (1 O) Días Hábiles siguientes al final de cada Trimestre, un informe detallado de avance que

muestre el progreso de las Actividades Petroleras durante el Trimestre inmediato anterior que

deberá incluir lo siguiente:

(a)

Un informe del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad

operativa, protección ambiental y salud en el trabajo, con base en los indicadores del Sistema de

Administración y aquéllos que determine la Agencia y



'\



24



ÁREA CONTRACT UAL 8



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/2015

(b)

Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista y ele los

Subcontratistas con relación a los procedimientos de confiabilidad operativa, así como el

desempeño ele seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de

conformidad con el Sistema ele Administración.



9.5

Actividades Exentas de Aprobación. Salvo por lo previsto en la

Normatividacl Aplicable, una vez aprobado el Plan ele Evaluación o el Plan ele Desarrollo, el

Contratista no tendrá que obtener la aprobación particular de la CNH de los detalles del diseño,

ingeniería y construcción de las instalaciones contemplados, ni el detalle de la manera en que serán

operados.

CLÁUSULA 10.

COSTOS

10.1 Contabilidad ele Costos del Contratista. Tocia operación contable del

Contratista relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato,

cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, deberá ser consignada en la Cuenta

Operativa, conforme a lo establecido en el Anexo 4 y la Normatividad Aplicable.

10.2 Presupuestos Indicativos. El Contratista proporcionará a la CNH, a más

tardar el primer Día Hábil del cuaiio trimestre de cada año, presupuestos indicativos que deberán

contener una lista detallada de las actividades que planea realizar y el costo estimado de cada una

de estas actividades.

10.3 Procura de Bienes y Servicios. Toda la procura de los bienes y servicios

relacionados con las Actividades Petroleras se sujetará a los principios de transparencia, economía

y eficiencia y deberá cumplir con Jo establecido en el Anexo 11.

10.4 Obligación de Mantener Registros. El Contratista deberá mantener en sus

oficinas en México todos los libros de contabilidad, documentos de soporte y otros registros

relacionados con las Actividades Petroleras de confonnidad con los Procedimientos de

Contabilidad . Todos estos registros estarán disponibles para ser inspeccionados, revisados y

auditados por cualquier Persona designada por la Secretaría de Hacienda o por cualquier otra

Autoridad Gubernamental competente. Los registros en los cuales se aprecian las operaciones en

la Cuenta Operativa, deberán mantenerse desde la Fecha Efectiva y hasta cinco (5) Afí.os

posteriores a la terminación del presente Contrato.

10.5 De las Operaciones del Contratista con Terceros. El Contratista se obliga

a incluir en todas sus operaciones con terceros , vinculadas con este Contrato e incluyendo entre

otros, la procura de bienes y servicios y la comercialización de los Hidrocarburos que le

correspondan como Contraprestación, una disposición que establezca que cuando así se le solicite

por el Fondo, la Secretaría de Hacienda , o la CNH, dicho tercero estará obligado a entregar

directamente al solicitante la información sobre sus operaciones con el Contratista por virtud del

Contrato.



'



25



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

CLÁUSULA 11.

MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS NETOS

11.1 Volumen y Calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos

deberán medirse y determinarse en los Puntos de Medición, de acuerdo con los procedimientos

establecidos en la Norrnatividad Aplicable. Adicionalmente, la CNH podrá solicitar la medición

del volumen y la calidad de los Hidrocarburos Producidos a boca de Pozo, en baterías de

separación o a lo largo de los sistemas de Recolección y Almacenamiento, en cuyo caso, el

Contratista deberá suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas

mediciones. Toda la información relativa a la medición de los Hidrocarburos en virtud del presente

Contrato deberá ser reportada a la CNH conforme a lo previsto en la Normatividad Aplicable .

11.2 Procedimientos de Medición. De manera simultánea a la presentación del

Plan de Desarrollo para aprobación de la CNH, el Contratista deberá proponer los procedimientos

de medición de los Hidrocarburos Netos . Dichos procedimientos deberán regular la programación,

Almacenamiento, medición y monitoreo de calidad de los Hidrocarburos Netos entregados en los

Puntos de Medición. Los procedimientos deberán cumplir con lo previsto en el presente Contrato,

el Capítulo 11 de la versión más reciente del Manual de Normas de Medición de Petróleo (Manual

o.fPetro/eum Measurement Standards') del Instituto Americano del Petróleo (American Petro/eum

Inslilute), las Mejores Prácticas de la Industria y la Nonnatividad Aplicable y desarrollarán, entre

otros, los siguientes temas: (i) los sistemas de medición; (ii) pronósticos de entrega de producción

de coito plazo; (iii) programación de entrega/recepción; (iv) medidas de seguridad industrial,

seguridad operativa, protección ambiental y salud en el trabajo, y (v) las responsabilidades que se

deriven de la guarda y custodia de los Hidrocarburos desde los Pozos y hasta el Punto de Medición.

La CNH revisará la propuesta de procedimientos del Contratista y le comunicará cualquier

objeción u observación dentro de los treinta (30) Días siguientes a su recepción. Sin menoscabo

de la facultad de aprobar los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos Netos

por parte de la CNH, el Contratista deberá atender en los procedimientos las observaciones

realizadas por CNH y deberá presentar una nueva versión que atienda dichas observaciones dentro

de los treinta (30) Días siguientes a que las haya recibido. La CNH y el Contratista podrán celebrar

audiencias o comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al

respecto de los procedimientos de entrega y recepción de los Hidrocarburos Netos, de confonnidad

con las Mejores Prácticas de la Industria y la Normatividad Aplicable.



En caso que en el Área Contractual se encuentren Campos en producción a la fecha

de adjudicación del presente Contrato los procedimientos de entrega y recepción deberán seguir lo

establecido en el Plan Provisional y el Contratista tendrá la obligación de actualizar dichos

procedimientos de conformidad con esta Cláusula 1 1 y la Normatividad Aplicable .

11.3 Instalación, Operación, Mantenimiento y Calibración de los Sistemas

de Medición. La instalación, operación, mantenimiento y calibración de los sistemas de medición

estará a cargo del Contratista, bajo la supervisión de la CNH. El sistema de medición será

suministrado por el Contratista y deberá contar con la aprobación de la CNH, quien verificará el

cumplimiento con la Nonnatividad Aplicable y con las Mejores Prácticas de la Industria. Con

cargo al Contratista, un tercero independiente aprobado por la CNH verificará que el sistema de.



J

26



\:~



ÁREACONTRACTUAL8



~



~



~



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

medición, su operac10n y su gestión son aptos y miden los volúmenes y la calidad de los

Hidrocarburos dentro de los parámetros de incertidumbre y tolerancia establecidos por la CNH.



11.4

Registros. El Contratista deberá llevar registros completos y exactos de

todas las mediciones de los Hidrocarburos, debiendo poner a disposición de la CNH copia fiel de

los mismos. Adicionalmente, el Contratista deberá entregar los informes que establezca la

Normatividad Aplicable . Los representantes de la CNH tendrán la facultad de inspeccionar y

examinar los sistemas de medición , su operación y gestión, así como ser testigos, conjuntamente

con el Contratista, de las pruebas de calibración. Los sis temas de medición deberán también

permitirle a las Partes la medición en tiempo real en los Puntos de Medición con acceso remoto a

la información.

11.5 Mal Funcionamiento del Sistema de Medición. Si derivado de una prueba

o supervisión se muestra que cualquiera de los componentes de los sistemas de medición está fuera

de las especificaciones, descompuesto o calibrado incorrectamente, el Contratista deberá repararlo

inmediatamente y asegurarse que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo

no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la

notificación de este hecho por parte de la CNH . Si derivado de una prueba o supervisión se

determina que alguno de los elementos de un sistema de medición es inexacto por más de uno por

ciento (1 %) o que no ha estado funcionando, el Contratista deberá realizar un ajuste para corregir

la inexactitud de las mediciones hechas por el sistema de medición defectuoso en el período

durante el cual se encuentre la ine xact itud o haya permanecido sin funcionar. En caso que el

período de inexac titud o de la falla en el funcionamiento no pudiere se r determinado mediante

pruebas o supervisión, el Contratista propondrá a la CNH un ajuste apropiado.

En caso que la CNH no con sidere adecuada la propuesta, en un plazo de diez (1 O)

Días contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el funcionamiento,

según sea el caso, la medición se realizará mediante la utilización de medidores de .respaldo

apropiados .

En caso de fallas o inexactitud es en los sistemas de medición , si los medidore s de

respaldo hubieren fallado o hubieren sido encontrados como inexactos por más de uno por ciento

(1%), entonces se estará a lo sig uiente: (i) se considerará que el período durante el cual las

mediciones deberán ser ajustadas se rá la seg unda mitad del período contado a partir de la última

prueba de los sistemas de medición, y (ii) las cantidades entregadas serán estimadas conforme a

toda la información disponible, incluyendo los reg istros de cualquier comercialización

de

Hidrocarburos.

En la medida en que el período de ajuste incluya un período de entregas respecto

del cual se hubiera pagado la Contraprestación del Estado o la Contraprestación del Contratista,

las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Cláusula 11.5 serán utili zadas para

recalcular la cantidad debida por el período de inexactitud conforme a lo establecido en el Anexo

3. En caso que como resultado de la aplicación de las mediciones corregidas, se requiera ajustar el

balance pagado de Contraprestaciones en favor del Estado y del Contratista, dichos ajustes se

realizarán de conformidad con lo establecido en el Anexo 3.



~



27



ÁREACONTRACTUAL8



\

~



~



Contrato No. CNH-RO l -L03-A8/2015



11.6 Reemplazo del Sistema de Medición. Si el Contratista decide, por causas

debidamente justificadas, reemplazar cualquier sistema de medición, elementos o software

relacionado con los mismos, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Normatividad

Aplicable y lo notificará a la CNH para que sus representantes estén presentes cuando la operación

se lleve a cabo, si así lo consideran conveniente.

11. 7 Acceso a los Sistemas de Medición. En el marco de sus facultades de

supervisión, la CNH podrá verificar que los sistemas de medición hayan sido construidos,

mantenidos y operados conforme a lo aprobado en el Plan de Desarrollo y, en su caso, podrá

solicitar la instalación o instalar instrumentos de medición. Para llevar a cabo dicha supervisión,

la CNH podrá acreditar a terceros para hacer uso de cualquier instrumento o mecanismo

tecnológico conforme lo considere necesario . El Contratista deberá pennitir el acceso a las

instalaciones, equipos, sistemas, software y documentación del Contratista relacionada con la

Medición a los funcionarios de la CNH debidamente acreditados o a quien ésta designe, así como

brindar el apoyo que se requiera durante las visitas de inspección o verificación.

11.8 Punto de Medición Fuera del Área Contractual. El Contratista podrá

solicitar, o la CNH podrá requerir, derivado del Plan de Desarrollo conespondiente, que el Punto

de Medición se ubique fuera del Área Contractual. En caso que se prevea que el Punto de Medición

se compaiiirá con áreas bajo la operación de algún tercero, distintas al Área Contractual

correspondiente, el Contratista deberá presentar para aprobación de la CNH un proyecto de

acuerdo para el uso compartido de las instalaciones de conformidad con el Anexo 13. La CNH

aprobará el acuerdo correspondiente entre las partes en té1minos de la Normatividad Aplicable y

las Mejores Prácticas de la Industria.

CLÁUSULA 12.

MATERIALES

12.1 Propiedad y Uso de Materiales. Durante la vigencia del presente Contrato,

el Contratista mantendrá la propiedad de todos los Materiales generados o adquiridos para ser

utilizados en las Actividades Petroleras. La propiedad de dichos Materiales pasará de forma

automática a la Nación libre de gravamen , sin cargo, pago o indenrnización alguna a la terminación

por cualquier motivo del presente Contrato, o en caso que la CNH rescinda el presente Contrato

sin pe1juicio del finiquito que en cada caso conesponda en el entendido que el Contratista deberá

realizar la transferencia de los Materiales en buen estado de conservación y funcionamiento,

teniendo en cuenta el desgaste normal producido por el uso de los mismos en las Actividades

Petroleras, en ténninos de los artículos 28, fracción VII y 33 de la Ley de Ingresos Sobre

Hidrocarburos. El Contratista deberá fo1malizar la transferencia de los Materiales a la CNH o al

tercero designado por la CNH durante la Etapa de Transición Final. El Contratista deberá llevar a

cabo cualquier acto necesario o apropiado para formalizar dicha transferencia. El Contratista no

podrá usar los Materiales para un objeto distinto a las Actividades Petroleras de acuerdo con este

Contrato.



Materiales prevista en la Cláusula 12.1: los Materiales Muebles; los Materiales arrendados por el



~



.

~\



~

28



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Contratista, así como los Materiales que sean propiedad de los Subcontratistas, siempre que los

arrendadores y Subcontratistas no sean Filiales del Contratista.



12.3 Al'l"endamiento. El Contratista podrá arrendar activos para la realización

de las Actividades Petroleras , siempre que se indique expresamente en los contratos de

arrendamiento que en caso de terminación anticipada del presente Contrato por cualquier motivo,

la CNH tendrá la opción de solicitar la cesión de los contratos ele arrendamiento en favor del tercero

designado por la CNH, bajo los mismos términos y condiciones que el contrato ele arrendamiento

original. El Contratista no podrá arrendar las Instalaciones de Recolección, lo anterior sin pe1juicio

de que pueda obtener o prestar servicios relativos al uso compartido de este tipo de infraestructura

de conformidad con lo previsto en el Anexo 13.

12.4 Opción de Compra. En aquellos casos en que el Contratista tenga el

derecho ele adquirir activos arrendados, el Contratista deberá ejercer la opción de transferencia,

salvo que cuente con la autorización previa de la CNH. El Contratista deberá asegurarse que todos

los contratos con estas opciones establezcan que la opción puede ser ejecutada por el Contratista

o por la CNH en las mismas condiciones. Asimismo, en aquellos contratos para el uso de equipos

de perforación, el Contratista deberá hacer su mejor esfuerzo para negociar una opción ele renovar

o extender el período de contratación, así como el derecho de ceder dicha opción , bajo los mismos

términos y condiciones, a un tercero designado por la CNH.

12.5 Disposición de Activos. El Contratista no podrá vender , arrendar, gravar,

dar en garantía, ni de cualquier otra fonna disponer de los Materiales, sin el consentimiento de la

CNH y de acuerdo a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda . El producto de la

disposición ele Materiales tendrá el tratamiento especificado en el Anexo 4.

CLÁUSULA 13.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE LAS PARTES

13.1 Obligaciones Adicionales del Contratista . Además

obligaciones establecidas en el Contrato, el Contratista deberá:



de



las otras



(a)

Conducir las Actividades Petroleras de forma continua y eficiente de

acuerdo con el Plan Provisional, el Plan ele Eva luación, Plan de Desarrollo y las Mejores Prácticas

ele la Industria, así como todos los demás término s y condiciones del presente Contrato, el Sistema

de Administración y la Normativiclad Aplicable ;

(b)

Llevar a cabo bajo su responsabilidad la Extracción,

desp lazamiento de los Hidrocarburos hasta el Punto de Medición;



Recolección



y



(c)

Suministrar todo el personal y todos los recursos técnicos, financieros y

otros recursos de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la ejecución de las Actividades

Petroleras;

(d)

Obtener oportunamente todos los permisos de cualquier

Gubernamental necesarios para la realización de las Actividades Petroleras;



29



Autoridad



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20l 5

(e)

Obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la realización

de las Actividades Petroleras y asegurarse que sean adecuados para su objeto;

(t)

Estar al corriente respecto de sus Obligaciones de Carácter fiscal, de

acuerdo con la Normatividad Aplicable, así como ser residente para efectos fiscales en México,

tener por objeto exclusivamente la Exploración y Extracción de Hidrocarburos y no tributar en el

régimen fiscal opcional para grupos de sociedades a que se refiere el Capítulo VI del Título

Segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta;



(g)

Suministrar a la CNH toda la información, datos e interpretaciones

relacion adas con las Actividades Petroleras, tales como datos científicos y técnicos obtenidos en

razón de sus trabajos, perfiles eléctricos, sónicos, radiactivos, entre otros; cintas y líneas sísmicas;

muestras de Pozos , núcleos y fonnaciones; mapas e informes topográficos , geológicos, geofísicos,

geoquímicos y de perforación; así como cualquier otra información similar e informes de

evaluación geológica, geofísica y del yacimiento;

(h)

Mantener en México registros completos de todas las Actividades

Petroleras realizadas conforme a este Contrato;

(i)

Contar con · la certificación de la cuantificación de las Reservas

conespondientes al Área Contractual de conformidad con la Nonnatividad Aplicable;

(j)

Suministrar a la CNH toda la información sobre la existencia de recursos

mineros, hídricos y de otros tipos que se descubran como resultado de las Actividades Petroleras;



(k)

Abstenerse de perforar, desde el Área Contractual, Pozo alguno que pueda

ir más allá de la proyección vertical del Área Contractual, salvo que se trate de yacimientos

unificados de conformidad con lo instruido por la Secretaría de Energía;

(l)

Identificar cada Pozo de conformidad con la Normatividad Aplicable e

incluir esa referencia en todos los mapas , planos y otros registros similares mantenidos por el

Contratista;



(m)

Taponar debidamente los Pozos antes de abandonarlos a fin de evitar

contaminación, daño al medio amb iente o posibles daños a los depósitos de Hidrocarburos, de

conformidad con el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;

(n)

Facilitar que los representantes de la Agencia, de la CNH, de la Secretaría

de Hacienda y de cualquier otra autoridad, puedan realizar inspecc iones de las Actividad es

Petroleras y de todas las instalaciones, oficinas, registros y libros contables, así como de toda la

información relacionada con las Actividades Petroleras y proveer a dicho s representantes, sin costo

alguno, las facilidades necesaria s para el ejercicio de sus facultades en virtud de este Contrato,

~

incluyendo (tratándose de operaciones de Campo) tran spor te, alojamiento, alimentación y demás . \

servicio s, en igualdad ele condiciones a aquellas que sumini stre el Contratista a su persona l;



~



30



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015

(o)

Cumplir con los requerimientos de información que le hagan las autoridades

competentes, incluyendo la CNH, la Agencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda

y el Fondo;



(p)

Asegurar que los Hidrocarburos en los Campos no se derramen o

desperdicien en cualquier otra forma y evitar el daño a los estratos que contengan Hidrocarburos

y a los que contengan depósitos de agua;

(q)

Emplear personal calificado, así como Materiales y tecnología de punta, de

acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria;

(r)

Adoptar y asegurarse que los Subcontratistas apliquen medidas apropiadas

para proteger la vida, descubrimientos arqueológicos y medio ambiente, de conformidad con el

Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;

(s)

Ejecutar los planes de respuesta a emergencias previstos en el Sistema de

Administración en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo

explosiones, rupturas , fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar daño al ambiente o

presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con el fin de

mitigar sus efectos, así como reportar a la Agencia y la CNH con el detalle apropiado la situación

de emergencia y las medidas tomadas al respecto;



(t)

Comunicar imnediatamente a la CNH de cualesquiera procedimientos

judiciales o administrativos en· que el Contratista esté involucrado, en relación con el presente

Contrato o con las Actividades Petroleras;

(u)

Tomar las medidas pertinentes para prevenir o reducir pérdidas, mitigar y

remediar cualquier daño causado por las Actividades Petroleras, y

(v)

Mantener al menos las mismas condiciones financieras, de experiencia,

técnicas y de ejecución con las cuales originalmente el Contratista suscribió el Contrato hasta la

terminación del mismo , con excepción del requisito relativo al capital contable mínimo que en su

oportunidad el Contratista acreditó en su calidad de interesado en términos de las Bases de

Licitación, para el cual se deberá mantener de manera anual un capital contable múiimo promedio

equivalente al solicitado durante la etapa de precalificación de la Licitación.



13.2 Aprobaciones de la CNH. Siempre y cuando el Contratista haya entregado

oportunamente a la CNH la información aplicable de fomrn completa, en todos los supuestos en

los que confo1111eal presente Contrato la CNH deba revisar , proporcionar comentarios y aprobar

planes, la CNH deberá hacerlo dentro del plazo previsto en la Normatividad Aplicable, en el

entendido que la afirmativa ficta operará solamente en los supuestos expresamente previstos en la

Nonnatividad Aplicable.

La CNH podrá negar la aprobación de planes en el caso que los mismos: (i) no

cumplan con el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo, en su caso,



v<

31



ÁREACONTRACTUAL8



J

\



~~

~



~



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8/2015

o (ii) no se ajusten a las Mejores Prácticas de la Industria. Lo anterior , sin pe1juicio de lo previsto

en la Normatividad Aplicable.

13.3

Responsabilidad

en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa,

Protección al Ambiente y Salud en el Trabajo. El Contratista será responsable: (i) del

cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condiciones de seguridad industrial,

seguridad operativa, protección al ambiente y salud en el trabajo previstas en la Normatividad

Aplicable, las Mejores Prácticas de la Industria y en las autorizaciones , permisos, licencias,

concesiones y registros ambientales obligatorios; (ii) de los Daños Ambiental es asociados a la

ejecución las Actividades Petroleras y (iii) de cumplir con los controles y las medidas de

prevención en materia de seguridad industrial, seguridad operativa, protección al ambiente y salud

en el trabajo requeridos por la Agencia o por la Normativiclad Aplicable o previstas en el Sistema

de Administración. Sin limitar la responsabilidad del Contratista y sus Subcontratistas prevista en

esta Cláusula 13.3 y en la Normatividad Aplicable, el Contratista y Subcontratistas deberán:



(a)

Realizar las Actividades Petroleras de conformidad con las Mejores

Prácticas de la Industria en materia de seguridad industrial y seguridad operativa, respetando la

sustentabilidad ambiental para preservar u conservar el medio ambiente, sin causar daño a la

propiedad pública o privada y con apego al Sistema de Administración;

(b)

Realizar todos los estudios ambientales y solicitar, obtener, mantener

vigentes y renovar todos los permisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registro s

ambientales de las autoridades competentes para la realización de la s Actividades Petroleras, de

conformidad con el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable;

(e)

Cumplir con todos ténninos,

condicionantes

y recomendaciones

establecidos en los pennisos, autorizaciones, licencias, concesiones y registros ambientales

emitidos por las Autoridades Gubernamentales competentes y mantener los Campos en las mejores

condiciones que pe1mitan un desmrnllo sustentable;

(d)

Emplear personal calificado, Materiales , procedimientos operacionales y

las tecnologías que cumplan con las Mejores Prácticas de la Industria, aplicando los principios ele

pre ve nción , precaución y preservación ele los recursos naturales y de seguridad y sa lud de la

población y de su personal;

(e)

Ser responsable s de cualquier afectación o Daño Ambiental durante la

realización de las Actividade s Petroleras ele conformidad con lo establecido en el Contrato;



(f)

Efectuar las labores

resarcimiento que correspondan.



de remediación,



restauración,



compensación



y



En caso de derrames al suelo, subsuelo y cuerpos de agua causados por las

Actividades Petroleras, el Contratista y Subcontratistas deberán llevar a cabo de inmediato las

acciones e implementar medidas de seguridad y los trabajo s para controlar los efectos

contaminantes, incluyendo la limpieza , neutralización , remediación, recuperación , caracterización

y restauración de las áreas afectadas en término s de lo dispuesto por la Nonnatividad Aplicable;

\~



\~~



,\~



32



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20I5

(g)

Colaborar con la Agencia, Autoridades Gubernamentales y los organismos

estatales encargados de la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable del Área

Contractual, en el entendido que el Contratista: (i) dará acceso al personal de la Agencia y

Autoridades Gubernamentales competentes a todas las instalaciones utilizadas en las Actividades

Petroleras para su inspección; (ii) entregará a la Agencia oportunamente toda la información y

documentación que le requiera en la materia de su competencia, de acuerdo a lo establecido en el

Sistema de Administración, y (iii) comparecerá ante la Agencia cuando sea requerido conforme a

la Normatividad Aplicable;

(h)

Mantener actualizado el Sistema de Administración y apegarse a lo

establecido en el mismo para la realización de las Actividades Petroleras, en el entendido que esta

obligación también le será aplicable a todos los Subcontratistas, y

(i)

Como parte de las actividades de Abandono, realizar la actualización del

estudio de Línea Base Ambiental, responsabilizándose de los Daños Ambientales en el Área

Contractual, remediar, restaurar, compensar y rehabilitar el Área Contractual que esté siendo

abandonada y cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado

de las Actividades Petroleras de conformidad con la Normatividad Aplicable .

El Contratista será responsable de los Daños Ambientales en el Área Contractual

que no hayan sido reportados en el estudio de Línea Base Ambiental conforme a lo establecido en

la Cláusula 13.4 y la Normatividad Aplicable .

13.4 Daños Preexistentes. El Contratista deberá iniciar la conducción de los

estudios para la determinación de la Línea Base Ambiental durante la Etapa de Transición de

Arranque de conformidad con lo previsto en la Cláusula 3.3, la Normatividad Aplicable y las

disposiciones normativas establecidas por la Agencia . A más tardar ciento ochenta (180) Días

después de la Fecha Efectiva, el Contratista deberá presentar a la CNH y a la Agencia un info1111e

detallado de la Línea Base Ambiental, incluyendo la existencia de cualquier Daño Preexistente.

Dicho plazo podrá modificar se en una sola ocasión a solicitud del Contratista y previa autorización

de la CNH hasta por noventa (90) Días adicionales. La CNH y la Agencia podrán objetar dentro

de los noventa (90) Días siguientes a la recepción del estudio, los daños al medio ambiente y/o

Daños Preexistentes reportados. El Contratista solamente podrá excusarse de su responsabilidad

ambiental respecto a los Daños Ambientales y Daños Preexistentes oportunamente notificados

conforme a lo establecido en esta Cláusula 13.4 y la Normatividad Aplicable. Durante dicho

período de noventa (90) Días, la CNH y el Contratista podrán celebrar audiencias o

comparecencias para aclarar de buena fe cualquier diferencia técnica que exista al respecto de los

Dafios Ambientales y Daños Preexistentes, de conformidad con las Mejores Prácticas de la

Industria, las disposiciones establecidas por la Agencia y la Normatividad Aplicable. Una vez que

la CNH y la Agencia aprueben los Daños Ambientales y Daños Preexistentes, se le entregará al

Contratista un documento que identifique la aceptación de dichos daños y las actividades de

restauración , remediación y Abandono que sean necesarias conforme a lo establecido en la

Cláusula 3.3. En caso que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a los Daños Ambientales y

Daños Preexistentes, las diferencias se resolverán conforme a los procesos establecidos en la

Cláusula 25.2.



33



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



13.S Derecho de Acceso ele Terceros al Área Contractual. De ser necesario,

el Contratista permitirá a la CNH, a cualquier otro contratista de actividades de Exploración y

Extracción, asignatario, autorizado o permisionario, el uso o paso sobre cualquier parte del Área

Contractual, sin costo alguno, siempre que ello no interfiera con las Actividades Petroleras

realizadas por el Contratista, sea técnicamente posible y no genere un inconveniente al Contratista,

de confo1111idadcon la Normatividad Aplicable.

CLÁUSULA 14.

DISPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN

El Contratista podrá utilizar

14.l

Hidrocarburos de Autoconsmno.

Hidrocarburos Producidos para las Actividades Petroleras (incluyendo su uso como parte de

cualquier proyecto de Recuperación Avanzada), como combusti .ble o para inyección o

levantamiento neumático, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por la CNH en el Plan

de Desarrollo aprobado . El Contratista no podrá quemar ni ventear el Gas Natural, excepto dentro

de los límites autorizados por la Agencia o en la medida en que sea necesario para prevenir o

mitigar una emergencia, sujeto a los requerimientos ambientales previstos en la Normatividad

Aplicable.



14.2 Comercialización de la Producción del Contratista. El Contratista podrá

comercializar los Hidrocarburos Netos por sí mismo o a través de cualquier otro comercializador,

en el entendido que si se comercializan en territorio mexicano, el comercializador deberá contar

con registro ante la Comisión Reguladora de Energía de México , de conformidad con la

Normatividad Aplicable.

14.3 Disposición de los Subproductos. En caso que durante la realización de

las Actividades Petroleras en el Área Contractual y como parte del proceso de separación de los

Hidrocarburos se obtengan Subproductos, éstos permanecerán bajo la propiedad del Estado . El

Contratista deberá notificar a la CNH el volumen estimado de dichos Subproductos y la forma en

que éstos serán recolectados , transportados, almacenados, desechado s, procesados y/o

comercializados .

Los ingre sos y costos derivados de la disposición o comercialización

Subproductos por parte del Contratista se sujetarán a lo establecido en los Anexos 3 y 4.



de los



CLÁUSULA 15.

CONTRAPRESTACIONES

15.l

Pagos Mensuales. A partir de que inicie la Producción Comercial Regular

y entregue los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición, el Fondo , de conformidad con lo

establecido en los Anexos 3, 4 y 12, calculará las Contraprestaciones que le correspondan al Estado

durante la vigencia del presente Contrato, con base en la información que reciba en términos de

dichos Anexos, y, por conducto de la CNH, llevará a cabo el pago en el mismo Punto de Medición

de aquellas Contraprestaciones del Contratista que re sulten de dichos cálculos.

~



i



34



ÁREA CONTR ACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Los Hidrocarburos Producidos por el Contratista como resultado de la ejecución de

las actividades de Extracción de conformidad con el Plan Provisional serán considerados como

pattc de la Producción Comercial Regular.

15.2 Contraprestación del Estado. De conformidad con el Anexo 3 y los

ajustes que conforme al Anexo 3 correspondan, las Contraprestaciones del Estado estarán

integradas por:



(a)

La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, la cual será aplicable

durante el Período ele Evaluación;

(b)



Las Regalías, y



(c)

El veinte punto cero ocho por ciento (20.08%) del Valor Contractual de los

Hidrocarburos para el Mes ele que se trate , mismo que será ajustado ele conformidad con el

Mecanismo de Ajuste .

15.3 Contraprestación del Contratista. La Contraprestación del Contratista,

para el Mes de que se trate corresponderá a la transmisión onerosa de los Hidrocarburos Netos en

dicho Mes siempre que, confonne a lo establecido en el Contrato, el Contratista esté al corriente

en el pago de las Contraprestaciones del Estado señaladas en la Cláusula 15.2 que se hayan

generado a partir de la Fecha Efectiva y hasta el Mes inmediato anterior.



El primer volumen de Hidrocarburos Netos se transferirá al Contratista siempre que

éste se encuentre al corriente en el pago de las Contraprestaciones del Estado que hasta ese

momento se hayan generado.

15.4 Valor Contractual de los Hidrocarburos. Para efectos del cálculo de las

Contraprestacione s, el Valor Contractual de los Hidrocarburos para cada Mes se detenninará de

conformidad con lo establecido en el Anexo 3.

15.5 üllculo de las Contraprestaciones. Corre sponderá al Fondo realizar el

cálculo de la Contraprestación del Estado y la Contraprestación del Contratista que corresponda

para cada Mes conforme al presente Contrato respecto de los Hidrocarburos obtenidos en la

producción de cualquier prueba para determinar las características del yacimiento y los caudales

de producción, así como aquellos Hidrocarburos obtenidos a partir del inicio de la Producción

Comercial Regular con base en la información sobre producción, calidad y otros datos que reciba

del Contratista y de la CNH de conformidad con lo estipulado al efecto en los Anexos 3, 4 y 12.

Lo anterior sin pe1juicio de las facultades de verificación y auditoría de la Secretaría de Hacienda

conforme a la Normativiclad Aplicable y en su caso , de los ajustes que dicha Secretaría determine

conforme a lo establecido en la Normatividad Aplicable y en el presente Contrato y sus Anexos.



CLÁUSULA 16.

GARANTÍAS

16.1



Garantía de Cumplimiento.



35



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8/20l5

Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento de los compromisos por

parte del Contratista durante el Período de Evaluación, el Contratista deberá entregar la Garantía

de Cumplimiento para la cual podrá optar por la presentación de una carta de crédito o una póliza

de fianza.

Simultáneamente con la firma del presente Contrato, el Contratista deberá presentar

una garantía por un monto de EUA$3,3 l 6,508.00 (Tres millones trescientos dieciséis mil

quinientos ocho Dólares 00/100 CY) que comprenderá aquellos compromisos adquiridos para

cubrir el Programa Mínimo de Trabajo y el Incremento en el Programa Mínimo, (la "Garantía ele

Cumplimiento Inicial"). En consecuencia, la CNH, tendrá el derecho de hacer efectiva la Garantía

de Cumplimiento Inicial a fin ele cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cláusula 4 y

aplicable con motivo de cualquier incumplimiento.

A solicitud del Contratista, el monto ele la Garantía de Cumplimiento Inicial se

podrá reducir de manera anual en proporción al cumplimiento de las obligaciones garantizadas,

previa verificación y autorización de la CNH .

Al concluir el Período Inicial de Evaluación, el Contratista podrá solicitar la

devolución de la Garantía de Cumplimiento Inicial. En caso que se hubiese aprobado el

otorgamiento del Período Adicional de Evaluación, ésta devolución únicamente podrá hacerse

efectiva una vez que el Contratista presente una nueva garantía (la " Garantía del Período

Adicional") de confomlidad con esta Cláusula 16.1.

La Garantía del Período Adicional deberá presentarse por un monto que será

considerado previendo los elementos de la Cláusula 4.3 y deberá presentar se a la CNH a más tardar

diez ( l O) Días de spués de que la CNH apruebe el otorgamiento Período Adicional de Evaluación

pero en todo caso antes que inicie el Período Adicional de Evaluación y ésta garantizará el debido,

adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista del Programa Mínimo de Trabajo, del

Incremento en el Programa Mínimo no reali za do durante el Período Inicial de Evaluación y su

compromiso adicional de trabajo para el Período Adicional de Evaluación.

La CNH tendrá derecho de hacer efectiva la Garantía del Período Adicional a fin

de cobrar cualquier pena convencional indicada en la Cláusula 4.5 y aplicable con motivo del

incumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y los

compromisos adicionales para el Período Adicional de Evaluación.

Al concluir el Período Adicional ele Evaluación, el Contratista podrá solicitar la

devolución de la Garantía del Período Adicional una vez que la CNH emita la constancia de

cumplimiento total de las obligaciones del Período Adicional de Evaluación.



En caso que la Garantía de Cumplimiento que corresponda se haga efectiva, los '\

recur sos avalados por ésta se transferirán al Fondo.



.,..,~\



Según el instrumento elegido para gara ntizar los compronusos



Evaluación,el Contratistadeberáobservarlo siguiente:



36



del Período ele \



/.



~



~



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

(a)



Si el Contratista presenta una carta de crédito:

(i) Deberá tener el carácter de incondicional e irrevocable y deberá ser emitida

en favor de la CNH por una institución bancaria mexicana autorizada o

emitida por un banco extranjero y confirmada por una institución bancaria

mexicana autorizada, por el monto establecido en esta Cláusula 16. l

utilizando el formato de carta de crédito que se adjunta como Anexo I O-A .

(ii) La Garantía de Cumplimiento Inicial deberá mantenerse vigente hasta

sesenta (60) Días después de la fecha de terminación del Período Inicial de

Evaluación previa verificación de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a este período.



(iii)La Garantía del Período Adicional deberá mantenerse vigente hasta sesenta

(60) Días después de la fecha de terminación del Período Adicional de

Evaluación previa verificación de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a este período.

(b)



Si el Contratista presenta una póliza de fianza:

(i) Deberá ser expedida en favor y disposición de la CNH por una sociedad

anónima autorizada para organizarse y operar conforme a la Ley de

Instituciones de Seguros y Fianzas como institución de fianzas, cuyo objeto

sea el otorgamiento de fianzas a título oneroso, por el monto establecido en

esta Cláusula 16.1, utilizando el formato de póliza de fianza que se adjunta

como Anexo 10-B.

(ii) La Garantía de Cumplimiento Inicial deberá mantenerse vigente hasta ciento

ochenta (180) Días después de la fecha de terminación del Período Inicial

de Evaluación previa verificación de la CNH del cumplimiento total de las

obligaciones relativas a dicho período.



(iii) La Garantía del Período Adicional deberá mantenerse vigente hasta ciento

ochenta (180) Días después de la fecha de terminación del Período

Adicional de Evaluación previa verificación de la CNH del cumplimiento

total de las obligaciones relativas a este período.

(iv) El Contratista renuncia expresamente:

(1)



A la notificación previa de ejecución de la póliza de fianza por parte

de la CNH de conformidad con lo establecido en el artículo 289,

párrafo cuarto de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.



(2)



Al beneficio de compensación en té1minos de lo que disponen los

aiiícu los 21 97, en re!aci ón con el 21 92 fracción I, del Código ~ ¡ '



·,~



~



.



37



)



ÁREA CONTRACTUAL 8



·



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Federal y 289, último párrafo , de la Ley de Instituciones de Seguros

y de Fianzas.

16.2 Garantía Corporativa. Simultáneamente con la suscripción del presente

Contrato, el Contratista deberá entregar a la CNH la Garantía Corporativa debidamente suscrita

por el Garante utilizando el formato incluido en el Anexo 2 y de conformidad con lo siguiente:

(a)

El Contratista podrá presentar

suscrita por su empresa matriz en última instancia, o



una Garantía Corporativa



debidamente



(b)

En caso que el Garante no se trate de la empresa matriz en última instancia

del Contratista, dicho Garante deberá exhibir a la CNH sus estados financieros consolidados

debidamente auditados que demuestren un capital contable mínimo equivalent e al monto que

resulte menor entre: (i) mil millones de Dólares y (ii) la suma de:

(1) 300 millones de Dólares multiplicados por el número de contratos en Áreas

Tipo 2 adjudicados al Contratista como resultado de la Licitación y

(2) 7.5 millones de Dólares multiplicados por el número de contratos en Áreas

Tipo 1 adjudicados al Contratista como resultado de la Licitación.

(e)

En caso que el Garante no pueda cumplir con el requisito de capital contable

previsto en el inciso (b) anterior, el Contratista deberá notificar a la CNH dentro de los cinco (5)

Días posteriores a que tengan conocimiento de dicho incumplimiento y pre sentar una Garantía

Corporativa de conformidad con el inci so (a) de esta Cláusula 16.2 o en su caso acreditar el

requisito del inciso (b) anterior por un Garante debidamente capitalizado.

La Garantía Corporativa se ejercerá en última instancia para exigir el cumplim.iento

puntual y oportuno de toda s y cada una de las obligaciones del Contratista en virtud de este

Contrato que no hayan sido pagadas y/o cumplidas en su totalidad por el Contratista, según

corresponda, previa ejecución de las Garantías de Cumplimiento y en su caso, posterior a la

ejecución de las pólizas de segu ros a las que hace referencia la Cláusula 19.

CLÁUSULA 17.

ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA CONTRACTUAL



i



17.1 Requerimientos del Programa. El Contratista estará obligado a llevar a

cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono del Área Contractual. El Plan de

Desmrnllo presentado para la aprobación de la CNH deberá contener una sección relacionada con

el Abandono, la cual deberá incluir todas las actividades necesaria s para el tapona)niento definitivo

de Pozos, restauración , remediación y en su caso, compensación ambiental del A.rea Contractual,

\

desinstalación de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del

Área Contractual. Dichas actividades deberán realizar se conforme a las Mejore s Prácticas de la \

Industria, al Sistema de Administración y a la Normatividad Aplicable .

cft ~



~

38



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROl-L03 -A8/2015

Notificación de Abandono. Antes de taponar algún Pozo o desinstalar

cualquier Material, el Contratista deberá notificarlo a la Agencia y a la CNH, con cuando menos

17.2



sesenta (60) Días de anticipación.

17.3 Fideicomiso de Abandono. El Contratista deberá abrir un fideicomiso de

inversión (el "Fideicomiso de Abandono"), que esté bajo el control conjunto de la CNH y el

Contratista, en una institución bancaria mexicana autorizada por la CNH. Las Partes acuerdan que

el fin del Fideicomiso de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono

en el Área Contractual. El Contratista no podrá hacer uso de los fondos depositados en el

Fideicomiso de Abandono para cualquier otro propósito que no sea llevar a cabo las operaciones

de Abandono en el Área Contractual, ni tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de

cualquier otra forma del Fideicomiso de Abandono. Lo anterior sin pe1juicio de cualquier otro

requerimiento impuesto por la Agencia de conformidad con la Normatividad Aplicable.

17.4 Fondeo del Fideicomiso de Abandono. El Contratista deberá depositar al

Fideicomiso de Abandono un cuarto (1/4) de la Aportación Anual al término de cada Trimestre.

La Aportación Anual para las operaciones de Abandono en el Área Contractual será determinada

con base en la siguiente fórmula:



AA1=Máximo[0,(PAEtlRR)*CAE-IAt]

Donde:

AA1



=



PAE1 =

cálculo.



Aportación Anual.

Producción estimada en el Campo para el Año del



RR

=

Reservas remanentes al inicio del Año del cálculo,

según lo determine el Contratista, cuantificadas con base en la

metodología que establezca la CNH. Estas reservas remanentes

deberán ser consistentes con el volumen de Hidrocarburos a

recuperar desde el inicio del Año del cálculo y hasta lo que ocurra

primero entre: (i) la terminación natural del Contrato, o (ii) el Año

en que se estima se terminarán las actividades de Abandono en el

Campo.

Monto remanente de los Costos de Abandono al

CAE =

inicio del Año del cálculo, estimado conforme al Plan de Desarrollo

aprobado, según sea modificado. Dicho monto remanente se

calculará como la diferencia entre el monto global de los Costos de

Abandono que sea estimado sobre la base de los Costos de

Abandono futuros para el Campo desde el Año del cálculo hasta lo

que ocurra primero entre: (i) la terminación natural del Contrato, o

(ii) el Año en que se estima se terminarán las actividades de

Abandono en el Campo, según estudios técnicos realizados por el



~



,



11

.



[!l



l



39



'



AREA CONTRACTUAL 8



~



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8/2015

Contratista y aprobados por la CNH, menos el saldo acumulado en

el Fideicomiso de Abandono al iniciar el Año de Calculo (AAA1-1)

.

IA1

Es el interés generado en el Fideicomiso en el Año

de cálculo, siguiendo la siguiente fórmula:

IAt = r1* AAA1-1

Donde:

r1

=

Es la tasa de interés aplicable al saldo del

Fideicomiso de Abandono.

AAAt

Es el saldo acumulado en el Fideicomiso de

Abandono al terminar el Año de cálculo, definido de la siguiente

forma:

AAAt = AAA1-1+AA1+IA1-S1-1.

Donde:

St-1

=

Es el monto total retirado del Fideicomiso de

Abandono durante el Afio de cálculo para financiar actividades de

Abandono realizadas en el mismo Afio.

17.5 Fondos Insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir con

los trabajos de Abandono es independiente a que existan o no fondos suficientes en el Fideicomiso

de Abandono. En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir

todos los Costos de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante. En el

contrato de Fideicomiso de Abandono se deberá establecer que, en el caso de existir un remanente

en el fondo y una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos se deberán

enterar al Contratista, previa autorización de la CNH que certifique el total cumplimiento de las

obligaciones de Abandono conforme al presente Contrato y los Planes de Desarrollo aprobados.

17.6 Sustitución Solicitada por la CNH. Antes de la terminación del presente

Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, la CNH podrá solicitar

al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono específicas con respecto

a determinadas instalaciones, incluyendo Pozos. En dicho caso, el Contratista deberá entregar, al

tercero que la CNH determine, las instalaciones en buen estado de funcionamiento, así como

entregar al Fondo cualquier saldo remanente en el Fideicomiso de Abandono y a partir de ese

momento el Contratista será considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con

el Abandono de dichas instalaciones.

17.7 Etapa de Transición Final. En caso que suceda la terminación del presente

Contrato por cualquier motivo, o en caso que la CNH rescinda el Contrato, el Contratista y la CNH

iniciarán la Etapa de Transición Final para la totalidad o la pa1te correspondiente del Área



~

40



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015

Contractual, durante la cual se llevará a cabo la entrega del Área Contractual del Contratista a la

CNJ-J o a un tercero designado para tal efecto, conforme a lo siguiente:

(a)

El Contratista deberá actualizar el Inventario de Activos, para incluir la

totalidad de los Pozos y Materiales existentes en la totalidad o la parte correspondiente del Área

Contractual;

(b)

El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que señale al menos la

identificación de los Pozos y Materiales en la totalidad o la parte correspondiente del Área

Contractual, así como la descripción de las condiciones de operación a la fecha de inicio de la

Etapa de Transición Final;

(c)

El Contratista deberá presentar a la CNH un informe que contenga toda la

información obtenida dentro de los noventa (90) Días previos a la terminación del Contrato,

relativa a la producción de Hidrocarburos en el Área Contractual y de la infraestructura asociada

a la producción;

(d)

La CNH solicitará al Contratista el Abandono de los Pozos y Materiales que

no le sean transferidos a la CNH de conformidad con lo establecido en el presente Contrato;

(e)

El Contratista deberá actualizar la Línea Base Social detenninada de

conformidad con la Cláusula 3.3, para identificar los pasivos sociales existentes derivados de la

conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente del Área

Contractual;



(f)

El Contratista deberá actualizar la Línea Base Ambiental determinada de

confonnidad con la Cláusula 3.3, para identificar los Daños Ambientales y Daños Preexistentes

derivados de la conducción de las Actividades Petroleras en la totalidad o la parte correspondiente

del Área Contractual, y

(g)

La CNH tendrá la facultad ele acompañar al Contratista durante la Etapa ele

Transición Final directamente o a través del tercero designado y revisará y validará que las

actividades correspondientes hayan sido realizada s de acuerdo con las Mejores Prácticas de la

Industria y de conformidad con la Normatividad Aplicable.

En caso que el Contratista renuncie o devuelva la totalidad o una parte del Área

Contractual de conformidad con las Cláusulas 3 .4 y 6. 1, la Etapa de Transición Final iniciará de

manera simultánea a la notificación de renuncia emitida de confonnidad con lo previsto en la

Cláusula 3.4 o a los plazos previstos en la Cláusula 6. 1.



~



La Etapa de Tran sición Final se llevará a cabo de conformidad con la Normatividad

Aplicable .



\

41



~



ÁREA CONTR ACTUAL 8



)\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

CLÁUSULA 18.

RESPONSABILIDAD LABORAL; SUB CONTRATISTAS Y

CONTENIDO NACIONAL

18.1 Responsabilidad Laboral. El Contratista y cada uno de sus Subcontratistas

tendrán la responsabilidad exclusiva e independiente de todo el personal y trabajadores empleados

en las Actividades Petroleras, siendo los únicos responsables por el cumplimiento de las

obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de la Normatividad Aplicable o de

los contratos individuales o colectivos que hayan celebrado con su personal y trabajadores.

18.2

Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho a utilizar Subcontratistas

para el suministro de equipos y servicios especializados, siempre que dichas subcontrataciones no

impliquen la sustitución de facto del Contratista como operador. Se entenderá que hay una

sustitución de facto cuando, entre otros supuestos, el Contratista deje de tener el control de las

Actividades Petroleras. Los Subcontratistas deberán cumplir con las disposiciones aplicables del

presente Contrato, el Sistema de Administración y la Normatividad Aplicable. El Contratista no

podrá utilizar los servicios de empresas que estén inhabilitadas por las Autoridades

Gubernamentales, de conformidad con la Normatividad Aplicable. No obstante cualquier

subcontratación de.l Contratista, éste continuará siendo responsable de todas las obligaciones del

Contratista derivadas del presente Contra to.

18.3



Contenido Nacional. El Contratista tendrá las siguientes obligaciones:



(a)



En el Período de Evaluación:



(1) Cumplir con un porcentaje mínimo ele contenido nacional de veintidós por

ciento (22%) del valor de los conceptos sefialados en la Metodología que se

hayan adquirido o contratado para las Actividades Petroleras durante el

Período de Evaluación, el cual será verificado anualmente por la Secretaría

de Economía conforme a dicha Metodología y a la No1matividad Aplicable,

e



(2) Incluir en su propuesta de Plan de Evaluación un programa de cumplimiento

del porcentaje de contenido nacional antes indicado, así como un programa

de transferencia de tecnología, incluyendo los plazos y las etapas aplicables

a ambos programas, para que la CNH otorgue o niegue su aprobación

confonne a la Cláusula 4.1 con opinión de la Secretaría de Economía, en el

entendido que una vez aprobado forma parte integrante del presente

Contrato y se considerará una obligación del Contratista. Las obligaciones

en materia de contenido nacional iniciarán en el momento en que el Plan de

Evaluación sea aprobado.

(b)



En el Período de Desarrollo:

(1) Cumplir con un porcentaje mínimo de contenido nacional por Año del valor

de todos los conceptos señalados en la Metodología que se hayan adquirido



42



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015

o contratado durante el Período de Desarrollo para las Actividades

Petroleras, el cual se incrementará anualmente a una tasa constante a pmtir

ele veintisiete por ciento (27%) en el primer Año del Período de Desarrollo

hasta que en el Afio 2025 constituya cuando menos el treinta y ocho por

ciento (38%). Dicho porcentaje será verificado anualmente por la Secretaría

de Economía conforme a dicha Metodología y la Normatividad Aplicable;

(2) Incluir en su propuesta de Plan ele Desarrollo un programa de cumplimiento

del porcent,tje de contenido nacional antes indicado, así como un programa

de transferencia de tecnología , incluyendo los plazos y las etapas aplicables,

para que la CNH otorgue o niegue su aprobación conforme a la Cláusula

5.3, con opinión de la Secretaría de Economía, en el entendido que una vez

aprobado formará parte integrante del presente Contrato y se considerará

una obligación del Contratista. Las obligaciones en materia de contenido

nacional iniciarán en el momento en que el Plan de Desarrollo sea aprobado ,

y



(3) A partir del Afio 2025, los conceptos señalados en la Metodología

mencionada , deberán constituir cuando menos el treinta y ocho por ciento

(38%) del valor de todos los conceptos antes referidos que se hayan

adquirido o contratado para las Actividades Petroleras, sin pe1juicio de que

este porcentaje mínimo promedio de contenido nacional se revisará

confonne al transitorio vigésimo cuarto de la Ley de Hidrocarburo s.

(c)

El Contratista deberá entregar a la Secretaría de Economía en la

periodicidad establecida por dicha Secretaría , un reporte que incluya la información sobre el

contenido nacional en la fonna y de conformidad con el procedimiento previsto en las

disposiciones qu e emita dicha dependencia para llevar a cabo la verificación correspondiente . La

CNH instruirá al Contratista el pago por concepto de pena convencional a la Nación, por conducto

del Fondo, ele un porcentaje del valor del incumplimiento del porcentaje mínimo de contenido

nacional calculado con base en la Metodología y ele conformidad con lo siguiente:

(1) El equivalente al quince por ciento (15%) para el Período de Evaluación;

(2) El equivalente al veinte por ciento (20%) para el primer Afio del Período de

Desarrollo;

(3) El equivalente al cuarenta por ciento (40%) para el segundo Año del Período

ele Desarrollo;

(4) El equivalente al sesenta por ciento (60%) para el tercer Año del Período de

Desarrollo;

(5) El equivalente al ochenta por ciento (80%) para el cuarto Año del Período

de Desarrollo, y

/.



~'

43



ÁR EA CONTRACTUAL 8



~

\



~



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015

(6) El equivalente al cien por ciento (100%) a partir del quinto Año del Período

de Desarrollo.

Respecto al incumplimiento de las demás disposiciones de contenido nacional

previstas en esta Cláusula 18.3 y en la Nonnatividad Aplicable, el Contratista deberá pagar, por

concepto de pena convencional a la Nación, por conducto del Fondo, la sanción máxima prevista

en el artículo 85, fracción II, inciso o) de la Ley de Hidrocarburos.

La CNH podrá exigir el cobro de las penas convencionales correspondientes en caso

que el Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (15) Días siguientes a la

instrucción de pago por parte de CNH.

(d) No obstante cualquier subcontratación del Contratista, éste continuará

siendo responsable de todas las obligaciones en materia de contenido nacional derivadas del

presente Contrato.



18.4 Preferencia de Bienes y Servicios de Origen Nacional. El Contratista

deberá dar preferencia a la contratación de servicios de origen nacional , incluyendo la capacitación

y contratación, a nivel técnico y directivo, de Personas ele nacionalidad mexicana, así corno a la

adquisición de bienes de origen nacional, cuando dichos conceptos sean ofrecidos en el mercado

bajo las mismas circunstancias, incluyendo igualdad ele precios, calidad y entrega opo1iuna.

18.5 Capacitación y Transferencia Tecnológica. El Contratista deberá cumplir

con los programas de capacitación y transferencia de tecnología aprobados por la CNH en el Plan

ele Evaluación y en el Plan ele Desarrollo. Las actividades y los programas referidos incluirán, entre

otros, la adopción, i1movación, asimilación, inve stigación y desarrollo tecnológicos y fonnación

ele recursos humanos nacionales en la investigación científica y tecnológica aplicada a la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en coordinación con instituciones de educación

superior.

CLÁUSULA 19.

SEGUROS

19.1 Disposición General. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del

Contratista conforme al pre sente Contrato son independientes de la contratación de los seguros a

que se hace referencia en esta Cláusula 19 y, en consecuencia, el alcance de las obligaciones y

responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrán reducirse en pe1juicio de la

Nación o de terceros por la contratación de los mencionados seguros o por la falta de la

contratación o cobertura suficiente de ellos.

19.2 Cobertura de Seguros. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a las

Actividades Petroleras, previo al inicio ele las mismas, el Contratista deberá obtener y mantener en

pleno vigor y efecto las pólizas de seguros que cubran al menos lo siguiente:



44



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-RO l-L03-A8/2015

(a)

Responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes o en sus personas

incluyendo responsabilidad civil ambiental que ampare daños al ambiente por contaminación de

Hidrocarburos;

(b)



El control de Pozos;



(c)

Dafios a los Materiales generados o adquiridos para ser utilizados en las

Actividades Petroleras, y

(d)



Dafios al personal.



Previo al inicio de las actividades de perforación de Pozos el Contratista deberá

demostrar que las coberturas adquiridas para los conceptos (a) y (b) anteriores suman al menos

veinticinco (25) millones de Dólares para Áreas Tipo 2 o quince (15) millones de Dólares para

Áreas Tipo 1 de suma asegurada por evento u ocurrencia y en el agregado anual. Los montos

mínimos requeridos para los conceptos descritos en los incisos (a) y (b) anteriores serán de 15 y

1O millones de Dólares para Áreas Tipo 2 o 1O y 5 millones de Dólares para Áreas Tipo 1,

respectivamente.

Las coberturas de seguros referidas en el inciso (a) de esta Cláusula 19.2 deberán

ajustarse a través de la elaboración de un estudio de pérdida máxima probable (o Probable

A1aximum Loss), en cumplimiento de la Normatividad Aplicable que emita la Agencia. Asimismo,

las coberturas de seguros referidas en el inciso (b) de esta Cláusula 19.2 deberán ajustarse a la

Normatividad Aplicable que emita la Agencia . Lo anterior de conformidad con las Mejores

Prácticas de la Industria y sin menoscabo de aquellas cobe1turas, límites, reglas para las

exclusiones y demás términos y condiciones que requiera la Agencia a través de la Normatividad

Aplicable.

El Contratista deberá exhibir evidencia que: está suscrito o forma parte de una

sociedad que tenga por objeto la prestación del servicio de control de Pozos; tiene vigente un

contrato con alguna empresa especializada en la prestación de dichos servicios, o que cuenta de

manera directa o indirecta con las capacidades necesarias para garantizar el control efectivo de los

Pozos. Lo anterior con base en las Mejores Prácticas de la Industria.

El Contratista estará obligado a presentar las pólizas de seguros que amparen las

actividades de todos los Subcontratistas o proveedores que participen directa o indirectamente en

las actividades derivadas del Contrato de conformidad con la Normatividad Aplicable. Las pólizas

correspondientes deberán manifestar expresamente estas coberturas.



19.3 Aseguradoras y Condiciones. Previo al 1111c10de las Actividades

Petroleras, el Contratista deberá exhibir las pólizas de seguro correspondientes a la Agencia y a la

CNH, mismas que deberán mantenerse en vigor durante la vigencia del Contrato .

Cada póliza de seguro deberá ser contratada bajo términos y condiciones aceptadas

por la CNH y la Agencia, según corresponda, sin que se pueda negar injustificadamente dicha

aceptación.



45



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015

El Contratista podrá asegurarse con aseguradoras de reconocida solvencia o a través

de sus Filiales siempre que cuenten con una calificación crediticia de grado de inversión.

El contrato de seguro deberá establecer que los inspectores de riesgo de la

aseguradora proporcionarán al Contratista , a la CNH y la Agencia los reportes de las inspecciones

y verificaciones.

19.4 Modificación o Cancelación de Pólizas. El Contratista no podrá cancelar

o modificar las pólizas de seguro vigentes en sus términos y condiciones sin previa aceptación de

la CNH y la Agencia. El Contratista podrá solicitar a la CNH y la Agencia su aceptación para

modificar cualquier póliza de seguro, en cuyo caso dicha solicitud deberá describir la racionalidad

y los beneficios de la modificación propuesta . La CNH y la Agencia formularán y comunicarán al

Contratista cualquier objeción u observación que pueda tener respecto a las modificaciones

propuestas. En caso que la CNH y la Agencia no acepten la modificación propuesta, el Contratista

deberá obtener y mantener la póliza de seguro autorizada.

19.5 Renuncia a la Subrogación. En todas las póli zas proporcionadas por el

Contratista conforme al presente Contrato, se incluirá una renuncia a la subrogación de los

aseguradores en contra de la CNH, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría

de Economía, la Agencia, la Comisión Reguladora de Energía y el Fondo, así como la renuncia de

cualquier derecho de los aseguradores a una compensación o reconvención por parte de dichas

autoridades gubernamentales, ya sea mediante un endoso o de cualquier otra manera, en relación

con cualquier tipo de responsabilidad de cualquiera de aquellas Personas aseguradas en cualquiera

de las pólizas, en términos de la Nonnatividad Aplicable .

19.6 Destino de los Beneficios. El Contratista destinará inmediatamente

cualquier pago que reciba por concepto de cobertura de seguros para remediar el dafio civil o

ambiental, reparar o reemplazar cualquiera de los Materiales dafiados o destruidos. Si una

compañía aseguradora retiene el pago de una reclamación, el Contratista deberá asumir los Costos

de reparación o de reposición.

19.7 Moneda de Pago. Los beneficio s a cobrar por las pólizas requerida s

conforme a esta Cláusula 19 deberán ser denominados y pagaderos en Dólares.

19.8 Cumplimiento con la Normatividad Aplicable . En la contratación de los

seguros, el Contratista cumplirá con la Normatividad Aplicable en materia de seguros y fianzas.

CLÁUSULA 20.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL

20.1 Obligaciones ele Carácter Fiscal. El Contratista deberá cubrir las

Obligaciones de Carácter Fiscal que le correspondan de confonnidad con la Nonnatividad

Aplicable .



46



ÁREACONTRACTUAL8



i



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

20.2 Derechos y Aprovechamientos. El Contratista estará obligado a pagar

oportunamente los derechos y aprovechamientos que establezca la Nonnatividad Aplicable por la

administración y supervisión que del presente Contrato realicen la CNH y la Agencia.

CLÁUSULA 21.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

21.1 Caso Fo1·tuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Pattcs responderá por el

incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las obligaciones del presente Contrato si

dicho incumplimiento, suspensión o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

21.2 Carga de Ja Prueba. La prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor

corresponderá a cualquiera de las Partes que la alegue.

21.3 Notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Si el Contratista no puede

cumplir con el Plan de Evaluación como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Período

de Evaluación será proITogado por un plazo que no exceda el período del incumplimiento y sólo

en la medida en que el Plan de Evaluación sea efectivamente afectado, en el entendido que dicha

prórroga no será otorgada a menos que el Contratista la hubiera solicitado por escrito especificando

la razón de dicha prórroga incluyendo, hasta donde sea posible, una explicación de la eventualidad

que le impide al Contratista cumplir con dichas obligaciones a más tardar cinco (5) Días después

que tenga o debiera de tener conocimiento de la ocunencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de

que se trate, salvo lo previsto en el Anexo 13. La CNH deberá informarle al Contratista si concede

o no el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en un plazo no mayor a treinta (30) Días contados a partir

de que haya recibido la notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor con información completa.

Salvo por lo previsto en el presente Contrato, el Contratista deberá asum ir de nuevo el

cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. Los

Períodos de Evaluación serán prorrogados conforme a esta Cláusula 21.3 solamente cuando el

Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate tenga un impacto en las actividades de Evaluación

de más de treinta (30) Días sobre dichos períodos.



El Contratista podrá solicitar a la CNH hasta cuatro (4) períodos de pró1rnga del

plazo del presente Contrato de tres (3) Meses cada uno. El Contratista deberá presentar la sol icitud

de prórroga correspondiente a más tardar el último Día Hábil del trimestre siguiente a partir de que

se cumpla un ( I) Año ele la fecha de notificación de Caso Fortuito o Fuerza Mayor a la que se

refiere esta Cláusula 21.3 o de los tres (3) trime stres sucesivos, únicamente en caso que el Caso

Fortuito o Fuerza Mayor no haya cesado. La CNH resolverá sobre la solicitud de prórroga en un

plazo que no excederá los quince (15) Días Hábiles siguientes a pattir de la recepción de dicha

solicitud en términos de lo establecido en el presente Contrato. En caso que la CNH no emita una

resolución dentro del plazo establecido, ésta se entenderá en sentido favorable.

El Contratista podrá someter a la aprobación de la CNH modificaciones al Plan de

Desarrollo de confonnidad con lo previsto en el Contrato, siempre que el Caso Fortuito o Fuerza

Mayor tenga un impacto en las Actividade s Petroleras realizadas en una porción del Área

Contractual.



47



ÁREA CONTRA CTUAL 8



\



Contrato No. CNH-R0l-L03-A8/20I5

21.4 Derecho de Terminación. En caso que como resultado de un Caso Fortuito

o Fuerza Mayor, la realización de las Actividades Petroleras haya sido interrumpida por un período

continuo de dos (2) Años o más, cualquiera de las Parles tendrá derecho, ejercitable mediante

notificación por escrito a la otra Parte, a dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad.

Este derecho estará vigente hasta tres (3) Meses posteriores a la finalización del Caso Fortuito o

Fuerza Mayor.

21.5 Situaciones de Emergencia o Siniestro. En casos de emergencia o

siniestros que requieran acción inmediata, el Contratista deberá informar inmediatamente a la

CNH, a la Agencia y a la Secretaría de Energía y lomar todas las acciones adecuadas conforme al

plan de atención a emergencias del Sistema de Administración para controlar la situación lo más

pronto posible, a fin de preservar la integridad fisica de las Personas y proteger el medio ambiente,

los Hidrocarburos y los Materiales. El Contratista notificará a la Agencia y la CNH las acciones

lomadas y setenta y dos (72) horas después remitirá el reporte correspondiente por escrito, en el

entendido que en caso que la Agencia o la CNH no estén satisfechas con las acciones tomadas por

el Contratista, la Agencia o la CNH podrán requerirle al Contratista que emprenda acciones

adicionales para mitigar o controlar la emergencia o para reparar los daños . Lo anterior sin

pe1juicio de cualquier otra atribución o facultad de la Agencia o cualquier Autoridad

Gubernamental conforme a la Normatividad Aplicable.



CLÁUSULA 22.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y RESCISIÓN CONTRACTUAL

22.1 Rescisión Administrativa. En caso de ocurrir cualquiera de las causas

graves de rescisión administrativa previstas en el aiiículo 20 de la Ley de Hidrocarburos y que se

enlistan a continuación, y una vez que concluya el período de investigación previa referido en la

Cláusula 22.2, la CNH podrá rescindir administrativamente este Contrato previa instauración del

procedimiento de rescisión administrativa previsto en la Cláusula 22.3 y la Nonnatividad

Aplicable:

(a)

Transcurran más de ciento ochenta (180) Días continuos sin que el

Contratista inicie las actividades previstas en el Plan de Evaluación o en el Plan de Desarrollo

aprobados, o que el Contratista suspenda por más de ciento ochenta (180) Días continuos dichas

actividades, en ambos casos Sin Causa Justificada ni autorización de la CNH;

(b)



El Contratista no cumpla el Programa Mínimo de Trabajo, Sin Causa



Justificada;

(c)

El Contratista ceda parcial o totalmente la operac10n o los derechos

conferidos conforme al presente Contrato, sin contar con autorización previa en los términos y

condiciones previstos en las Cláusulas 23.1 y 23.2;

(d)

Se presente un Accidente Grave causado por Dolo o Culpa del Contratista,

que ocasione daño a instalaciones, fatalidad y pérdida de producción;



48



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No.CNH-ROI-L03-A8/2015

(e)

El Contratista, por más de una ocasron, remita de forma dolosa o

injustificada Infonnación o Rep01tes Falsos o Incompletos, o los ocu lte a la Secretaría de Energía,

a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, a la CNI-1, al Fondo o a la Agencia,

respecto de la producción, Costos o cualquier otro aspecto relevante del Contrato;

(f)

El Contratista incumpla una resolución

definitiva de órganos

jurisdiccionales federales relacionada con el Contrato o con las Actividades Petroleras, que

constituya cosa juzgada, o

(g)

El Contratista omita, Sin Causa Justificada, algún pago al Estado o entrega

de Hidrocarburos a éste, conforme a los plazos y términos previstos en el presente Contrato .

Para efectos de esta Cláusula 22 . 1 se entenderá por:

(i)



Accidente Grave: cualquier accidente en el cual concurran las siguientes



circunstancias:



(1)



Daño a las instalaciones que impida al Contratista llevar a cabo las

Actividades Petroleras en la totalidad o una parte del Área

Contractual durante un período mayor a noventa (90) Días

continuos;



(2)



Fatalidad, y



(3)



Cuando la pérdida de la producción promedio diaria durante treinta

(30) Días continuos sea mayor al 25% de la producción promedio

diaria obtenida como resultado del presente Contrato durante el

semestre inmediato anterior. En caso de no existir Actividades

Petroleras durante dicho período, la referencia temporal será el

último bimestre.



(ii)

Sin Causa Justificada: cualquier causa imputable de manera indubitable al

Contratista y en la cual éste haya omitido llevar a cabo los esfuerzos razonables a su alcance para

evitar caer en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el Contrato que

implique la posible actualización de alguna de las causales de rescisión administrativa previstas en

esta Cláusula 22 . l, apenas tenga conocimiento del incumplimiento o de su materialización

inmediata, dichos esfuerzos deberán incluir la notificación a la CNH o demás Autoridades

Gubernamentales competentes;

(iii)

Culpa: cualquier acción u omisión del Contratista que produzca un resultado

que no prev ió siendo prev isible o previó confiando en que no se produciría y que resulte en la

vio lación a la Normatividad Aplicable o a un deber que objetivamente era necesario observar;

(iv)

Dolo: cualquier acción u omisión del Contratista con la intención de

perseguir directamente un resultado, e

~



49



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015

(v)

Información o Reportes Falsos o Incompletos: aquella infonnación o

reportes relativos a registros de precios, Costos y producción de Hidrocarburos; Actividades

Petroleras sujetas a aprobación, y seguros y garantías, que sean simulados, contrarios a la verdad

o que deliberadamente resulten insuficientes en grado tal que de los mismos no se puedan

desprender los elementos mínimos necesarios que debieran contener, según su naturaleza y

propósito .



22.2

Investigación Previa . En caso que la CNH detecte indicios de

incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran

implicar una posible causal de rescisión administrativa en ténninos de lo previsto en la Cláusula

22.1, la CNH dará aviso al Contratista y se allegará de tocios los elementos y pruebas necesarias

para determinar si la razón por la cual se originó la investigación previa constituye una causal para

iniciar el procedimiento de rescisión, en términos de lo previsto en la Cláusula 22.3. En el caso de

lo previsto en la Cláusula 22.1 inciso el) la investigación previa se llevará a cabo para determinar

la existencia de Dolo o Culpa por paiie del Contratista.

Este período de análisis no podrá ser menor a treinta (30) Días y no tendrá una

duración mayor a dos (2) Años. Durante este período el Contratista deberá garantizar la

continuidad de las Actividades Petroleras, siempre y cuando sea técnicamente posible.

Lo anterior sin pe1juicio de que el Contratista pueda notificar a la CNH indicios de

incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente Contrato que pudieran

implicar una posible causal de rescisión administrativa en términos de lo previsto en la Cláusula

22 . l a excepción de su inciso (d), así como presentar una propuesta de remediación del potencial

incumplimiento para la aprobación de la CNH.

Para efectos de lo previsto en esta Cláusula 22 .2

considere necesario, el Contratista y la CNH nombrarán de

independiente que deberá cumplir con los requisitos previstos en

de dicho experto independiente no serán vinculantes para la

Gubernamental.



y en caso que el Contratista lo

mutuo acuerdo a un expe1io

la Cláusula 25.3. Las opiniones

CNH ni para otra Autoridad



22.3

Procedimiento de Rescisión Administrativa. Una vez que se determine la

existencia de una causal de rescisión administrativa de conformidad con la Cláusula 22 . l, la CNH

deberá notificar al Contratista por escrito la causal o causales que se invoquen para dar inicio al

procedimiento de rescisión administrativa; de manera que el Contratista manifieste lo que a su

derecho convenga dentro de los siguientes treinta (30) Días posteriores a la notificación del inicio

del procedimiento de rescisión administrativa. TranscmTido dicho plazo, la CNH contará con un

plazo de noventa (90) Días para valorar los argumentos y pruebas que, en su caso, haga valer el\

Contratista . La resolución de rescindir el Contrato deberá estar aprobada por el pleno del órgano

de gobierno de la CNH, fundada, motivada y notificada oficialmente al Contratista.



'



Si el Contratista solventa la causal de rescisión en que haya incunido antes que la \

CNH emita la resolución respectiva, el procedimiento de rescisión administrativa quedará sin ~



~



~

50



ÁREA CONTRACTUAL 8



~

1,



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015

efecto, previa aceptación y verificación de la CJ\H-I y aplicando, en su caso, las sanciones

correspondientes conforme a lo dispuesto en el presente Contrato y la Normatividad Aplicable.

La resolución que rescinda el presente Contrato tendrá efectos irnncdiatos y no

requenra declaración judicial. Declarada la rescisión administrativa, las Partes celebrarán el

finiquito correspondiente para efectuar lo previsto en las Cláusulas 22.5 y 22.6.

La CNH deberá notificar a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda, a

la Agencia y al Fondo sobre la declaración ele rescisión administrativa el Día Hábil siguiente a que

se haya emitido la resolución correspondiente.

Las controversias relativas a la rescisión administrativa se solventarán en términos

de la Cláusula 25.4.

22.4

Rescisión Contractual. Además de las causales de rescisión administrativa

previstas en la Cláusula 22.1, y de terminación anticipada previstas en la Cláusula 3.4, la CNH

tendrá derecho a rescindir este Contrato en los siguientes supuestos, siempre que el Contratista

omita sanear o llevar a cabo una acción directa y continua para remediar el incumplimiento

correspondiente dentro de los treinta (30) Días de haber recibido la notificación de dicho

incumplimiento por parte de la CNH:

(a)

El Contratista tenga un retraso de más de ciento ochenta (180) Días en

cualquier Plan de Desarrollo aprobado, sin causa justificada;

(b)

El Contratista no presente la Garantía de Cumplimiento o no la mantenga

en vigor de conformidad con lo previsto en la Cláusula 16. 1, o no mantenga en vigor la Garantía

Corporativa de conformidad con lo previsto en la Cláusula 16.2 y sus propios término s;

(e)

El Contratista o el Garante se liquide o de cualquier otra forma cese su

existencia legal o corporativa u ocurra cualquier acontecimiento que conforme a las leyes

aplicables al Contratista o al Garante tenga un efecto análogo a los mencionado s;

(d)

El Contratista o el Garante caiga en insolvencia o sea incapaz de pagar sus

deudas al vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la imposición de un administrador,

liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus ingresos o inicie cualquier procedimiento

conforme a cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones o de cualquier

parte de las mismas o solicite la quiebra , reorganización , suspensión de pagos, disolución o

liquidación o realice o pennita una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus

acreedores;

(e)

El Contratista no realice al menos el 90% de las Unidades de Trabajo

requeridas en el Programa Mínimo de Trabajo;

(f)

El Contratista infrinja cualquier disposición relativa a la cesión de este

Contrato o de sus derechos conforme al mismo , o sufra un cambio de Control, en contravención a

lo previsto en la Cláusula 23;



~



51



ÁREACONTRACTUAL8



~~

~.



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

(g)



El Contratista infrinja cualquier disposición contenida en la Cláusula 31 .2,



o

(h)

Cualquier otro incumplimiento

Contratista conforme al presente Contrato.



sustancial



de



las



obligaciones



del



Declarada la rescisión contractual, las Pmies podrán sujetarse a lo previsto en la

Cláusula 25, con excepción de lo previsto en la Cláusula 25.4 .



22.5

Efectos de la Rescisión Administrativa o Rescisión Contractual. En caso

que la CNH rescinda este Contrato conforme a lo establecido en las Cláusulas 22.1 o 22.4, se estará

a lo siguiente:

(a)

El Contratista deberá pagar a la Nación, a través del Fondo, las penas

convencionales a que se refieren las Cláusulas 4.4 y 4.5 o los daños y pe1juicios directos ,

excluyendo el lucro cesante a partir de que se notifique la rescisión del Contrato según sea el caso,

que la Nación sufra como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescisión;

(b)

El Contratista cesará todas las Actividades Petroleras en el Área

Contractual, excepto aquellas que sean necesarias para preservar y proteger los Materiales en

proceso de fabricación o tenninados , y devolverá al Estado , a través de la CNH el Área Contractual

en términos de lo establecido en este Contrato . Con la terminación de este Contrato la propiedad

de los Materiales construidos o adquiridos para ser utilizados en las Actividades Petroleras pasará

de forma automática a la Nación libre de gravamen, sin cargo, pago ni indemnización alguna

conforme a lo establecido en las Cláusulas 12.1 y 12.2;

(e)

Las Paiie s suscribirán el finiquito al que se refiere la Cláusula 22 .6. El

Contratista únicamente tendrá derecho a recibir como pago por parte de la Nación el finiquito

establecido en dicha Cláusula 22.6, en caso que éste genere un saldo en favor del Contratista, y



(el)



El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones relativas a la

devolución del Ár ea Contractual, incluyendo, sin limitar , las relacionadas con el Abandono y

entrega del Área Contractual conforme a lo previ sto en la Cláusula 17.



22.6

Finiquito. Sin pe1juicio de lo establecido en la Cláusula 22.5, a más tardar

seis (6) Mes es después de la terminación del pr esente Contrato por cualquier motivo, o en caso

que la CNH rescinda el Contrato, las Partes deberán suscribir un finiquito en el cual se harán

constar los saldos en favor y en contra respecto de las Contraprestaciones devengada s hasta la

fecha de terminación o rescisión del Contrato. Cuando las Paiies no lleguen a un acuerdo sobre lo

anterior, podrán dirimir sus diferencias en términos de la Cláusula 25.5.

Asimismo , en caso de ser necesario, el finiquito considerará los ajustes o

transacciones que se pacten para finalizar las controversias que se hayan presentado durante la \

vigencia del Contrato.

,,;(



u



~

"



1



52



ÁREA CONTRACTUAL



8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



CLÁUSULA 23.

CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL

23.1 Cesión. Para poder vender, ceder, transferir, trasmitir o de cualquier otra

forma disponer de todo o cualquier pai1e de sus derechos u obligacione s de conformidad con este

Contrato, el Contratista deberá contar con autorización previa y por escrito de la CNH, la cual

tomará en consideración, entre otros, los criterios de precalificación establecidos durante el

proceso de Licitación .

23.2 Transferencias Indirectas; Cambio de Control. El Contratista se

asegurará de que no sufrirá, directa o indirectamente, un cambio de Control durante la vigencia de

este Contrato, sin el consentimiento de la CNH . El Contratista deberá notificar a la CNH de

cualquier cambio en la estructura de capital del Contratista que no resulte en un cambio de Control

del Contratista de conformidad con esta Cláusula 23.2 dentro de los treinta (30) Días siguientes a

que dicho cambio suceda, salvo que el Contratista esté listado en la Bolsa Mexicana de Valores,

en cuyo caso la notificación proporcionada por el Contratista a sus inversionistas de conformidad

con las leyes bursátiles aplicables será suficiente.

23.3 Solicitud a la CNH. El Contratista deberá proporcionar a la CNH toda la

información (incluyendo la relativa al cesionario o a la Persona que ejercerá el Control sobre el

Contratista) que la CNH requiera de confo rmidad con la Normatividad Aplicable, respecto de

cualquier solicitud de aprobación de una propuesta de cesión de conformidad con la Cláusula 23 . l

o de un cambio de Control del Contratista de confo1111idadcon la Cláusula 23.2.

23.4 Efectos de la Cesión o del Cambio de Control. En caso que ocurra una

cesión de conformidad con la Cláusula 23. 1:

(a)

presente Contrato:



Si la cesión es por la totalidad del interés del Contratista en virtud del



(i)

El cedente continuará siendo solidariamente responsable del cumplimiento

de las obligaciones del Con tratista conforme al presente Contrato que sean incmTidas o que se

generen hasta la fecha de la cesión ú)ero quedará relev ado de cualquier responsabilidad de las

obligaciones del Contratista que sean incurrida s o que se generen después de dicha fecha) y

(ii)

El cesionario será solidariamente responsable del cumplimiento de todas las

obligaciones del Contratista conforme a este Contrato , de manera independi ente a que dichas

obligaciones hayan sido incunidas o generadas con anterioridad a la fecha de la cesión o

posteriormente.

(b)

Si la cesión es por menos de todo el interés del Contratista en virtud del

presente Contrato, tanto el cedente como el cesionario será n so lidariamente responsables del

cump limiento de las obligaciones del Contratista en virtud del presente Contrato, de manera

independiente a que dichas obligaciones hayan sido incmTidas o se generen con anterioridad a la

fecha de la cesión o posteriormente, y



\



~~

53



-



ÁREA CONTRACTUAL 8



~



.



Contrato No. CNH-ROJ-L03-A8/2015

(c)

Si la cesión es por menos de la totalidad de los intereses del cedente en virtud

del presente Contrato o si hay más de un cesionario, este Contrato deberá ser modificado para

reflejar que la participación del Contratista en este Contrato, a partir de ese momento , será

detentada por más de una Persona. Dicha modificación deberá estar basada en el fonnato de

contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia que se utilizó para

licitantes organizados en forma de consorcio en el proceso de Licitación .

Como condición para la obtención de la aprobación de la CNH de conformidad con

esta Cláusula 23, el Contratista deberá entregar a la CNH: (i) en caso de una cesión conforme a la

Cláusula 23.1, el compromiso del cesionario, en fonna y substancia aceptable a la CNH, de que el

cesionario asume, sin ninguna condición y de manera solidaria, todas las obligaciones del

Contratista en virtud del presente Contrato, independientemente de que hayan sido incurridas o

generadas con anterioridad a la fecha de la Cesión o posteriormente, y (ii) una Garantía Corporativa

en el formato proporcionado en el Anexo 2 debidamente firmado, según sea el caso, por la

compañía matriz en última instancia del cesionario, la compañía que ejerza el Control sobre el

cesionario , que esté bajo el Control común de la Persona que ejerza Control sobre el cesionario o

por el Garante del Contratista que sufrió el cambio de Control. Cada una de dichas compañías se

considerarán Garantes para efectos de este Contrato y aquel que lo sustituya.

La Garantía Corporativa presentada por el cedente deberá permanecer en pleno

vigor y efecto hasta que el cesionario entregue a la CNH una nueva Garantía Corporativa de

conformidad con esta Cláusula 23.4 en relación con las obligaciones del cedente indicadas en los

incisos (a) y (b) anteriores. La CNH deberá emitir la constancia de cumplimiento total de las

obligaciones, en relación con las obligac iones del cedente en un plazo no mayor a treinta (30) Días

Hábiles a partir de que la CNH apruebe la Garantía Corporativa del cesionario.

23.5 Prohibición de Gravámenes. El Contratista no impondrá o permitir á que

se imponga ningún gravamen o restricción de dominio sobre los derechos derivado s de este

Contrato o sobre los Materiales sin el consent imiento de la CNI-I.

23.6 Invalidez. Cualquier cesión o cambio de Control del Contratista que se

lleve a cabo en contravención de las disposiciones de esta Cláusula 23 no tendrá validez y no

surtirá efectos entre las Parte s.



CLÁUSULA 24.

INDEMNIZACIÓN

El Contratista indenrnizará y mantendrá libre s de toda responsabilidad a la CNH y

cualquier otra Autoridad Gubernamental, incluido el Fondo así como a sus empleados,

representantes, asesores, directores, suce sores o cesionarios (y dicha obligación sobrevivirá la

temünación por cualquier motivo del presente Contrato o en caso que la CNH rescinda el Contrato)

con motivo de cualquier acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida, Costos, daños, pe1juicios,

procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios de abogados y costas de juicio , que

su,jan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes:



D



rfa



~

'\



54



ÁREA CONTRACTUAL



'



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/2015

(a)

El incumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato, en el

entendido que en aquellos casos que exista una pena convencional, el monto de los dafíos y

pe1juicios estará limitado al monto de la pena convencional de que se trate;

(b)

Cualquier da fío o lesión (incluyendo muerte) causada por el Contratista o

cualquier Subcontratista (incluyendo el daño o la lesión causada por sus representantes, oficiales,

directores, empleados , sucesores o cesionarios) a cualquier Persona (incluyendo, sin limitación, a

la CNH) o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas que smja como consecuencia de la

realización de las Actividades Petroleras;

(c)

Cualquier lesión o daño causado por cualquier Persona, que sufran los

empleados, representantes o invitados del Contratista o de cualquier Subcontratista, o a la

propiedad ele dichas Personas;

(d)

Cualquier daño o pe1juicio sufrido por pérdidas o contaminación causada

por el Contratista o cualquier Subcontratista a los Hidrocarburos o cualquier daño causado a los

recursos naturales y medio ambiente, incluyendo pero no limitado a daño o destrucción de los

recursos hidrológicos, vida silvestre, océanos o a la atmósfera y cualesquiera daños que puedan

ser reconocibles y pagaderos confo1me a la Normatividad Aplicable;

(e)

Cualquier daño o petjuicio causado con motivo de alguna violación del

Contratista o cualquier Subcontratista a cualquier derecho intelectual, marca o patente;

(f)

Cualquier incumplimiento a la Normatividad Aplicable por pmie del

Contratista o cualquier Subcontratista , y

(g)

Cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista o de cualquier

Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social.

Sin pe1juicio de lo anterior, en ningún caso las Pmies serán responsables del lucro

cesante a partir de que se notifique la rescisión del Contrato.



CLÁUSULA 25.

LEY AI>LICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

25.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regirá e interpretará de

conformidad con las leyes de México.

25.2 Conciliación. En cualquier momento las Partes podrán optar por alcanzar

un acuerdo respecto a las controversias relacionadas con el presente Conh·ato mediante un

procedimiento de conciliación ante un conciliador. Este procedimiento iniciará cuando una de las

Partes invite a la otra y ésta acepte la invitación a la conciliación dentro de los quince (15) Días

siguientes al envío de la invitación. Las Partes acordarán el nombramiento del conciliador, o en su

caso, podrán recurrir a la asistencia de una institución para su nombramiento. El procedimiento de

conciliación se seguirá conforme al Reglamento CNUDMJ, debiendo el conciliador ayudar a las

Partes en sus esfuerzos por lograr un arreglo de buena fe respecto a la controversia. En caso que



~



55



~~



o\~



ÁREA CONTRACTUAL 8



'



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015

transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo , las Partes resolverán las diferencias

o controversias en apego a la Cláusula 25.5 del presente Contrato . Lo anterior, sin pe1juicio de que

cualquiera ele las Partes pueda dar por terminada la conciliación y acudir al arbitraje en cualquier

momento.

El procedimiento establecido en esta Cláusula 25.2 no aplicará para la rescisión

administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Nonnativiclad

Aplicable.



25.3

Requisitos del Conciliador :y Experto Jnclependicntc. La persona física

que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo establecido en la Cláusula 25.2, o que

sea nombrada como experto independiente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 22.2,

deberá cumplir con los siguientes requisitos:

El conciliador deberá tener por lo menos diez (1 O) Años de experiencia en

conciliación con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicación entre las

Partes con respecto de la controversia . En tanto que el experto independiente deberá tener por lo

menos cinco (5) Años de experiencia en la materia objeto de la posible causal ele rescisión

administrativa que corresponda.

En ambos casos, el conciliador o el expe1io independiente deberán:

(i)

Ser independientes, imparciales y neutrales; asimismo, deberán divulgar

cualquier interés u obligación que esté sustancial.mente en conflicto con su designación y/o pueda

pe1judicar su actuación con respecto a la controversia .

(ii)

Finnar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier información provista

por las Partes con relación a la controversia entre las misma s, de manera previa a su nombramiento.

Ninguna persona física podrá ser nombrada como conciliador o experto

independiente si ésta : (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los cinco (5) Años previos

a su designación, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en

cualquier momento dentro de los tres (3) Año s previos a su nombramiento, un consultor o

contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquier interés

financiero significativo con cualquiera de las Parte s.

Los honorarios del conciliador o del experto indep endiente deberán ser cubiertos

por igual entre las Partes.

Lo anterior sm pe1Ju1c10 que cualquier persona física que cumpla todos los

requisitos previstos en esta Cláusula 25.3 pueda ser nombrada como conciliador o experto

independiente en más de una ocasión.



25.4

Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Paites que de

cualquier forma smjan o se relacionen con las causales de resci sión administrativa prevista s en la



56



ÁREACONTRACTUAL

~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Cláusula 22.1, sin pe1juicio de lo previsto en la Cláusula 22.6 , primer párrafo , deberán ser resueltas

exclusivamente ante los Tribunales Federales de México .

El Contratista podrá iniciar un procedimiento ante un tribunal arbitral, en términos

ele la Cláusula 25.5, únicamente para que se determine la existencia de daños y pe1juicios y, en su

caso, su cuantificación, que resulten ele una causal o causales de rescisión administrativa

consideradas infundadas por los Tribunales Federales de forma definitiva.

25.S

Arbitraje. Sin pe1juicio de lo previsto en la Cláusula 25.4, cualquier otra

controversia que swja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya podido

ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación o que

éste hubiera sido rechazado por cualquiera de las Partes conforme a la Cláusula 25.2 deberá ser

resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes acuerdan que el

Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya será la autoridad nominadora

del procedimiento arbitral. La ley sustantiva aplicable será la estipulada en la Cláusula 25.l y las

controversias deberán resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrará por

tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y el tercero (quien

será el presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido que:

(i) la Parte demandante deberá nombrar a su árbitro en la notificación de arbitraje y la Parte

demandada tendrá treinta (30) Días contados a partir de que reciba personalmente la notificación

de arbitraje para nombrar a su árbitro y (ii) los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán no

menos ele treinta (30) Días contados a partir de la aceptación del nombramiento del árbitro

designado por el demandado para designar, en consultas con las Paiies, al árbitro que actuará como

Presidente del tribunal. El proc edimiento arbitral se conducirá en español y tendrá como sede la

Ciudad de La Haya en el Reino de los Países Bajos.

25.6

Consolidación . En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula

25.5 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en el Anexo 2 involucren la misma litis, dichos

arbitrajes serán, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje. Dicha

consolidación deberá ser solicitada, o en su caso , ordenada por el panel arbitral que se hubiera

constituido primero de conformidad con la Cláusula 25.5. En dicho caso, se considerará que el

árbitro designado por el Contratista fue también designado por el Garante, o vicever sa, y el árbitro

seleccionado por la CNH para cualquiera de los pan eles que hubiera sido constituido primero, será

considerado por la CNH para el arbitraje consolidado.

25 .7 No Suspensión ele Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien

rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no

podrá suspender las Actividades Petroleras mientra s se resuelve cualquier controversia.

25.8

Renuncia Vía Diplomática. El Contratista renuncia expresamente, en

nombre propio y de todas sus Filiales , a formular cualquier reclamo por la vía diplomática .

25 .9 Tratados Internacionales. El Contratista gozará

reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte.



57



de los derechos



ÁREA CONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



CLÁUSULA 26.

MODIFICACIONES Y RENUNCIAS

Cualquier modificación a este Contrato deberá hacerse mediante el acuerdo por

escrito de la CNH y el Contratista, y toda renuncia a cualquier disposición del Contrato hecha por

la CNH o el Contratista deberá ser expresa y constar por escrito.



CLÁUSULA 27.

CAPACIDAD Y DECLARACIONES DE LAS PARTES

27.1 Declaraciones y Garantías. Cada Parte reconoce que la otra Parte celebra

este Contrato en nombre propio y en su capacidad de entidad legal facultada para contratar por sí

misma , y que ninguna Persona tendrá ninguna responsabilidad ni obligación de cumplirniento de

las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato, excepto por la responsabilidad del

Garante en virtud de la Garantía Corporativa. Igualmente , cada Parte declara y garantiza a la otra

Pmie que: (i) tiene plena capacidad jurídica para la celebración y cumplimiento del presente

Contrato; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos gubernamentales, corporativos y de

cualquier otra naturaleza necesarios para la celebración y cumplimiento del presente Contrato; (iii)

ha obtenido las autorizaciones gubernamentales, corporativas y de cualquier otra naturaleza

necesarias para la celebración y cumplimiento del presente Contrato; (iv) este Contrato constituye

una obligación legal, válida y vinculante de dicha Parte la cual puede hacerse valer en su contra

de acuerdo con sus términos, y (v) sus declaraciones en el preámbulo de este Contrato son ciertas

y correcta s.

27.2 Relación ele las Partes. Ninguna de las Pmies tendrá la autoridad o el

der echo para asumir, crear o comprometer alguna obligación de cualquier clase expresa o implícita

en representación o en nombre de la otra Parte. Ninguna disposición en este Contrato constituirá

que el Contratista, sus empleados, agentes, representantes o Subcontratistas son representantes de

la CNH. El Contratista será considerado en tocio momento como un contratista independiente y

será responsable de sus propias acciones, las cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto

en el presente Contrato y la Nonnatividad Aplicable .

CLÁUSULA 28.

DATOS Y CONFIDENCIALIDAD

28.1 Propiedad de la Información. El Contratista deberá proporcionar a la

CNH, sin costo alguno la Información Técnica que será propiedad de la Nación. La Nación

también será propietaria de cualquier muestra geológica , mineral o de cualquier otra naturaleza, :\

obtenida por el Contratista en las Actividades Petroleras, las cuales deberán ser entregadas por el

Contratista a la CNHjunto con la Info1mación Técnica , inmediatamente después que el Contratista

haya concluido los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de dicha información

deberá ser entregado a la CNH. Lo anterior de conformidad con la Nonnatividad Aplicable.

El Contratista podrá mantener copia únicamente para efectos del cumplimiento de \

sus obligaciones conforme al presente Contrato. El Contratista podrá usar la Información Técnica,

sin costo alguno y sin restricción, para el procesamiento, evaluación, análisis y cualquier otro



58



ÁREACONTRA

~



AI~~



~



\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

propósito relacionado con las Actividades Petroleras (pero no para otro uso ni para su venta), en

el entendido que el Contratista deberá también entregar cualquier reporte de los resultados de dicho

procesamiento, evaluación o análisis.

Nada de lo previsto en el presente Contrato limitará el derecho de la CNH de usar ,

vender o de cualquier otra forma disponer de la Información Técnica, en el entendido que la CNH

no podrá vender ni hacer del conocimiento ele terceras Personas ninguna información que implique

secreto industrial; una marca registrada o cualquier otro derecho ele propiedad intelectual del

Contratista regulado por la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.

28 .2 Información Pública. Sin pe1juicio de lo previsto en la Nonnatividad

Aplicable, salvo por la Información Téc1úca y la propiedad intelectual, toda la demás información

y documentación derivada del presente Contrato , incluyendo sus ténninos y condiciones, así como

tocia la información relativa a los volúmenes de Hidrocarburos Producidos , pagos y

Contraprestaciones realizadas conforme al mismo, serán considerados información pública.

Asimismo, la información que sea registrada por el Contratista en el sistema informático que ponga

a disposición el Fondo para la determinación de Contraprestaciones, podrá ser utilizada para

cumplir con las obligaciones de transparencia existentes en la Normativiclad Aplicable siempre

que no vulnere la confidencialidad de la Información Técnica 1ú la propiedad intelectual.

28 .3 Confidencialidad. El Contratista no podrá divulgar Información Técnica a

ningún tercero sin el previo consentimiento de la CNH. No obstante, el Contratista podrá

suministrar información a sus Filiales , subsidiarias, auditores, asesores legales o a las institucione s

financieras involucradas en el presente Contrato en la medida que sea necesario para las

Actividades Petroleras en el Área Contractual , en el entendido de que estas Personas también

deberán mantener la confidencialidad de tal información. El Contratista tomará todas las acciones

necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes,

abogados, Filiales y Subcontratista s, así como los trabajadores , agentes, representantes, asesores y

abogados de los Subcontratistas y de las Filiales del Contratista, cumplan con la misma obligación

de confidencialidad previ sta en el presente Contrato . Las disposiciones de esta Cláusula 28.3

continuarán vigentes aún después de la terminación por cualquier motivo del presente Contrato, o

en caso que la CNH rescinda el Contrato , ya que constituyen obligaciones continuas y

permanentes .

28.4

Excepción a la Conficlenciali
28.3, la obli gación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público

que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del presente Contrato; (ii) la

información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación

de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin

violar una obligación de confidencialidad, y (iv) la información que deba ser divulgada por

requerimiento de leyes o requerimiento de Autoridade s Gubernamentales, siempre que: (a) el

hecho de no divulgarla sujetaría al Contratista a sanciones civiles, penales o administrativas y (b)

el Contratista notifique a la CNH con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. En el caso

a que se refiere el subinciso (iv) anterior, la CNH podrá solicitar al Contratista que impugne ante

los tribunales competentes la orden de divulgación, en cuyo caso la CNH deberá cubrir cualquier

Costo generado por la impugnación.



~~

59



- 1~



ÁREA CONTRACTUAL 8



'



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



CLÁUSULA 29.

NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas en virtud de este Contrato

deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba:



A la CNH:

Insurgentes Sur No. 1228, piso 1,

Colonia Tlacoquemécatl del Valle,

Benito Juárez, Ciudad de México.

C.P. 03200



A Dunas Exploración y Producción:

Calle Dracena , Manzana 11, Lote 12,

Colonia Palma Real, Villahermosa, Tabasco.

C.P. 86143

o en cualesquiera otras direcciones , según cada Parte notifique a la otra en la manera

que se indica anteriormente.



CLÁUSULA 30.

TOTALIDAD DEL CONTRA TO

Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de todos los términos y

cond iciones que rigen el acuerdo entre las Paiies con respec to al objeto del mismo y reempla za

cualquier negoc iación, discusión, con venio o entendimiento sobre dicho objeto . Sin pe1juicio de

lo establecido en el numeral 8.6 de la Sección III de las Bases de Licitación, ninguna declaración

de agentes, empleado s o representantes de las Partes que pudiera hab erse hecho antes de la

celebración del presente Contrato tendrá validez en cuanto a la interpretación de sus propios

términos. Quedan incorporado s formando parte indivisible e integrante del presente Contrato, los

siguientes Anexos:

Anexo 1:

Anexo 2:

Anexo 3:

Anexo

Anexo

Anexo

Anexo

Ane xo

Anexo

Ane xo

Anexo



4:

5:

6:

7:

8:

9:

10-A:

10-B:



Coordenadas y Especificaciones del Área Contractual

Modelo de Garantía Corporativa

Procedimientos para Determinar las Contraprestaciones del

Es tado

Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos

Inventario de Activos

Programa Mínimo de Trabajo

Alcance Mínimo de las Actividades de Evaluación

Informe de Eva luación

Contenido Múlimo del Plan de Desarrollo

Carta de Crédito

Póliza de Fianza



60



\



i



ÁREA CONTRACTUAL 8



'~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Anexo 11:

Anexo 12:



Anexo 13:



Procura de Bienes y Servicios

Procedimientos de Entrega de Info1111aciónde Contraprestaciones

al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el

Desarrollo y de su Pago

Uso Compartido de Infraestructura



CLÁUSULA 31.

DISPOSICIONES DE TRANSPARENCIA

31.1 Acceso a la Información . El Contratista estará obligado a entregar la

información que la CNH requiera con el fin de que ésta cumpla con lo previsto en el artículo 89

de la Ley de Hidrocarburos, incluyendo aquella información a la que se refiere la Cláusula 28.2, a

través de los medios que para tal efecto establezca la CNH . El Contratista deberá cooperar con las

Autoridades Gubernamentales competentes en caso que se requiera divulgar dicha información en

términos de la Normatividad Aplicable .

31.2 Conducta del Contratista y Filiales. El Contratista declara y garantiza que

los directores, funcionarios, asesores, empleados y personal del Contratista y de sus Filiales no han

efectuado, ofrecido o autori zado, ni efechiarán, ofrecerán o autorizarán en ningún momento,

ningún pago, obsequio, promesa u otra ventaja, ya sea directamente o a través de cualquier otra

Persona o entidad, para el uso o beneficio de cualquier funcionario público, algún partido político,

funcionario de un partido político o candidato a algún cargo político, con el propósito de: (i) influir

en cualquier decisión u omisión por parte de un funcionario público, partido político o candidato;

(ii) obtener o mantener este Contrato o cualquier otro negocio, o (iii) asegurar cualquier otro

beneficio o ventaja ilícita para el Contratista, sus Filiales, accionistas, o cualquier otra Persona.

Asimismo, el Contratista se asegurará que tanto él como sus Filiales : (i) se apegarán y cumplirán

en todo momento con cualesquiera leyes y regulaciones anti-corrupción que sean aplicables, y (ii)

crearán y mantendrán controles internos adecuados para el cumplimiento de lo previsto en esta

Cláusula 31.2.

31.3

Notificación de Investigación. El Contratista deberá notificar a la CNH y

a cualquier otra Autoridad Gubernamental competente: (i) de manera inmediata a que tenga

conocimiento, o que tenga motivos suficientes para presumir, que ha ocmTido cualquier acto

contrario a lo previsto en la Cláusula 31.2, y (ii) dentro de los cinco (5) Días siguientes a que tenga

conocimiento de cualquier investigación o proceso iniciado por cualquier autoridad, mexicana o

extranjera, relacionado con cualquier supuesta infracción a lo dispuesto en esta Cláusula 31.

Asimismo, el Contratista deberá mantener informada a la CNH sobre el avance de la investigación

y proceso hasta su conclusión .

31.4

Conflicto de Interés . El Conh·atista se compromete a no incurrir en ningún

conflicto de interés entre sus propios intere ses (incluyendo los de sus accionistas, Filiales y

accionistas de sus Filiales) y los intereses del Estado en el trato con los Subcbntrati stas, client es y

cualquier otra organización o individuo que realice negocios con el Contratista (sus accionistas,

Filiales y accionistas de sus Filiale s) con respecto a las obligaciones del Contratista confonne al

presente Contrato.



\

~



~



~

61



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-R0I-L03-A8/20l5



CLÁUSULA 32.

COOPERACIÓN EN MATEIUA DE SEGURIDAD NACIONAL

Con el objeto de administrar los riesgos relacionados con la seguridad nacional o

derivados e.leemergencias, siniestros o alteración del orden público, el Contratista deberá brindar

las facilidades que le sean requeridas por las autoridades federales competentes.



CLÁUSULA 33.

IDIOMA

El idioma del presente Contrato es el español. Todas las notificaciones, renuncias y

otras comunicaciones hechas por escrito o de otra fonna entre las Parles en relación con este

Contrato deberán hacerse en español. Cualquier traducción del presente Contrato no será

considerada oficial.



CLÁUSULA 34.

EJEMPLARES

Este Contrato se firma en cuatro (4) ejemplares equivalentes con el mismo

significado y efecto , y cada uno será considerado como un original.



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes firman este Contrato en la fecha mencionada al

principio del mismo .

POR LA "COMISIÓN NACIONAL DE

HIDROCARBURO



L F ORES GALICIA

REPRESENTANTE LEGAL

DUNAS EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN ,

S.A.P.I . DE C.V.



C. JUAN CARLO. ZEPEDA MOLINA

COMISION

O PRESIDENTE



~



J'l.. -



NUEL F ORES GALICIA

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

INDUSTRIALES GLOBALES, S.A. DE C.V.



C. GASP AR FRANCO HERNANDEZ

TITULAR DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE

ASIGNACIONES Y CONTRA TOS



62



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO I-L03-A8/2015



ANEXO 1

COORDENADAS Y ESPECIFICACIONES DEL ÁREA

CONTRACTUAL



~



\

o4\j

ÁREACONTRACTUAL8



~



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015



Coordenadas y Especificaciones del Área Contractual

l.



Coordenadas:



Area Contractual



Campo/Poligono



Vértice



Oeste (Longitud)



Norte (Latitud)



1

2

3

4

5

6



99º 17' 00"

99º 17' 00"

99º 16' 30"

99º 16' 30"

99º 16' 00"

99º 16' 00"

99º 15' 00"

99º 15' 00"

99º 14' 00"

99º 14' 00"

99º 13' 30"

99º 13' 30"

99º 16' 30"

99º 16' 30"

99º 17' 00"

99º 17' 00"

99º 17' 30"

99º 17' 30"

99º 18' 00"

99º 18' 00"



25º 38' 30"

25º 38' 00"

25º 38' 00"

25º 37' 00"

25º 37' 00"

25º 36' 00"

25º 36' 00"

25º 35' 00"

25º 35' 00"

25º 34' 00"

25º 34' 00"

25º 33' 00"

25º 33' 00"

25º 34' 00"

25º 34' 00"

25º 35' 30"

25º 35' 30"

25º 36' 30"

25º 36' 30"

25º 38' 30"



7



8

9

8



Duna



10



11

12

13

14

15

16

17

18



19

20



2.



Mapa:



,

~



,.

?



Nuevo León



( .ti btJd(H



¡¡

O



1. S



S



7 .S



10 km



i:



.. •••o



~\~

2



ÁREA CONTRACTUAL



8



\~



'\



~



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8 /2 015



3.



Profundidad:



Área

Contractual



Campo



Duna



8



4.



Profundidad



Sin restricción



Superficie aproximada:



Área

Contractual

8



Campo



Duna



3



Superficie (km 2)



Área Tipo



36 .742



Tipo 1



Contrato No. CNH-RO1-L03-A8/2015



ANEX02

MODELO DE GARANTÍA CORPORATIVA



...",

.11

..



·~



[!)



\



l



[!)



ÁREA CONTRACTU~



~



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8 /2015



GARANTÍA CORPORATIVA

SUSCRITA POR

.__[



_]



EN FAVOR DE

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS



\



2



~~



ÁREACONTRACTUAL8



.



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



Contrato de Garantía

El presente Contrato de Garantía (la "Garantía") se suscribe el _ de _ _ de

por

__

_ , una empresa organizada y existente conforme a las leyes ele

en calidad ele garante

(el "Garante"), en favor de los Estados Unidos Mexicanos , por conducto ele la Comisión Nacional

de Hidrocarburos de México, en calidad ele beneficiario ( en adelante , el "Beneficiario"), en

relación con el Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia, ele

fecha

de

ele __ suscrito entre el Beneficiario por una parte, y XYZ por la otra, (según

el mismo vaya a ser modificado ele acuerdo con sus términos , el "Contrato"). Todos los términos

escritos con mayúscula inicial pero no definidos de otra forma en esta Garantía tendrán el

significado que se les da a los mismos en el Contrato.



CLÁUSULAl

GARANTÍA

(a)

El Garante, en este acto de manera solidaria, incondicional e irrevocable, garantiza

al Beneficiario, como obligado principal y no meramente como fiador, el pago total, puntual y

completo de cualesquiera cantidades que

deba pagar al Beneficiario en virtud del Contrato,

así como el cumplimiento puntual y opo1tuno ele todas y cada una ele las obligaciones ele __

_

de conformidad con el Contrato. Esta Garantía constituye una garantía de pago y de cumplimiento

y no meramente de cobranza, la cual deberá permanecer en pleno vigor y efecto hasta que todas

las obligaciones de _ _ garantizadas por la misma, sean pagadas o cumplidas en su totalidad,

sujeto a la cláusula 2 de esta Garantía. Hasta donde sea permitido por la Nonnativiclacl Aplicable,

el Garante renuncia a tocias las excepciones o beneficios a que tenga derecho por ley o por cualquier

otro medio, en su calidad de fiador o garante.

(b)

La garantía de pago y cumplimiento dispuesta en esta Garantía constituye una

garantía continua, abso luta e incondicional y deberá aplicarse a todas las obligaciones en virtud

del Contrato cuando éstas se originen. Sin limitar la generalidad de lo anterior, la garantía del

Garante no será liberada, extinguida o de otra fonna afectada por: (i) cualesquiera cambios en el

nombre, actividades autori zadas, existencia legal, estructura, personal o propiedad directa o

indirecta de

; (ii) insolvencia, quiebra, reorgani zac ión o cualquier otro procedimiento

similar que afecte a

o a sus respectivos activos; o (iii) cualquier otro acto u omisión o

retraso de cualquier tipo de

, el Beneficiario o cualquier otra Persona.

(c)

En la medida permitida por la No1matividad Aplicable, el Garante conviene que,

sin la notificación y sin la necesidad de una confirmación, consentimiento o garantía adicional de

su parte, las obligaciones de

aquí garantizadas podrán ser en ocasiones, de confomüdad

con el Contrato, renovadas , ampliadas, incrementadas , aceleradas, modificadas, reformada s,

transigidas, renunciadas , liberadas o rescindidas, todo lo anterior sin impedir o afectar la obligación

del Garante confonne a esta Garantía. El Beneficiario no estará obligado a ejercitar recurso alguno

contra

antes de tener el derecho a exigir el cumplimiento o recibir el pago del Garante de \

~

las obligaciones aquí garantizadas.



..,k



3



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8/2015



CLÁUSULA2

·RESTITUCIÓN

Las responsabilidades del Garant e en virtud de esta Garantía deberán ser automáticamente

restituidas en caso de y hasta el punto en que, por cualquier razón, cualquier pago o cumplimiento

hecho por o en nombre de

en relación con las obligaciones aquí garantizadas, se recupere

de o se reembolse por el Beneficiario o cualquier otra parte corno resultado de cualquier

procedimiento de quiebra, insolvencia, reorganjzación o cualquier otro.



CLÁUSULA3

DECLARACIONES Y GARANTÍAS

El Garante en este acto declara y garantiza que: (i) tiene plena capacidad jurídica para la

celebración y cumplimiento de esta Garantía; (ii) ha cumplido con todos los requerimientos

corporativos y de otra naturaleza necesarios para la celebración y cumplimiento de esta Garantía;

(iii) ha obtenido todas las autorizaciones corporativas y de otra naturaleza necesarias para la

celebración y cumplimiento de esta Garantía y (iv) esta Garantía constituye una obligación legal ,

válida y vinculante de dicho Garante la cual puede hacer se valer en su contra de acuerdo con sus

términos.



CLÁUSULA4

VALIDEZ

Si cualquier disposición de esta Garantía o la aplicación de la misma a cualquier

circunstancia se declara por cualquier motivo nula o no exigible, el resto de esta Garantía y la

aplicación de dicha disposición a otras circunstancias no deberá verse afectada por tal

circunstancia.



CLÁUSULAS

LEY APLICABLE Y ARBITRAJE

(a)

Esta Garantía se regirá e interpretará de conformidad con la legislación federal de

los Estados Unidos Mexica nos.

(b)

El Garante y el Beneficiario convienen que lo establecido en la Cláusula 25 le será

aplicable a cualquier controversia derivada o relacionada con esta Garantía . El Garante acepta que,

a solicitud del Beneficiario, cualquier procedimiento de resolución de controversias en virtud de

esta Garantía podrá consolidarse con cualquier proc edimiento arbitral iniciado en virtud del

Contrato. Cuando haya necesidad de que las partes del arbitraje nombren a algún miembro del

tribunal, el Garante y, en su caso el Contratista y cualquier otro garante , nombrarán a uno en forma

conjunta .

(c)

El Garante conviene en pagar todos los Costos, gastos y honorarios razonables y

documentados, incluyendo honorarios de abogados, en que el Beneficiario pueda incmTir en la \

~

ejecución de esta Garantía.



e/.



~i

4



ÁREA CONTRACTUAL 8o



~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



CLÁUSULA6

NOTIFICACIONES

Cualquier notificación u otra comunicación relacionada con esta Garantía deberá de

hacerse por escrito y entregarse personalmente, por mensajería, por correo ce1iificado o registrado

(o en una forma sustancialmente similar al correo) en Ja forma siguiente:

Si a la CNH:



Si aXYZ:



Si al Garante:



Cualquiera de las part es de esta Garantía podrá , mediante una notificación por escrito a las

otras pmies, cambiar la dirección a la cual deberán de estar dirigidas Jas notificaciones. Cualquier

notificación u otra com unicac ión, deberá de considerarse que ha sido realizada al momento de

recepción por el destinatario. Todas las comunicaciones en relación con esta Garantía deb erán ser

en español .



CLÁUSULA 7

IDIOMA

Esta Garantía se celebra en el idioma español. Cualquier traducción de esta Garantía será

únicamente para efectos de conveniencia y no será considerada para la interpretación de la misma .



CLÁUSULAS

EJEMPLARES

Esta Garantía podrá ser firmada por las pmies de la misma en ejemplares separados, cada

uno de las cuales cuando sea firmado y entregado se considerará un original, pero todos los

ejemplares en su conjunto deberán constituir uno solo y el mismo instrumento .

\



~"'..

5



AR EA CONTRACTUAL 8

'



"'



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015



EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes firman esta Garantía en la fecha

mencionada al principio de la misma.



~-~I,

como Garante



Por: ----Nombre:

Título:



-----------



CONVIENE Y ACEPTA:

COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Como Beneficiario



Por: ___

___________

Nombre:

Título:



6



_ _



~~

~

ÁREA CONTRACTU AL 8 ' :'

- -



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8 /20l5



ANEX03



PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS

CONTRAPRESTACIONES DEL ESTADO



/



'\~



(/"



1



ÁREA CONTRACTUAL 8



-~



r\'

\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



PROCEDIMIENTOS PARA DETERMINAR LAS CONTRAPRESTACIONES

DEL ESTADO

El presente Anexo establece los términos y condiciones bajo los cuales deberá realizar el cálculo

y pago de las Contraprestaciones aplicables a este Contrato para cualquier Mes durante la vigencia

del mismo, de conformidad con lo previsto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos vigente al

momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato.



l. Precio Contractual

1.1.



El Precio Contractual para cada tipo de Hidrocarburo será determinado con base en lo

estipulado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, conforme al procedimiento

establecido en este Anexo 3.



1.2.



Para cada Período se calcularán las Contraprestaciones considerando el Precio

Contractual de cada tipo de Hidrocarburo, que se detenninará de acuerdo con los

criterios establecidos en este Anexo 3.



1.3.



Para los efectos de este Anexo 3 se entenderá por / el subíndice correspondiente al

Período. En el caso que las Actividades Petroleras se realicen en un Período que no

comprenda el Mes completo, el Período será el número de Días que efectivamente

operó este Contrato.



1.4.



El Precio Contractual del Petróleo se determinará por Barril conforme a lo siguiente:



(a)



En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el cincuenta

por ciento (50%) del volumen de Petróleo que le sea entregado en el Período, con

base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización

(incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determin e por

Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Petróleo en el Período en el que se

registre la comercialización será igual al precio de venta promedio observado,

ponderado por el volumen que en cada caso corresponda, al que el Contratista haya

realizado o comprometido la comercialización.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o

parte relacionada, que sea a su vez comerciali zado a un tercero sin algún tratamiento

o procesamiento intennedio , el precio de venta y el volumen co1Tespondientes a la

transacción de la Filial o parte relacionada con el tercero podrán ser considerados

en el cálculo del Precio Contractual del Petróleo en el Período.



(b)



Si al finali zar el Período correspondiente no se ha registrado comercialización bajo

Reglas de Mercado por paite del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento

(50%) del volumen ele Petróleo que le sea entregado en el Período, el Precio

Contractual del Petróleo se calculará a través del uso de la fórmula correspondiente,

en función del grado API y contenido ele azufre correspondiente al Petróleo extraído

en el Área Contractual en el Período. Lo anterior considerando los precios para los

crudos marcadores Light Louisiana Swee/ (LLS) y Bren!, publicado s en el Período



\



}



'{

~

~



v<\:~

2



ÁREA CONTRACTUAL 8



'



Contrato No. CNH-RO l -L03-A8/2015

por una compañía internacional especializada en la publicación de información de

referencia sobre precios, de acuerdo a lo siguiente:

1.



Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del

volumen de Petróleo que le sea entregado en el Período, el Precio Contractual

del Petróleo será el promedio de los precios calculados a través del uso de la

fónnula correspondiente a la fecha de cada operación de comercialización,

utilizando los precios de los marcadores de dicha fecha, ponderado de acuerdo

con el volumen involucrado en cada transacción realizada en el Período.



11.



Si no se realizó comerciali zación, debido a que el volumen ele Petróleo

producido en el Período y registrado en el Punto de Medición se mantuvo

almacenado bajo la propiedad del Contratista, el Precio Contractual del Petróleo

se calculará a través del uso de la fórmula correspondiente , considerando el

promedio simple de los precios de los marcadores durante el Período.



Las fónnulas ·para calcular el Precio Contractual del Petróleo referidas son:



Grado API del Petróleo

crudo extraído en el Área

Contractual



API



s



21 .0º



21.0º



< API



31.1 º



< API s



S 31.1 º



API > 39 .0º



39.0º



Fórmula aplicable para la determinación del Precio

Contractual del Petróleo



PCP,t = 0.481 · LLSt + 0.508 · Brentt - 3.678 · S

PCP,t



= 0.198



· LLSt



+ 0.814



· Brentt - 2.522 · S



PCP,t



= 0.167



· LLSt



+ 0.840



· Brentt - 1.814 · S



PCp,t



= 0.0800



· llSt



+ 0.920



· Brentt



Donde:



PCP,t= Precio Contractual del Petróleo en el Período t .

API= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el promedio ponderado de Grados

API del Petróleo producido en el Área Contractual en el Período t.

llSt= Precio promedio de mercado del Crudo Louisiana Light Sweet (LLS) en el

Período t.

Brentt = Precio promedio de mercado del Crudo Brent ICE en el Período t.

S= Parámetro de ajuste por calidad, utilizando el valor del porcentaje prom edio

ponderado de azufre en el Petróleo producido en el Área Contractual considerando

dos decimales (por ejemplo, si es 3% se utiliza 3.00).



~



Las fórmulas para determinar el Precio Contractual podrán ser actualizadas en este ~

Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos ~

con base en la información que la Secretaría de Hacienda publique en el rep , rte ~



Ji,

3



ÁREA CONTRACTU AL 8



~"\

'\



.



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

anual al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

En caso que los precios de los crudos marcadores LLS y Bren/ dejen de ser

publicados, la Secretaría de Hacienda establecerá una nueva fórmula considerando

otros crudos marcadores que sean comercializados con liquidez y que sean

representativos de las condiciones ele mercado.

En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el precio

de venta del Petróleo se determine con base en un precio regulado, se podrá utilizar

el precio de dicha transacción para la determinación del Precio Contractual sujeto a

las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

En caso que en el mercado exista un tipo de Petróleo que presente las mismas

características de calidad (mismos grados API y mismo contenido de azufre) que el

Petróleo producido en el Área Contractual durante el Período correspondiente, el

Precio Contractual del Petróleo a emplear conforme este inciso (b ), podrá ser

calculado considerando el precio de mercado del Petróleo referido que sea libre a

bordo (Free on board/"FOB"), en sustitución del valor estimado a través ele la

fórmula correspondiente.

Para efectos del párrafo anterior, el Contratista deberá presentar la documentación

con información verificable, publicada en el Período por una compañía

internacional especializada en la publicación ele información de referencia sobre

precios , que demuestre que el tipo de Petróleo propuesto posee los mismos grados

API y mismo contenido de azufre que el Petróleo producido en el Área Contractual,

conforme las mediciones que realice la CNI-I en el Período.

(e)



En caso que el Precio Contractual del Petróleo en el Período inmediato anterior o

en los dos Períodos ilm1ediatos anteriores haya sido determinado a través de las

fórmulas establecidas en el inciso (b) de este numeral , y que durante el Período de

que se trate exista comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado por

parte del Contratista conforme al inciso (a) de este numeral , el Precio Contractual

del Petróleo en el Período se determinará conforme a la siguiente fónnula , siempre

que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio observado en

la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado en el Período t sea

menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio observado:

PC



_



.

P1.eCWcomercializaciónt



"162 VP

"162

X L..i=O

P,t - i - L..j=1



veP,t- j



VPP,t



~t-



Donde :



= Precio



Contractual del Petróleo en el Período t.

Precío comercializaciónt = Precio observado en la comercialización ele Petróleo con \

base en Reglas de Mercado en el Período t.

~

,

PCP,t



4



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015



¿f~~

V PP,t- i =Sumatoria



del volumen de producción del Petróleo registrado en el

Punto de Medición en los Períodos t, t - 1 y en su caso, t - 2.



¿}~iVCP,t-j



=Sumatoria



del Valor Contractual del Petróleo en el Período t - 1, y



en su caso, t - 2.



.



VPp t= Volumen de producción de Petróleo registrado en el Punto de Medición en



el Período t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Petróleo con base en Reglas de Mercado en el

Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el Precio

Contractual del Petróleo en el Período se determinará de la siguiente forma:

1.



Si el precio estimado por la fónnula es mayor al precio observado, el Precio

Contractual será:

PCP,t



11.



= PreciOcomercializaciónt



X



1.5



Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado , el Precio

Contractual será

PCP,t



= PreciOcomercializaciórzt



X



0.5



Cualquier variación en el Valor Contractual del Petróleo producido en el Período

inmediato anterior o en los dos Períodos inmediato s anteriores, que persi sta

considerando la determinación del Precio Contractual conforme lo establecido en

es te inciso (c) y el precio observado bajo Reglas de Mercado , podrá ser solventada

dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de ajustes que dete1mine la

Secretaría de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificación, conforme

Jo establecido en el num eral 4.4 de este Anexo 3.

(d)



1.5.



(a)



Para que el precio que resulte de la comercialización reali zada por parte del

Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual del Petróleo,

el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del Período, las

características relevantes de la comercialización reali za da , incluyendo los aspectos

para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.

Independientemente de lo anterior, el Contratista deberá repmtar los ingresos

totales, el volumen de Petróleo y el precio promedio pond era do que obtenga,

derivados de la comercialización del Petróleo que le conesponda como

Contraprestaciones.

El Precio Contractual de los Condensados se determinará por Barril conforme a lo

siguiente:

En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el cincuent

por ciento (50%) del volumen de Condensados que Je sea entregado en el Período,



5



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNI-I-R01-L03-A8/2015

con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización,

incluyendo contratos de venta de largo plazo en los que el precio se determine por

Reglas de Mercado , el Precio Contractual de los Condensados en el Período en el

que se registre la comerciali zación será igual al precio de venta promedio

observado, ponderado por el volumen que en cada caso co1Tesponda, al que el

Contratista haya realizado o comprometido la comercialización.

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda o entregue a una Filial o

parte relacionada , que sea a su vez comerciali zado a un tercero sin algún tratamiento

o procesamiento intermedio, el precio de venta y el volumen correspondientes a la

transacción de la Filial o parte relacionada con el tercero podrán ser considerados

en el cálculo del Precio Contractual de los Condensados en el Período.

(b)



Si al finalizar el Período correspondiente , no se ha registrado comercialización bajo

Reglas de Mercado por parte del Contratista, de al menos el cincuenta por ciento

(50%) del volumen de Condensados que le sea entregado en el Período, el Precio

Contractual de los Condensados se calculará considerando el precio promedio para

el crudo marcador Brent publicado en el Período t por una compañía internacional

especializada en la publicación de información de referencia sobre precios, de

acuerdo a lo siguiente:

1.



Si el Contratista comercializó menos del cincuenta por ciento (50%) del

volumen de Condensados que le sea entregado en el Período, el Precio

Contractual de los Condensados será el promedio de los precios calculados

mediante fórmula a la fecha de cada operación de comercialización, utilizando

los precios del crudo marcador de dicha fecha , ponderado de acuerdo al

volumen involucrado en cada transacción realizada en el Período.



11.



Si no se realizó comercialización debido a que el volumen de Condensados

producido en el Período y registrado en el Punto de Medición se mantuvo

almacenado bajo la propiedad del Contratista, el Precio Contractual de los

Condensados se calculará a través del uso de la fórmula coITespondiente,

considerando el promedio simple del precio del marcador durante el Período .



La fórmula para calcular el Precio Contractual de los Condensados es:



PCc,t = 6.282 + 0.905BrentP,t

Donde:



PCc, t = Precio Contractual de los Condensados en el Período t.

Brentp,t= Precio del Crudo Brent ICE en el Período t .

La fórmula para determinar el Precio Contractual podrá ser actualizada en este

\

Contrato para reflejar los ajustes estructurales en el mercado de los Hidrocarburos,

con base en la información que la Secretaría de Hacienda publique en el reporte

anual al que se refiere el artículo 5 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. ~



~

6



ÁREA CONTR ACTUAL 8



~'



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

En caso que el precio del crudo marcador Brent deje de ser publicado, la Secretaría

de Hacienda establecerá una nueva íonnula considerando otro u otros marcadores

que sean comercializados con liquidez y que sean representativos de las cond iciones

de mercado.

En caso que la comerciali zación se realice con partes relacionadas o que el precio

de venta de los Condensados se determine con base en un precio regulado, se podrá

utili zar el precio de dicha transacción para la determinación del Precio Contractual

sujeto a las reglas aplicables a los precios de transferencia establecidas en el Anexo

4.

(e)



En caso que el Precio Contractual de los Condensados en el Período inmediato

anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores haya sido determinado a través

de la fórmula establecida en el inciso (b) de este numeral , y que durante el Período

de que se trate exista comercialización de Condensados con base en Reglas de

Mercado por parte del Contratista confonne al inciso (a) de este numeral, el Precio

Contractual de los Condensados en el Período se determinará conforme a la

siguiente fórmula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula

y el precio observado en la comercialización ele los Condensados con base en Reglas

de Mercado en el Período t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del

precio observado:



PCc ,t



=



.

P1.ecl0ca111ercializaci6nt



"162

X L..i=O



VPc,t-i -



"16 2



L. j = 1



veC,t- j



VP



C,t



Donde:



= Precio



Contractual ele los Condensados en el Período t.

Preciocamer cializaciónt = Precio observado en la comercialización de Condensados

con base en Reglas de Mercado en el Período t.

PCc,t



¿¡~~

VPc,t-i = Sumatoria de l Volumen de Producción de Condensados registrado

en el Punto de Medición en los Períodos t , t - 1 y en su caso, t - 2.



LJ~iVCc,t- ¡ = Sumatoria



del Valor Contrac(ual ele los Condensados en el Período



t - 1, y en su caso, t - 2.

VPc.t=Volumen de Producción de Condensados registrado en el Punto de Medición

en el Período t.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Condensados con base en Reglas de Mercado

en el Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el

Precio Contractual de los Condensados en el Período se determinará de la siguiente

forma:

l.



i



Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el Pr ~id ~



fi

7



ÁREA CONTRACTU AL 8 .



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/2015

Contractual será :

PCc,t

11.



= Precíocomercializaci611t



X



1.5



Si el precio estimado por la fórmula es menor al precio observado, el Precio

Contractual será

PCc,t



= Preciocomercializaci6nc



X 0.5



Cualquier variación en el Valor Contractual de Jos Condensados producidos en el

Período inmediato anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores, que persista

considerando Ja determinación del Precio Contractual conforme lo establecido en

este inciso (c) y el precio observado bajo Reglas de Mercado , podrá ser solventada

dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de ajustes que determine la

Secretaría de Hacienda , corno parte de sus atribucion es de verificación, conforme

lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3.

(d)



1.6.



Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del

Contratista sea considerado en la determinación del Precio Contractual de los

Condensados, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del

Período las características relevantes de la comercialización realizada, incluyendo

los aspectos para determinar el precio aplicable con base en Reglas de Mercado.

Independientemente de Jo anterior, el Contratista deberá reportar los ingresos

totales , el volumen de Condensados y el precio promedio ponderado que obtenga,

derivados de la comercialización de los Condensados que le correspondan como

Contraprestaciones.

El Precio Contractual del Gas Natural y de sus componentes se determinará , por

separado, por unidad calórica (millón de BTU) conforme a lo siguiente:



(a)



El Precio Contractual del Gas Natural considerará, en la proporción que

corresponda, el valor unitario y el volumen que corresponda a la comercialización

del Gas Natural (metano) y de cada uno de sus otros componentes (etano, propano

y butano).



(b)



En caso que, durante el Período, el Contratista comercialice al menos el cincuenta

por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el Período,

con base en Reglas de Mercado o exista el compromiso de dicha comercialización

(incluyendo contratos de venta de largo pla zo en los que el precio se determine por

Reglas de Mercado), el Precio Contractual del Gas Natural en el Período en el que

se registre la comerciali zac ión será igual al precio de venta promedio observado,

ponderado por la equivalencia calórica en millones de BTU del volumen que en

cada caso corresponda, al que el Contratista haya reali zado o comprometido la

comercialización.

\

En el caso de cualquier volumen que el Contratista venda a una Filial o parte

relacionada , que sea a su vez comercializado a un tercero sin algún tratamiento o \



J. ~~ ~"

8



ÁREACONTRACTUAL8



'



Contrato No. CNH-RO I-L03-A8/2015

procesamiento intermedio, eJ precio de venta y el volumen correspondientes a la

transacción de Ja Filial o parte relacionada con el tercero podrán ser considerados

en el cálculo del Precio Contractual del Gas Natural en el Período .

(c)



Si al finalizar el Período correspondiente el Contratista comercializó menos del

cincuenta por ciento (50%) del volumen de Gas Natural que le sea entregado en el

Período con base en Reglas de Mercado, el Precio Contractual del Gas Natural será

el promedio de los precios dete1111inadosa partir de los precios diarios que fije la

Comisión Reguladora de Energía para el punto en el que el Gas Natural producido

al amparo de este Contrato ingrese en el Sistema de Transporte y Almacenamiento

Nacional Integrado a la fecha de cada operación de comercialización, ponderado

por la equivalencia calórica en millones de BTU del volumen involucrado en cada

transacción reali zada en el Período.

En caso que la comercialización se realice con partes relacionadas o que el precio

de venta del Gas Natural o de alguno de sus componentes se determine con base en

un precio regulado, se podrá utilizar el precio de dicha transacción para la

determinación del Precio Contractual sujeto a las reglas aplicables a los precios de

transferencia establecidas en el Anexo 4.



(d)



En caso que el Precio Contractual del Gas Natural en el Período inmediato anterior

o en los dos Períodos inmediatos anteriores hayan sido determinados a través de la

fórmula establecida en el inciso (c) de este numeral, y que durante el Período de

que se trate exista comercialización del Gas Natural con base en Reglas de Mercado

por parte del Contratista conforme al inciso (b) de este numeral, el Precio

Contractual del Gas Natural en el Período se determinará conforme a la siguiente

fórmula, siempre que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el

precio observado en la comercialización de Gas Natural con base en Reglas de

Mercado en el Período t sea menor o igual al cincuenta por ciento (50%) del precio

observado :



PCc,t



=



.

P1.eCLOcomercializaciónt



"162



VPG,t-i - L..j=1

"162 ve

G,t-j



X L..i=O



VP



G,t



Donde:

PCc,t = Precio Contractual del Gas Natural en el Período



t.



= Precio observado en la comercialización de Gas Natural

con base en Reglas de Mercado en el Período t.

Preciocomercializaciónt



¿¡~~

VPc,t - i = Sumatoria



del Volumen de Producción de Gas Natural registrado en

el Punto de Medición en los Períodos t, t - 1 y en su ca so, t - 2.



¿}~i VCc,c-j = Sumatoria



del Valor Contractual de Gas Natural en el Período t - 1,



y en su caso, t - 2.



9



ÁREA CONTRACTU AL8



\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

VPc,t= Volumen de Producción de Gas Natural registrado en el Punto de Medición



en el Período t y expresado en su equivalencia calórica en millones de BTU, según

se trate de Gas Nah1ral (metano) o de cada uno de los componentes que lo

constituyen (etano, propano y butano) en la proporción que corresponda.

En caso que la diferencia entre el precio estimado por la fórmula y el precio

observado en la comercialización de Gas Nah1ral con base en Reglas de Mercado

en el Período t sea superior al cincuenta por ciento (50%) del precio observado, el

Precio Contractual del Gas Natural en el Período se determinará de la sigui en te

forma:

1.



Si el precio estimado por la fórmula es mayor al precio observado, el Precio

Contractual será:

PCc,t



= Preciocomercializaciónt



X



1.5



u. Si el precio estimado por la fómmla es menor al precio observado, el Precio

Contrach1al será

PCc ,t



= PreciOcomercializaci611t



X



0.5



Cualquier variación en el Valor Contractual del Gas Natural producido en el

Período inm ediato anterior o en los dos Períodos inmediatos anteriores, que persista

considerando la determinación del Precio Contractual conforme lo establecido en

este inciso (el) y el precio observado bajo Reglas de Mercado, podrá ser solventada

dentro de los tres (3) Períodos subsecuentes a través de ajustes que determine la

Secretaría de Hacienda, como parte de sus atribuciones de verificación, conforme

lo establecido en el numeral 4.4 de este Anexo 3 .

(e)



1.7.



Para que el precio que resulte de la comercialización realizada por parte del

Contratista sea cons iderado en la determinación del Precio Contractual del Gas

Natural, el Contratista deberá haber comunicado previamente al cierre del Período

las características relevantes de la come rcializ ación reali zada incluyendo los

aspectos para determinar el precio aplic ab le con base en Reglas de Mercado.

Independientemente

de lo anterior, el Contratista deberá reportar los ingresos

totales, el volumen de Gas Natural y el precio promedio ponderado que obtenga,

derivados de la comerc ialización del Gas Natural que le correspondan como

Contraprestaciones .

En cada Período, en el caso de ventas de Hidrocarburos por parte del Contratista , qu e

no sean libres a bordo (Free on boardl"FOB ") en el Punto de Medición, el Precio

Contractual en el Punto de Medición será el equivalente, en Dólares por unidad de

medida respectiva, de lo s in gresos netos observados recibidos por la co mercializ ac ión

de cada tipo de Hidrocarburo, considerando los costos nece sar ios observados de \

transporte, Almacenamiento, logística y todos lo s demás costos incurridos para el

traslado y comercialización de Hidrocarburos entre el Punto de Medición y el punto

de venta, dividido entre el volumen de Petróleo crudo, Condensados y Ga:

tu\

~~



1O



ÁREA CONTRACTUAL



8 ~\



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015

según sea el caso, medido en el Punto de Medición.

En estos casos, el Precio Contractual del Período se ajustará considerando una

reducción al valor establecido conforme los numerales 1.4 a 1.6 de este Anexo 3. Dicha

reducción será igual al resultado de dividir el costo total de transporte ,

Almacenamiento y logística incurrido para cada tipo de Hidrocarburo y repo1tado

durante el Período entre el volumen de Hidrocarburos medido y el registrado en el

Período.

1.8.



Para lo establecido en el numeral l. 7 anterior se considerarán únicamente los costos

que sean justificadamente necesarios, incluyendo la contratación de servicios e

infraestructura de transporte, Almacenamiento,

tratamiento, acondicionamiento,

procesamiento, licuefacción (en el caso del Gas Natural), comercialización y seguros.

En cualquier caso los costos de transpo1te, Almacenamiento y logística incurridos

deberán ajustarse a las Reglas de Mercado y a las tarifas reguladas publicadas que

resulten aplicables. En caso que los costos mencionados resulten de acuerdos con

pmtes relacionadas, se deberán seguir las reglas relativas a los precios de transferencia

establecidas en el Anexo 4.

Los costos a que hace referencia este numeral deberán sujetarse a lo establecido en el

Anexo 4, y serán sujetos de las actividades de verificación que corresponden a la

Secretaría de Hacienda , conforme a dicho Anexo .



1.9.



No se incluirán entre los costos necesarios de transporte, Almacenamiento y logí stica

a que hace referencia el numeral l. 7, los siguiente s :



(a)



Los costos por el servicio de comercialización o costos financieros asociados a la

cobertura de dichos Hidrocarburos;



(b)



Intereses u otros costos asociados al financiamiento de las actividades;



(c)



Los costos que resulten de negligencias o conductas dolo sas por parte del

Contratista o que resulten de acciones del mismo que tran sg redan la Nonnatividad

Aplicable;



(d)



Los costos asocia dos a la atención de derrames o emergencias ambientales que sean

re su ltado de acciones negligente s o dolo sas del Contratista;



(e)



Las Obligaciones de Carácter Fiscal que resulten aplicables, y



(f)



Las sanciones o penalizacione s.



1.10.



La información relativa a la determinación de los Precio s Contractuales deberá ser

presentada y registrada mediante el sistema informático que el Fondo ponga a

disposición del Contratista



~

'\f

11



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



2. Valor Contractual de los Hidrocarburos en el Período t:

2.1. El Valor Contrachial ele los Hidrocarburos será determinado usando la siguiente fórmula:



VCHt



= VCP,t+ VCc,t + VCc,t



Donde:



VCl-lt=Valor Contractual

VCP,t=Valor Contractual

VCc,t= Valor Contractual

VCet=

Valor Contractual

,



de los Hidrocarburos en el Período t.

del Petróleo en el Período t.

del Gas Natural en el Período t.

de los Condensados en el Período t .



En caso que, derivado de situaciones de emergencia o siniestro ocurran derrames de

Hidrocarburos, para el cálculo del Valor Contractual de cada uno de los Hidrocarburos

se considerarán los volúmenes de Hidrocarburos que sean recuperados en las

actividades de respuesta a dicha ele situaciones de emergencia o siniestro.

2.2. Para calcular el valor contractual de cada tipo ele Hidrocarburo se usarán las siguientes

fómrnlas :

(a)



Valor Contractual del Petróleo en el Período t:



Donde:



VCp,t= Valor Contractual del Petróleo en el Período t .

PCp t= El Precio Contractual del Petróleo en el Período t: El precio del petróleo

producido en el Área Contractual, en Dólares por Barril, que se determina cada

Período en el Punto de Medición , conforme al numeral 1.4 ele este Anexo 3.

VPp,t= Volumen neto de producción de Petról eo registrado en el Punto de Medición

en el Período t.

(b)



Valor Contractual de los Condensados en el Período t :



VCc,t = PCc,t * VPc,t

Donde:



VCc,t= Valor Contractual de los Condensados en el Período t.

PCc,t= El Precio Contrachial de los Condensados en el Período t: El precio de los

Condensados producidos en el Área Contractual, en Dólares por BalTil, que se

determina cada Período en el Punto de Medición, conforme al numeral 1.5 ele este

Anexo 3.

VPc,t= Volumen neto de Producción ele Condensados registrado en el Punto de "



\



~ ~\~



12



ÁREA CONTRACTU AL 8



~~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Medición en el Período t.

(c)



Valor Contractual de Gas Natural en el Período t:

VCc,t



= L.PCc,t,i



* VPc,t,i



l



Donde:

VCc,t= Valor Contractual del Gas Natural en el Período t.

i = Cada uno de los productos que constituyen el Gas Natural y sus líquidos, según

se trate de metano, etano, propano o butano.

PCc,t,i= El Precio Contractual de cada componente que constituye el Gas Natural y

sus líquidos en el Período t, en Dólares por millón de BTU, que se detennina cada

Período en el Punto de Medición, conforme al numeral 1.6 eleeste Anexo 3.

VPc,t,i= Volumen neto de Producción, registrado en el Punto de Medición en el

Período t y expresado en su equivalencia calórica en millones de BTU, según se

trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus líquidos (etano , propano y

butano).



3. Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de Jos Hidrocarburos

3.1.



El Estado recibirá el veinte punto cero ocho por ciento (20.08%) del Valor Contractual

de los Hidrocarburos para el Mes de que se trate .



3.2.



La Contraprestación como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos se

ajustará de conformidad con el Mecanismo de Ajuste establecido en el numeral 4.3 de

este Anexo 3.



4. Procedimientos para calcular las Contraprestaciones

4. l.



Regalías

El monto de las Regalías se determinará para cada tipo de Hidrocarburo mediante la

aplicación de la tasa conespondiente al Valor Contractual del Petróleo, al Valor

Contractual del Gas Natural y al Valor Contrachial de los Condensados producidos en

el Período. En el caso del Gas Natural, el monto de Regalías se determinará por

separado según se trate de Gas Natural (metano) o de cada uno de sus líquido s (etano, ~

propano y butano) considerando la tasa y el Valor Contrachial que a cada uno

corresponda, detenninados con base en el Precio Contractual y el volumen de cada uno

de los productos mencionado s.

El mecanismo para la determinación de las Regalías será ajustado cada Afio en el Mes \

de enero considerando la primera publicación de var~ación anual observada en el Mes

de diciembre del Afio previo (en adelante n 11_ 1 ) del Indice de Precios al Productor de

los Estados Unidos de América o el que lo sustituya, tomando el año 2015 como

base, realizando el primer ajuste al momento de la suscripción de este Con; o



Aii



~

\



13



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R0I-L03-A8/20l5

considerando la variacron anual observada para el mes de diciembre de 2015 ,

publicada en la segunda quincena del Mes de enero de 2016 .

El proceso para determinar los montos a pagar será el siguiente:

(a)

1.



Al Valor Contractual del Petróleo, se le aplicará la siguiente tasa:



Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea inferior a A 11, se aplicará la siguiente:



Tasa= 7.5%

Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro A 11 se reali zará anualmente

de acuerdo con la siguiente fórmula:

An



= An -1 * (1 + 1f11-1)



Donde A 11 toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, A 0 = 48 uso en el Año base y n indica el Año correspondiente.

bbl



11.



Cuando el Precio Contractual del Petróleo sea mayor o igual a A 11 :

Tasa= [(Bn * Precio Contractual del Petróleo)+



1.5]%



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro B11 se realizará anualmente

de acuerdo a la siguiente fórmula:



Bn = (1 + 1fn -



1



)



Donde B11 toma valores desde el Año base hasta el último Afio en el que haya

referencia, B0 = 0.125 en el Año base y n indica el Año correspondiente .

(b)



Al valor Contractual del Gas Natural Asociado, se le aplicará la siguiente tasa:

Tasa



Precio Contractual del Gas Natural



= ---



--



---



Cn



- - - - -



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro C11 se realizará anualmente

de acuerdo a la siguiente fónnula:



Donde C11 toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, C0 = 100 en el Año base y n indica el Año correspondiente .



(c)



Al valor Contractual del Gas Natural No Asociado, se le aplicará la siguiente tasa:



14



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-ROI-L03-A8/2015



1.



Cuando el Precio Contractual del Gas Natural No Asociado sea menor o igual a



Dn, la Tasa será de 0% .

Para ajustar por inflación , la actualización del parámetro Dn se realizará anualmente

de acuerdo a la siguiente fórmula:



Donde Dn toma valores desde el Afio base hasta el último Año en el que haya

· D0 = 5 USD en e l Aí-10 base y n m

. d'1ca e 1A-no correspon d 1cnte.

'

re fcerencta,

MMBTU



11.



Cuando el Precio Contractual del Gas Natural sea mayor a Dn y menor a E11, la tasa

se calculará de acuerdo a la siguiente fónnula :



Tasa= [



(Precio Contractual del Gas Natural - Dn) x

Precio Contractual del Gas Natural



60.5]

%



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro En se realizará anualmente

de acuerdo a la siguiente fórmula:



Donde En toma valores desde el Afio base hasta el último Afio en el que haya

refer encia , E0



111.



= 5.5



uso en el Año base y n indica el Afio correspondiente.



MMBTU



Cuando el Pre cio Contractual del Gas Natural sea mayor o igual a En:

Precio Contractual del Gas Natural

Tasa = --------- F,1



Para ajustar por inflación , la actualización del parámetro F11 se realizará anualmente

de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde F,1 toma valores desde el Afio base hasta el último Afio en el que haya

referencia, F0 = 100 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente .



(d)

l.



Al Valor Contractual ele los Condensados se le aplicará la siguiente tasa:

Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea inferior a G11, se aplicará la

siguiente:



\



/ \t



15



ÁREACONTRACTUAL8



~\



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



Tasa= 5%

Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro G11se realizará anualmente

de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde G11 toma valores desde el Año base hasta el último Aílo en el que haya

referencia, G0 = 60 usv en el Aílo base y n indica el Afio correspondiente.

bbl



11.



Cuando el Precio Contractual de los Condensados sea mayor o igual a G11:

Tasa= [(Hn * Precio Contractual de los Condensados) - 2.5)%



Para ajustar por inflación, la actualización del parámetro H 11 se realizará anualmente

de acuerdo con la siguiente fórmula:



Donde H 11 toma valores desde el Año base hasta el último Año en el que haya

referencia, con H 0 = 0.125 en el Afio base y n indica el Afio correspondiente.

El índice de precios al productor de los Estados Unidos de América a que se refiere

esta sección corresponderá al primer índice publicado para el mes de diciembre del

año inmediato anterior por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de

América, con identificación WPUOOOOOOOO

sin ajuste estacional, que corresponde al

índice de todas las mercancías, o en su caso, el que lo sustituya por decisión de la

institución emisora. En caso de ajustes o revisiones a dicho índice de precios,

prevalecerá la primera versión publicada. En caso de modificación a la referencia de

índice, la Secretaría de Hacienda deberá dar a conocer la nueva referencia.

4.2.



. Cuota Contractual para la Fase Exploratoria



El pago mensual de la Cuota Contractual para la Fase Exploratoria en favor del Estado

Mexicano por la parte del Área Contractual que no cuente con un Plan de Desarrollo

aprobado por la CNH, se realizará en efectivo de conformidad con las siguientes

cuotas:

(a)



Durante los primeros 60 Meses de vigencia del Contrato:

1,150 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.



(b)



A partir del Mes 61 de vigencia del Contrato y hasta la terminación de su vigencia:

2,750 pesos mexicanos por kilómetro cuadrado.



~

16



""



ÁREA CONTRACTUAL 8



\



Contrato No. CNH-RO1-L03-A8/2015

Los valores para las cuotas mensuales se actualizarán cada Afio, de conformidad con

la Normatividad Aplicable, el primero de enero de cada Afio, considerando el Período

comprendido desde el décimo tercer Mes inmediato anterior y hasta el último Mes

anterior a aquél en que se efectúa la actualización, aplicándoles el factor de

actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del

Mes inmediato anterior al más reciente del Período, entre el Índice Nacional elePrecios

al Consumidor correspondiente al Mes anterior al más antiguo del Período, publicado

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o en su caso el que lo sustituya.

4.3.



Mecanismo de Ajuste

El Mecanismo de Ajuste aplicable se determinará de la siguiente forma, dependiendo

del tipo ele Hidrocarburo de que se trate:



(a)



La tasa aplicable para determinar el monto elela Contraprestación como porcentaje

del Valor Contractual del Petróleo y ele los Condensados que reciba el Estado en

cada Período, se calculará considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:



Donde:

TRP,t= Tasa aplicable al Valor Contractual del Petróleo y de los Condensados

producidos en el Área Contractual en el Período t.

M0



= Porcentaje mínimo del Valor Contractual de los Hidrocarburos



Producidos en el Área Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la

vigencia del Contrato = Veinte punto cero ocho por ciento (20.08%), en

términos de lo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.

ARP,t= Factor de ajuste en el Período t.



El factor de ajuste ( ARP,t) se calculará con base en el promedio diario de

producción agregada de Petróleo y de Condensados registrada durante el Período t

y los dos Periodos inmediatos anteriores, con base en las siguientes fórmulas:

Producción promedio

diaria



Fórmula aplicable para determinar el Factor de

Ajuste



~



ARP,t = o



QP,t



Up,1



UP,1< QP,t ~ Up,2



ARP,t = Max[O, Mp - RP,d (iP,t

P,2



UP,2 < QP,t



.

11





1

~P· )



P,1



ARP,t = Max[O, Mp - Rp,t]



.



!t!:



=



17



°'\~~



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Donde:



Qp,t= Promedio, en miles ele barriles diarios, ele la producción agregada de

Petróleo y de Condensados registrada durante el Período t y los dos Periodos

inmediatos anteriores. En el primer y segundo Período en que exista producción

de Petróleo o Condensados, el valor de Qt será el promedio de la producción

agregada desde el primer Período.



ARP,t= Factor de ajuste en el Período t.

RP.t= Tasa ponderada de Regalías por la producción ele Petróleo y

Condensados correspondiente al Periodo /, que se determinará mediante la

divi'sión de la suma de las Regalías por Petróleo y las Regalías por

Condensados, entre la suma del Valor Contractual del Petróleo y el Valor

Contractual de Condensados. El monto de las Regalías referidas se establecerá

de acuerdo al numeral 4.1, inciso (a) si se trata de Petróleo o inciso ( d) si se

trata de Condensados.

Mp = 20%.

UP, 1 = 30 mil Baniles diarios.



.



Up 2 = 120 mil Baniles diarios .

(b)



La tasa aplicable para determinar el monto de la Contraprestación como porcentaje

del Valor Contractual del Gas Natural que reciba el Estado en cada Período, se

calculará considerando un factor de ajuste de la siguiente forma:



TRc,t



= M0 + ARc,t



Donde:



TRc,t= Tasa aplicable al Valor Contractual del Gas Natural producido en el

Área Contractual en el Período t.

M 0 = Porcentaje mínimo del Valor Contractual de los Hidrocarburo s

Producidos en el Área Contractual que corresponde al Estado al Inicio de la

vigencia del Contrato = Veinte punto cero ocho por ciento (20.08%), en

términos de Jo establecido en el numeral 3.1 de este Anexo 3.



ARc,t = Factor de ajuste en el Período t.

El factor de ajuste (ARc,t) se calculará con base en el promedio diario de

producción de Gas Natural registrada durante el Período t y los dos Periodos

imnediatos anteriores, con base en las siguientes fórmulas:

Producción promedio



Fónnula aplicable para detenninar el Factor de



18



ÁREA CONTRA CTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



diaria



Ajuste



.=O



Qe,t :::; Ue,1



ARet



Ue,1 < Qe,t :::; Ue,2



ARe,t

.



Ue,2 < Qe,t



= Max[O, Me ARe,t



Re,tJ ( 3e,t

e,2



= Max[O, Me -



=~e·e,1

1



)



Re,t]



Donde:



Qe,t= Promedio, en millones de pies cúbicos diarios, de la producción ele Gas

Natural registrada durante el Período t y los dos Periodos inmediatos

anteriores. En el primer y segundo Período en que exista producción de Gas

Natural, el valor ele Qt será el promedio ele la producción agregada desde el

primer Período.

ARe,t = Factor de ajuste en el Período t.

Re,t= La tasa ponderada aplicable al Valor Contractual del Gas Natural y sus

líquidos para detenninar el monto de Regalías respectivas en el Período t, a que

se refiere el numeral 4.1, inciso (b), si se trata de Gas Natural Asociado, o inciso

(c), si se trata de Gas Natural No Asociado. La tasa ponderada se determinará

mediante la división del monto de Regalías por Gas Natural y sus líquidos

(considerando los componentes que le constituyen, ya sea metano, etano,

propano o butano) entre el Valor Contractual del Gas Natural.

Me= 10%.

Ue,1 = 80 millones de pies cúbicos diarios.



Ue,2 = 240 millones de pies cúbicos diarios.

4.4.



Otros ajustes a las Contrapre staciones



(a)



De conformidad con el Capítulo III del Título Segundo de la Ley de Ingresos sobre

Hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda cuenta con atribuciones de verificación

de las cuales se podrán derivar ajustes a las Contraprestaciones en caso de

variaciones, durante el Período o Períodos anteriores, en la determinación de los

Precios Contractuales o la medición del volumen producido.



(b)



La Secretaría de Hacienda podrá establecer ajustes al monto de la Contraprestación \

como porcentaje del Valor Contractual de los Hidrocarburos, que permitan restaurar

el balance económico del Contratista de haberse mantenido las condiciones

económicas relativas a los términos fiscales prevalecientes al momento en que se

adjudicó el Contrato, en caso que: (i) se apliquen contribuciones específicas a la \\'~



./,

19



ÁREACONTRACTUAL8



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

industria de Exploración y Extracción de Hidrocarburos distintas a las que

estuviesen vigentes al momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato, respecto

de dichas contribuciones, y que en ningún caso podrán referirse a contribuciones de

carácter general; o (ii) se modifiquen elementos específicos a la industria de

Exploración y Extracción de Hidrocarburos para la determinación de las

contribuciones vigentes al momento del fallo por el que se adjudicó el Contrato,

respecto de dicha modificación. Para tal efecto la Secretaría de Hacienda

establecerá el mecanismo correspondiente.

(c)



El Fondo podrá determinar ajustes al monto de la Contraprestación como porcentaje

del Valor Contractual de los Hidrocarburos correspondiente al Periodo inmediato

anterior, de conformidad con el numeral 5.6 de este Anexo 3.



5. Procedimientos para el pago ele Contraprestaciones



5.1.



(a)



(b)



El Estado recibirá el pago, a través de transferencia electrónica, por parte del

Contratista de:

1.



Las Regalías, en Dólares, correspondientes a cada tipo de Hidrocarburo

producido en el Período.



11.



La Contraprestación, en Dólares, como porcentaje del Valor Contractual de

los Hidrocarburo s para el Estado, que se determine considerando los ajustes

establecido s en el numeral 4.3 de este Anexo 3.



iii.



La Cuota Contractual para la Fase Exploratoria, en pesos mexicanos,

correspondiente a cada Período.



El Contratista recibirá la transmisión onerosa de cada tipo de Hidrocarburo, que se

refiere a la entrega en el Punto de Medición del volumen de cada Hidrocarburo

producido en el Área Contractual durante el Período, siempre que, conforme a los

términos de este Anexo 3, el Contratista se encuentre al corriente en el

cumplimiento del pago de las Contraprestaciones en favor del Estado que se hayan

generado desde la Fecha Efectiva.



5.2.



El Contratista deberá pagar en efectivo al Fondo las Contraprestaciones establecidas

en este Contrato en favor del Estado, a más tardar el Día 17 del Período subsecuente.

En caso que fuera un Día inhábil, el pago se efectuará el Día Hábil siguiente.



5.3.



El Contratista deberá determinar las Contraprestaciones y efectuar el pago

correspondiente , conforme a lo estipulado en este Anexo 3. Para poder efectuar el

pago, el Contratista deberá haber registrado la información relativa a los Precios

Contractuales y al volumen de producción correspondiente, en el sistema que el Fondo

~

establezca para tal fin.



~



Cada Período las Partes recibirán las Contraprestaciones correspondientes, conforme

a la medición de volumen realizada y los Precios Contractuales determinados de

acuerdo con el numeral I de este Anexo 3, contemplando lo siguiente:



;







\

t~



20



ÁREACONTRACTUAL8



~"

~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

5.4.



El volumen de cada Hidrocarburo producido en el Período se determinará al finalizar

el mismo, conforme a la medición que se realice en el Punto de Medición y que el

Contratista reporte dentro de los primeros diez ( 1O) Días Hábiles del Mes. Asimismo,

la CNH deberá presentar al Fondo la información relativa a la producción del Contrato

del Mes inmediato anterior dentro de los primeros diez ( 1O)Días Hábiles de cada Mes.



5.5.



En caso que el Contratista no reporte la medición correspondiente en el plazo seflalado

en el numeral anterior o que existan discrepancias entre la información presentada por

el Contratista y por CNH, el Fondo calculará las Contraprestaciones en favor del

Estado con base en la medición registrada por la CNH.



5.6.



Cada Período el Fondo podrá determinar la existencia de un ajuste por diferencias entre

el monto de Contraprestaciones correspondiente al Período inmediato anterior pagado

por el Contratista y el monto calculado por el Fondo.



5.7.



Cualquier ajuste que se determine a las Contraprestaciones que haya pagado el

Contratista en favor del Estado conforme a los numerales 4.4 y 5.6 de este Anexo, se

solventará de acuerdo con lo siguiente:



(a)



El Fondo deberá notificar al Contratista el ajuste aplicable. La notificación referida

se sujetará a lo dispuesto en los numerales 3.30 a 3.33 de la Sección VI del Anexo

4 de este Contrato.

El Fondo podrá optar por realizar las notificaciones en la dirección de correo

electrónico que para el efecto el Contratista designe o a través de los sistemas

electrónicos que el Fondo establezca o determine.



(b)



En caso que el ajuste resulte en un saldo en favor del Contratista, éste se acreditará

contra el monto correspondiente a las Contraprestaciones pagaderas por el

Contratista en el Período siguiente al que se requiera el ajuste. En este caso, el

Fondo deberá emitir, junto con la notificación, un comprobante en el que haga

constar el saldo acreditable en favor del Contratista.



(c)



En caso que el ajuste resulte en un saldo en favor del Estado, el Contratista tendrá

cinco (5) Días Hábiles a partir de la notificación respectiva para cubrir el saldo

pendiente. En este sentido:

1.



11.



Si el Contratista cubre el ajuste dentro de este plazo, no se generará

penalización alguna.

Si el Contratista no cubre el saldo pendiente dentro de este plazo, estará

obligado a cubrir el ajuste calculado por el Fondo más una penalización diaria "'

que aplicará a pa11irdel Día Hábil siguiente a aquel en que se realice la

notificación. La penalización se determinará como la tasa diaria, capitalizable

diariamente sobre el saldo pendiente respectivo, equivalente en términos \

anuales a (TIIE + 20%) . Donde TITE se refiere a la Tasa de Interés

Interbancaria de Equilibrio a 28 días vigente. La CNH, previo aviso por parte

del Fondo, notificará al Contratista al momento en que resulten aplica''

\

;~



-··



!+!:







21



ÁREACONTRACTUAL8



~



\



~

\



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8/2015

penalizaciones a que se refiere este inciso.

5.8. En caso que transcurran dos Periodos consecutivos sin que el Contratista cubra el ajuste

respectivo o, en su caso, las penalizaciones en términos de lo establecido en el numeral

5. 7 de este Anexo 3, previa notificación del Fondo a la CNH, se procederá conforme lo

previsto en este Contrato y en la Normatividad Aplicable respecto de sanciones y de la

recisión administrativa.

La CNH podrá exigir el cobro de las penalizaciones correspondientes en caso que el

Contratista no pague al Fondo dichos valores dentro de los quince (l 5) Días siguientes

a la instrucción d,e pago por parte de CNH.

5.9. La Contraprestación en favor del Contratista se hará efectiva una vez que el Contratista

obtenga la producción correspondiente al Área Contractual, por lo que en tanto no exista

producción contractual, bajo ninguna circunstancia será exigible la Contraprestación en

favor del Contratista ni se le otorgará anticipo alguno.

5.1O. Los volúmenes de Hidrocarburos que correspondan al Contratista como

Contraprestación se le entregarán en el Punto de Medición, lugar en el que se trasferirá

al Contratista la propiedad de los Hidrocarburos Producidos en el Área Contractual.

5.11. Los Hidrocarburos dentro del Área Contractual y hasta el Punto de Medición son

propiedad del Estado. El Estado mantendrá dicha propiedad hasta su entrega al

Contratista como pago de las Contraprestaciones que realice el Fondo por conducto de

la CNH, en el Punto de Medición. Para estos efectos , la entrega de los Hidrocarburos

registrados conforme al presente Anexo 3 y el Anexo 12 en el Punto de Medición dará

lugar a la entrega jurídica inmediata al Fondo para que se entreguen al Contratista, por

conducto de la CNH, en ese mismo momento, sin que el Fondo deba realizar alguna

verificación adicional

5.12. La entrega de los Hidrocarburos Netos al Contratista será continua y se realizarán

registros diarios en el Punto de Medición, de acuerdo a los procedimientos establecidos

en el Contrato. Para lo anterior, durante el Mes y hasta la determinación final de las

Contraprestaciones, la propiedad del volumen de cada Hidrocarburo se transferirá al

Contratista de forma provisional al momento de la entrega, siempre que éste se

encuentre al corriente en el cumplimiento del pago de las Contraprestaciones que

correspondan al Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva.

La transmisión definitiva de la propiedad de los hidrocarburos producidos será

contingente a la determinación y pago de las Contraprestaciones en favor del Estado del

Periodo de que se trate y se realizará de conformidad con el numeral 5.13 de este Anexo

3.

5.13. Al finalizar el Período, una vez que la Contraprestación correspondiente al Estado en el

Mes en cuestión haya sido determinada y pagada por pa1te del Contratista:

(a)



La CNH y el Contratista firmarán un acta que deberá establecer el volumen

de los Hidrocarburos del Período por tipo de Hidrocarburo y el Valor



\

\



22



ÁREA CONTRACT UAL 8



Contrato No. CNH-RO1-L03-A8/2015

Contractual de los Hidrocarburos del Período. Dicha acta se firmará por

separado respecto a cada tipo de Hidrocarburo producido. Una copia del

acta deberá ser entregada al Fondo para sus registros.

(b)



Con base en la información asentada en el acta mencionada en el inciso

anterior, el Fondo emitirá un certificado de pago en favor del Contratista

por conducto de la CNH, siempre y cuando se encuentre al corriente en el

cumplimiento del pago de las Contraprestaciones que correspondan al

Estado que se hayan generado desde la Fecha Efectiva. La CNH será

responsable de entregar, por cuenta del Fondo, el certificado respectivo al

Contratista.



6. Procedimientos para la verificación de Contraprestaciones



6.1. El Fondo:

(a)



Tendrá a su cargo la administración de los aspectos financieros del Contrato

y demás elementos previstos en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo,

sin pe1juicio de las atribuciones que correspondan a la CNH.



(b)



Recibirá las Regalías, Cuotas Contractuales para la Fase Exploratoria y

demás Contraprestaciones en favor del Estado establecidas en este Contrato.



(c)



Llevará los registros de información que se requieran para calcular y

determinar las Contraprestaciones establecidas en este Contrato y para

realizar las demás funciones a su cargo.



(d)



Realizará el cálculo de las Contraprestaciones que conforme a este Contrato

col'l'espondan al Estado, y notificará al Contratista sobre cualquier ajuste

que se deba realizar.



(e)



Está obligado a dar aviso a la Secretaría de Hacienda y a la CNH sobre

irregularidades que detecte en el ejercicio de sus funciones a efecto de hacer

valer los derechos que correspondan al Estado conforme al Contrato, o se

apliquen las penas o sanciones correspondientes, sin pe1juicio de otras

acciones legales, judiciales o penales que resulten aplicables.



(f)



Recibirá del Contratista la información y documentación relacionada con

los Costos, Gastos e Inversiones requeridos para la ejecución del Contrato,

y llevará un registro de dichos conceptos.



6.2. La Secretaría de Hacienda:



~



(a)



Realizará la verificación de los aspectos financieros del Contrato

relacionados con las Contraprestaciones y demás elementos previstos en la

Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.



(b)



Verificará el correcto pago de las Regalías, Cuotas Contractuales para la



l







23



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No . CNH-RO I -L03-A8/2015

Exploratoria y demás Contraprestaciones que Je correspondan al Estado. La

Secretaría de Hacienda deberá notificar al Fondo respecto ele cualquier ajuste a las

Contraprestaciones que determine conforme Jo dispuesto en el numeral 4.4 de este

Anexo.



(c)



Podrá solicitar al Contratista y a los terceros la información que requiera para el

correcto ejercicio de sus funciones, confonne a lo establecido en este Contrato.



24



Contrato No. CNH-R01-L03-A8 / 2015



ANEX04

PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD Y DE

REGISTRO DE COSTOS



\

\',~

Á

ÁREA CONTRA CT UAL 8



\{"



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



PROCEDIMIENTOS DE CONT ABILJDAD Y DE REGISTRO DE COSTOS



l. Procedimientos de Contabilidad y de Registro de Costos

Sección l. De Ja contabilidad.

1.1



Estos Procedimientos de Contabilidad y de registro de Costos tienen por objeto definir la

manera en la que el Contratista registrará e informará las operaciones que se deriven del

objeto del Contrato.

Para efectos de este Anexo, en adición a las definiciones establecidas en el Contrato, se

considerarán las definiciones incluidas en los Lineamientos aplicables que emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.



1.2



El Contratista deberá llevar su contabilidad conforme a lo establecido en el Código Fiscal

de la Federación, su Reglamento y las Normas de Información Financiera vigentes en

México; misma que deberá plasmarse en idioma español y consignar los valores en la

Moneda de Registro, en pesos mexicanos, independientemente ele la Moneda Funcional y

Moneda de Informe utilizada por el Contratista que será en Dólares.



1.3



Independientemente de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, el Contratista

deberá mantener la contabilidad, información y documentación relacionada con los Costos

en su domicilio fiscal por un plazo de cinco (5) Años después de que haya concluido el

Contrato .



1.4



El Contratista deberá registrar los ingre sos que reciba por la prestación de servicios a

terceros a que se refiere el Anexo 13 o por la venta o disposición de Subproductos en el

sistema informático que el Fondo ponga a su disposición.



Sección 11. De la Cuenta Operativa.

1.5



Los Costos relacionados con el objeto del Contrato, serán registrados dentro de la Cuenta

Operativa en el Período que se realicen de acuerdo al catálogo de cuentas contables

publicado por el Fondo y confonne a lo señalado en el numeral 1.7 del presente Anexo.



1.6



El Contratista no podrá duplicar Costos que ya hubieren sido registrados en la Cuenta

Operativa. En el caso en que el Contratista participe en má s de un Contrato, solo podrá

regi strar las cantidades amparadas y/o desglosadas por los Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet y/o comprobantes de residente en el extranjero correspondientes a

los Costos, efectivamente pa gados para la ejecución de las actividades al amparo de este

Contrato.



1.7



El Contratista deberá registrar los Costos por rubro de Actividad Petrolera , Sub-actividad

Petrolera y Tarea; Centro de Costos, categoría de Costo y cuenta contable que para tal

efecto se establezca en el sistema informático del Fondo , conforme al programa de trabajo

y presupuesto presentados a la CNH.

~



2



\



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8/2015

Respecto a las Actividades Petroleras, Sub-actividades y Tareas se deberá incluir, en su

caso los siguientes rubros:

Actividad

Petrolera



Sub-actividad

Petrolera



Tarea

Evaluaciones técnico económicas.



General



Plan de desarrollo con ingeniería básica.

Administración, gestión de actividades y gastos generales del

proyecto.

Adquisición sísmica, 20, 30, 40, multicornponente.

Pre-procesado, procesado, interpretación y re-procesado de datos

sísmicos.



Geofísica



Levantamientos magnetométricos, adquisición, procesado e

interpretación.

Levantamientos gravimétricos, adquisición, procesado e

interpretación.

Análisis geoqufmicos de muestras.

Estudios estratigráficos



Geología



Análisis de Hidrocarburos.

Estudios geológicos regionales.

Esh1dios geológicos de detalle.

Estudios petrofísicos.



Pruebas de

Producción



Equipamiento de Po zos.

Realización de pruebas de producción.

Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.



Evaluación



Ingeniería de

Yacimiento s



Modelado y simulación de Yacimientos.

Estudio s presión, volumen y temperatura (PVT).

Caracterización de Yacimientos.

Diseilo de terminaciones de Pozos.

Ingeniería conceptual.



Otras ln genicría s



Diseflo de instalac iones de superficie.

Estudio s del fondo marino.

Diseño de dueto s.

Preparación de áreas y/o vías de acce so a la localización.

Transporte marítimo y/o aéreo de per sonal, Materiale s y/o equipos.



Perforación de

Pozos



Servicios de soporte.

Servicios de perforación de Pozos.

Realización de prueba s de formación.

Suministros y Materiales.

Tenninación de Pozos.

Esh1dios de impacto ambiental.



~



Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Seguridad , Salud y

Medio Ambiente



Auditorías de seguridad.

Tratamjeuto y eliminación de residuo s.

Restauración ambiental.

Auditoría ambiental.



~



~~



··.



-~i



\



3



AREA CONTRACT UAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



Actividad Petrolera



Desarrollo



Sub-actividad



Tarea



Petrolera



Evaluaciones técnico económicas.

Administración de contratos.

General

Plan de Desarrollo con ingeniería de detalle.

Administración, gestión de actividades y gastos generales del

proyecto.

Reinterpretación sísmica de detalle.

Geofisica

Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos.

Caracterización geológica - petrofísica de Yacimientos

Análisis geoquímicos de muestras.

Geología

Estudios estratigráficos

Análisis de Hidrocarburos.

Estudios petrofisicos.

Preparación de áreas y/o vías de acceso a la localización.

Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o

equipos.

Perforación de

Servicios de soporte.

Pozos

Servicios de perforación de Pozos.

Suministros y Materiales.

Terminación de Pozos.

Equipamiento de Pozos.

Pruebas de

Producción

Realización de prnebas de producción.

Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.

Modelado y simulación de yacimientos.

Ingeniería de

Estudios de presión volumen temperatura (PVT).

Yacimientos

Caracterización de Yacimientos.

Diseno de terminaciones de Pozos.

Intervención de Pozos para restauración.

Intervención de

Pozos

Otras intervenciones específicas en Pozos.

Ingeniería de detalle.

Ingeniería conceptual.

Diseno de instalaciones de superficie.

Otras Jngenierfas

Estudios de fondo marino.

Diseño de duetos.

Consh"Ltcción

de instalaciones tetTestresy marinas.

Construcción de

instalaciones

Constrncción y tendido de duetos.

Elaboración del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Implementación y seguimiento.

Seguridad, Salud y

Auditoría ambiental.

Medio Ambiente

Tratamiento y eliminación de residuos.

Restauración ambiental.

Auditorías de seguridad.



<-7.¿



·i~

,~



4



ÁREA CONTRACTUAL 8



~\'



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Actividad

Petrolera



Sub-actividad



Tarea



Petrolera

Administración de contratos.

General



Administración , gestión de actividades y gastos generales del

proyecto.

Transpo1te marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos.

Servicios de sopo1te.

Procesamiento y reprocesarniento de información geofísica y

petrofí sica.



Geología



Caracterización geológica y petrofísica de Yacimientos.

Análisis geoquírnicos de muestras.

Estudios petrofísicos.



Prnebas de Producción



Equipamiento de Pozos .

Realización de pruebas de producción.

Cálculo de Reservas y estimaciones de producción.

Simulación y caracterización de Yacimiento s.



Ingeniería de

Yacimientos



Estudios de presión volumen temperatura (PVT).



Otras lngeniería s



Ingeniería de detalle para reacondicionamiento de i11Stalaciones.



Construcción

Instalaciones



Constrncción y/o adaptación de infraestructura u otras facilidades.



Disefio de terminaciones de Pozos.

Producción



Interv ención de Pozos

Operación de

Instalaciones de

Producción

Dueto s



Intervención de Pozos para mantenimiento y rehabilitación.

Otras intervenciones específicas en Pozos.

Mantenimiento de las instalaciones de producción.

Ingeniería de producción.

Operación de las instalacione s de producción .

Mantenimiento de duetos.

Operación de duetos.

Actualización del plan de seguridad y medio ambiente.

Prevención y detección de incendio y fugas de gas.



Seguridad, Salud y

Medio Ambient e



Implementación y seguimiento.

Auditoría ambient al.

Tratamiento y eliminación de residuo s.

Restauración ambiental.

Auditoría de seguridad.



\~~

\

5



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Activiclacl

Petrolera



Sub-actividad



Tarea



Petrolera



Evaluaciones técnico económicas.

General



Administración de contrato s.



Otras Ingenierías



Planes de Abandono.



Administración , gestión de actividades y gastos geuerales del proyecto.

Ejecución del Abandono instalaciones de superficie.



Abandono



Desmantela1niento

de Instalaciones



Ejecución de planes de restauración.

Ejecución de planes de Abandono de instalaciones de fondo.

.



Transporte marítimo y/o aéreo de personal, Materiales y/o equipos .

Servicios de soporte.

Estudios de impacto ambiental.



Seguridad, Salud y

Medio Ambiente



Prevención y detección de incendio y fugas de gas.

Tratamiento y eliminación de residuos.

Auditoría ambiental.

Auditoría de seguridad.



Los Costos se identificarán de acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes

en México y se asignarán en primer término por el Centro de Costos de cada Pozo que le

dio origen; en segundo término por el Centro de Costos de cada Yacimiento; en tercer

término por el Centro de Costo de cada Campo; y finalmente , se asignarán por los Centros

de Costo de infraestructura común o de administración general del Área Contractual

conforme a la siguiente estructura:

Estructura de Centro de Costos

Área



Campo



Yacimiento



Pozo



Pozo(1,1,1)

Pozoo,1,2)

Yacimiento(1,1)

Pozo(1,1,

...)

Pozoo,1.f)

Pozoo,2,1)

POZO(l

,2,2)

Yacimiento(l,2)

Pozo (1,2,...)

POZO(l

,2,g)

Pozo(1,...,1)

Pozo(l,...,2)

Yacimiento(l ,...)

Pozoo, ...,...)

Pozoo,...,h)

PoZO(t,b,I)

POZO(J,b,2)

Yacimiento(l,b)

POZO(J

,b,...)

Pozo(l,b,i)



Área Contractual CampO(I)





6



.



ÁREACONTRACTUAL

~



~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20



Área



Yacimiento



Campo



15



Pozo



Pozo(2,1,1)



Y acimi entoc2,1

¡



Pozoc2,1,2¡

Pozo(2,1,

...)

Pozo(2,1J)

Pozoc2,2,1

¡

Pozoc2,2,2¡



Yac imi ento(2,2¡



Pozoc2,2,

...)

PoZ0(2,2,

k)

Pozoc2,...,1)



Campoc2)



Pozoc2,...,2)

Yac imi entoc2,...)



Pozo (2,...,...)

Pozoc2,...,1)

Pozoc2,c

,l)

Pozoc2,c,2)



Yac imi entoc2,c)



Pozoc2,c,...)

PoZ0(2,c,m)



Área Contrac tu al



Pozoc...,1,1¡

Pozoc...,1,2)

Y acimi cntoc...,1)



Pozoc...,1,...)

POZO( ..., l ,n)



Pozoc...,2,1¡

Pozoc...,2,2)

Yac imi ent0(...,2)



Pozoc...,2,...)

PoZ0(...,2,o)

Pozoc...,..., I)



C ampo(...)

Yacimiento( ...,...)



Pozoc...,...,2)

Pozoc...,...,...)

Pozoc...,...,p)

Pozoc...,d,t)



Y acimi entoc...,d)



Po ZO(...,d,2)

Pozoc...,d,...)

Pozoc...,d,q)



/



/ \(



'\~

7



ÁREA CONTRACTUAL



o



8



~



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-J\8/2015

Área



Área

Contractual



Campo



Yacimiento



Pozo



POZO(a,1

,1)

PoZO(a

,1,2)

YacimientO(a,I)

PoZO(a

,l,...)

PoZO(n,1,r)

POZO(a

,2,1)

PoZO(a,2,2)

YacimientO(a,2)

PoZO(a

,2,...)

PoZO(a,2,s)

CampO(a)

PoZO(a

,...,l)

PoZO(a

,...,2)

YacimientO(a,...)

POZO(a,

...,...)

POZO(a,

...,t)

POZO(a

,c,I)

PoZO(¡~c,2)

Yacimientoca,e)

POZO(a

,c,...)

PoZO(a,c

,u)

Infraestructura común del Área

Contractual

Administración general



La delimitación del Campo deberá considerar los Planes de Desarrollo aprobados por la

CNH para el Área Contractual.

Las cuentas contables se agruparán por categoría de Costos conforme al catálogo de cuentas

contables que para tal efecto emita el Fondo.

Sección III . Del sistema de registro de información .



1.8



El Contratista deberá contar con un sistema electrónico que permita la elaboración de

registros y generación de reportes de las operaciones financieras y contables para la

transferencia electrónica ele la contabilidad, información y documentación relacionada con

las operaciones de la Cuenta Operativa al sistema infonnático que para tal efecto publique

el Fondo. La información deberá contar con las especificaciones establecidas por el Fondo,

mismas que tendrán que actualizarse de acuerdo a las modificaciones que se emitan para

tal efecto.

El sistema informático del Contratista estará diseñado para contar con información

financiera de Costos y créditos, así como de producción y su valuación; adicionalmente,

deberá contar con la capacidad de registrar otra información cuantitativa no financiera que

se requiera para la adecuada administración del Contrato .



8



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



Sección IV. Requisitos de la información y documentación relacionada con los Costos.

I .9



La información y documentación relacionada con los Costos deberán contener, según el

caso:

(a) El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI);

(b) Pedimentos aduanales;

( c) Contratos;

(d) Comprobante de pago (transferencias y/o cheques). Los pagos cuyo monto excedan de

$2,000.00 M.N . (dos mil pesos), se efectuarán mediante transferencia electrónica de

fondos desde cuentas abiertas a nombre del Contratista en Instituciones que componen

el Sistema Financiero Mexicano y las entidades que para tal efecto autorice el Banco

de México; cheque nominativo de la cuenta del Contratista, tmjeta de crédito , débito o

de servicios;

(e) Comprobante de proveedor residente en el extranjero, el cual deberá cumplir con los

requisitos previstos en las disposiciones fiscales vigentes en México;



(f) Para las reservas de Abandono adicionalmente:

1.



u.



m.



Contrato de constitución del Fideicomiso de Abandono;

Registros trimestrales de aportación al Fideicomiso de Abandono , y

Monto global estimado de los Costos de Abandono conforme al Plan de

Evaluación, al Plan de Desarrollo y a la Norma de Información Financiera C18.



Sección V. De la conversión de Costos pagados en Moneda Extranjera.

1.10



Para la conversión de los Costos en Moneda Extranjera , se considerará el tipo de cambio

de la Moneda de Registro con el Dólar hasta la diezmilésima cifra que el Banco de México

publique en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil anterior a aquél en que se realice

la transacción. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio, se

aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al Día en que se realice la

transacción.

La equivalencia del peso mexicano en Moneda Extranjera , distinta al Dólar que regirá para \

efectos de informe, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo

~

anterior, por el equivalente en Dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla

\

que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del Mes \



uf.



inmediato siguientea aquél al que corresponda.



9



'



~



~



ARE A CONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

Toda transacción en Moneda Extranjera debe reconocerse inicialmente en la Moneda de

Registro aplicando el Tipo de Cambio Histórico, dicho resultado se calculará multiplicando

la transacción por el tipo de cambio redondeado hasta la centésima.

Sección VI. De la Reserva de Abandono.



1.11



Una vez aprobado el Plan de Evaluación y/o Plan de Desarrollo por la CNH, el Contratista

deberá crear la reserva de Abandono conforme a la Norma de Información Financiera C18, en la cual registrará las provisiones y reservas de Abandono conforme a las reglas que

para tal efecto emita la CNH y la Agencia. Para tal efecto, el Contratista deberá constituir

el Fideicomiso de Abandono.



1.12



El Contratista establecerá como el objeto del Fideicomiso de Abandono la creación de una

reserva para el fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual y conforme

a las condiciones establecidas en el presente Contrato. El Contratista solamente podrá hacer

uso de los fondos depositados en dicho fideicomiso para la ejecución de las actividades

correspondientes al Abandono de conformidad con los Planes de Desarrollo aprobados por

la CNH. Cada Periodo, el Contratista aportará a dicho fideicomiso los recursos para el

fondeo en las operaciones de Abandono en el Área Contractual conforme se establece en

el Contrato y no tendrá derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma

de estos fondos, sin previo consentimiento por escrito de la CNH y previo aviso a la

Secretaría de Hacienda.

En caso que los fondos de la cuenta de Abandono sean insuficientes para cubrir todos los

Costos de Abandono, el Contratista será responsable de cubrir el monto faltante. En el

contrato del Fideicomiso de Abandono se deberá establecer que en el caso de existir un

remanente en el fondo una vez que se hayan cubierto los Costos de Abandono, los recursos

se deberán enterar al Contratista previa autorización de la CNH que certifique el total

cumplimiento de las obligaciones de abandono conforme el presente Contrato y los planes

de desarrollo aprobados.



Sección VII. De las operaciones con partes relacionadas .



1.13



Se considerará que el Contratista que realice operaciones con partes relacionadas,

residentes en el extranjero o en el país, cuando se encuentre en los supuestos establecidos

en los artículos 90, último párrafo, y 179 quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la

Renta. Para estos efectos en las operaciones que realicen estará obligado a determinar sus

ingresos y Costos celebrados entre partes relacionadas, considerando los precios y montos

de las contraprestaciones que se hubieren utilizado con o entre paites independientes en

operaciones comparables en los términos métodos y condiciones establecidos en la citada

ley.



1.14



El Contratista que celebre operaciones con partes relacionadas deberá demostrar que éstas

se pactaron a precios de mercado. Para demostrar que la transacción fue pactada a precios

de mercado el Contratista deberá hacer uso de los métodos establecidos en el presente

Anexo 4 y en el Anexo 11 y descritos en las Guías sobre Precios de Transferencia para

Empresas Multinacionales y las Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la



e,X,

10



ÁREA CONTRACTUAL 8



~



\."-.



\~



~



Contrato No. CNH-ROl-L03-A8/2015

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1995 o aquéllas que las

sustituyan, para demostrar que la transacción fue pactada a precios de mercado.

Sección VIII. Inventarios.



1.15



El Contratista deberá llevar un registro de todos los Materiales que indiquen su

especificación, valor y localización, no podrá enajenar cualquier Material sin la

autorización por escrito de la CNH. El Contratista deberá proporcionar trimestralmente un

reporte del registro de inventarios que contenga: (i) la descripción y códigos de todos los

Materiales; (ii) el monto cargado a las cuentas por cada Material, y (iii) el Mes en el que

cada Material fue cargado a las cuentas. Cualquier ingreso por la disposición de cualquier

Material deberá ser acreditado a la Cuenta Operativa.



Sección IX. Reportes.



1.16



Todos los repo1tes que deba hacer el Contratista relacionados con las operaciones de

Costos, se harán a través del sistema electrónico que ponga a disposición el Fondo, y serán

suscritos mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL). El Fondo preverá y dará a

conocer los mecanismos para recibir los reportes mencionados para los casos en que, por

causas de fuerza mayor, el Contratista no pueda registrar o suscribir dichos reportes.



1.17



El Contratista deberá registrar los volúmenes de producción de acuerdo a lo establecido en

el Contrato y dichos volúmenes serán validados con la información que remita la CNH al

sistema informático que para tal efecto establezca el Fondo.



1.18



El Contratista deberá presentar la información mensual requerida en el sistema electrónico

para pagar las Contraprestaciones correspondientes a través del Fondo, dentro de los diez

(l O)Días Hábiles siguientes al Mes que se rep01ta, conforme a lo dispuesto por el Fondo.



1.19



En caso que el Contratista cambie de domicilio fiscal deberá informar a la CNH y al Fondo

el nuevo domicilio fiscal para oír y recibir notificaciones en un plazo no mayor a cinco (5)

Días Hábiles posterior a la autorización de cambio de domicilio por parte del Servicio de

Administración Tributaria.



2



Auditoría Externa



2. 1



Los estados financieros del Contratista deberán ser dictaminados anualmente por un auditor

externo independiente conforme a lo que establezca el Código Fiscal de la Federación y su

Reglamento vigentes.



2.2



El auditor externo independiente entregará a la Secretaría de Hacienda a través del sistema

informático que para tal efecto establezca el Fondo la siguiente información:

Informe del auditor externo independiente;

Estados financieros:

\



11

~



'







11



ÁREA CONTRACTUAL



~

~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

Estado de situación financiera;

Estado ele resultados;

Estado ele variaciones en el capital contable; y

Estado de flujos de efectivo.

Notas a los estados financieros;

En el caso ele existir operaciones con partes relacionadas, el estudio de precios de

transferencia;

Carta de recomendaciones al Contratista respecto al control interno de acuerdo a las

prácticas internacionales ele·auditoría; y

Respuesta del Contratista sobre las acciones a implementar de las recomendaciones al

control interno propuestas por el auditor externo independiente.

Dicha información se entregará a más tardar el día 15 de julio del ejercicio siguiente

del que se dictaminen los estados financieros.

2.3



3

3.1



Todo ajuste que resulte de la auditoría independiente deberá registrarse inmediatamente en

la Cuenta Operativa. Asimismo, dicho ajuste deberá hacerse del conocimiento de la

Secretaría ele Hacienda, junto con la infornrnción referida en el numeral 2.2, del presente

Anexo.

Verificación

La Secretaría de Hacienda verificará que el Contratista cumpla con los aspectos contables

y financieros de las Contraprestaciones en favor del Estado previstos en los Anexos 4, 11

y 12, mediante la realización de:

(a) Auditorías, y

(b) Visitas.

Las labores de verificación se practicarán a la Cuenta Operativa y a las Contraprestaciones

en favor del Estado, así como a los registros y originales de los justificantes primarios

relacionados con la Cuenta Operativa en el curso de cualquier Año o parte del mismo.



Sección l. Auditorías

3.2



La Secretaría de Hacienda podrá realizar auditorías, consistentes en requerimientos de

información al Contratista. Para tal efecto, se notificará el requerimiento al Contratista,

mismo que deberá contener, al menos, lo siguiente:



12



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



(a) Objeto o propósito del requerimjento de información;

(b) Descripción de la información requerida;

(c) Plazo de entrega de la información, que no podrá ser menor a cinco ni mayor a quince

( 15) Días Hábiles, ambos a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento;

(d) Formato de entrega de la información, y

(e) Domicilio en el cual se deberá entregar la infonnación y documentación solicitada, o

en su caso, medio o sistema electrónico para su transmisión.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo para la entrega de la información requerida

podrá ampliarse por una sola vez, sin que el mismo exceda en ningún caso la mitad del

plazo otorgado originalmente.

3.3



Derivado del análisis y revisión de la información entregada por el Contratista conforme al

numeral anterior, la Secretaría de Hacienda podrá hacer solicitudes de información

adicional, cumpliendo los requisitos sefialados en el mismo.



3.4



Cuando la Secretaría de Hacienda determine que la información recibida deba ser

verificada en el lugar en donde se realicen las actividades objeto del Contrato o en el lugar

que se considere su domicilio fiscal, notificará al Contratista una orden de visita confonne

al presente Anexo.



3.5



Una vez analizada y revisada la información recibida, así como la demás información con

la que cuente, la Secretaría de Hacienda notificará al Contratista el info1me parcial de

conclusión de la auditoría conforme a la Sección VI del numeral 3 del presente Anexo y

procederá en término s de los numerales 3.19 a 3.23 de este Anexo .



3.6



La Secretaría de Hacienda podrá instruir en todo tiempo que las auditorías se realic en por

el Servicio de Admini stración Tributaria o por auditores o inspectores externos.



Sección 11. Visitas.



3.7



Para realizar una visita al Contratista, la Secretaría de Hacienda emitirá y notificará una

orden de visita, la cual señala rá, al menos:

(a) Su objeto o propósito;

(b) El lugar o lugares donde se efectuará . El aumento de lugares a visitar deberá notificar se

por escrito al Contratista, en un plazo no mayor a cinco (5) Días Hábiles antes del

té1mino de la visita;

(c) El tiempo planeado para su ejecución, y



13



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No . CNH-R0I-L03-A8/20l5

(d) El nombre de la persona o personas que deban efectuarla, las cuales podrán ser

sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la

Secretaría de Hacienda . La sustitución o aumento de las personas que deban efectuar

la visita se notificará al Contratista.

3.8



Acta de Inicio de la Visita. Para hacer constar el inicio ele la visita, se levantará el Acta de

Inicio de la Visita. Para ello, el representante legal o la persona con quien se entienda la

visita designará dos testigos y, si éstos no son designados o los designados no aceptan serv ir

corno tales, el o los visitadores los designarán, sin que esta circunstancia invalide los

resultados de la visita .

Los visitadores deberán acreditarse como personal designado para llevar a cabo las visitas

al presentar se en el Jugar o lugares donde se efectuará, ante la persona designada por el

Contratista para recibir notificaciones y atender la visita.



3.9



La visita podrá abarcar, de manera enunciativa más no limitativa, la revisión de todo tipo

ele registros, libros , documentos, papeles, archivo s, expedientes, estados de cuentas

bancaria s, ya sea que consten de manera física o electrónica, discos, cintas o cualquier otro

medio procesable de almacenamiento de datos, relacionados con el objeto de la visita.

Asimismo, podrá incluir Ja inspección o verificación de bienes y mercancías, así como la

realización de entrevistas al personal del Contratista, todo ello relacionado con el objeto de

la visita.

En el desarrollo de la visita, el Contratista y su personal estarán obligados a proporcionar

a los visitadores, asistencia y soporte logístico sin cargo alguno, y deberán permitir el

acceso a las instal aciones así como mantener a su disposición la contabilidad y demás

documentos físicos y electrónicos que sean objeto de la visita y que se relacionen con el

cumplimiento de las disposiciones contractuales, y a los lineamiento s que a su efecto emita

la Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato y demás

Nonnatividad Aplicable.



3.10



Las visitas se podrán practicar en cualquier lugar en donde se realicen las actividades objeto

del Co ntrato, o en el lugar que se considere su domicilio fiscal, indistintamente.



3.11



El tiempo de ejecución de las visitas podrá ser ampliado por una sola vez por determinación

de la Secretaría de Hacienda o a solicitud por escrito del Contratista, sin que la prórroga

pueda exceder la mitad del plazo originalmente previsto y siempre que se cumpla con lo

dispuesto en el numeral 3 .16 de este Anexo.

La Secretaría de Hacienda deberá notificar la ampliación del plazo al Contratista cuando

menos cinco (5) Días Hábiles antes de que el plazo original concluya. En caso que la

solicitud provenga del Contratista, deberá presentarla con al menos diez (I O) Días Hábiles

antes de la conclusión del plazo original.



3. 12



Los Visitadores designados por la Secretaría de Hacienda podrán requerir al Contratista

copias para que, previo cotejo con sus originales, sean ce11ificadas por aquéllos y anexados

~ \~

a los Informes Parciales y Finales de conclusión que se emitan.

~



(!]~-;,~ ··







14



ÁREACONTRACTUAL8 ,.:_~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

3.13



La Secretaría de Hacienda podrá realizar las visitas directamente , a través del Servicio de

Administración Tributaria o de terceros que contrate al efecto, así como con el apoyo de la

CNH, quienes deberán sujetarse en todo momento a las disposiciones del Contrato, sus

Anexos y a los lineamientos que a su efecto emita la Secretaría de Hacienda vigentes a la

fecha de adjudicación del mismo.



3.14



Una vez concluida la visita, la Secretaría de Hacienda notificará al Contratista el Informe

Parcial de Conclusión conforme a la Sección VI de este Anexo y procederá en términos de

los numerales 3. I 9 a 3.23 de este Anexo.

Previo a la emisión del Informe Parcial de Conclusión, la Secretaría podrá requerir

información adicional al Contratista, cumpliendo aJ efecto lo señalado en el numeral 3.2 de

este Anexo.



3.15



Independientemente de las obligaciones del Contratista, cuando éste cambie de domicilio

del lugar donde se está llevando a cabo una visita, deberá presentar escrito libre a la

Secretaría ele Hacienda notificando de dicha situación .



Sección 111.Disposiciones comunes a las auditorías y visitas.

3.16



Las labores ele verificación tendrán una duración máxima de veinticuatro (24) Meses ,

contados a partir de la notificación del primer requerimiento de información o ele la orden

ele visita.



3.17



En caso que no se detecten irregularidades durante las labores de verificación, la Secretaría

ele Hacienda emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.



3.18



Informe Parcial ele Conclusión. Si con motivo ele las labores ele verificación se encontraran

inconsistencias, la Secretaría ele Hacienda notificará al Contratista el lnfonne Parcial de

Conclusión.



3.19



Respuesta al Informe Parcial de Conclusión. El Contratista deberá entregar por escrito a la

Secretaría ele Hacienda la respuesta y aclaración de los hallazgos señalados en el Informe

Parcial de Conclusión, anexando la evidencia suficiente y completa, en un plazo no mayor

a quince ( I 5) Días Hábiles, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación.

A solicitud expresa del Contratista, el plazo establecido en el pá1rnfo anterior podrá

ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles más .

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el Informe Parcial de

Conclusión antes señalado, si en el plazo antes sefialado el Contratista no presenta

documentación comprobatoria que los desvirtúe.



3.20



Informe de Conclusión. Una vez analizada la información señalada en el numeral anterior,

la Secretaría de Hacienda notificará al Contratista el Infonne de Conclusión en el que

señalará los hallazgos detectados, las iITegularidades y conclusiones que no hayan sido

aclaradas dentro del pla zo otorgado en el Informe Parcial de Conclusión.



~



15



ÁREACONTRACTUAL8



\



.\



\i



~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

El Informe de Conclusión deberá:

(a) Emitirse en un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles posteriores a la respuesta y

aclaración de los hallazgos señalados en el Informe Parcial de Conclusión por parte

del Contratista;

(b) Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría;

(c) Describir detalladamente las irregularidades detectadas y las conclusiones alcanzadas ,

y



(d) Ser firmado por el funcionario facultado.

3.21



En caso que ajuicio de la Secretaría de Hacienda , el Contratista haya aclarado o subsanado

tocias las inconsistencias y conclusiones detectadas en el Informe Parcial de Conclusión ,

aquélla emitirá una resolución de cierre, haciéndola del conocimiento del Contratista.



3 .22



En el caso que el Informe de Conclusión determine irregularidades , el Contratista contará

con un plazo de quince (I 5) Días Hábiles a partir ele la notificación para que subsane dichas

irregularidades, para lo cual deberá entregar la documentación que acredite

fehacientemente que se han subsanado.

A solicitud por escrito del Contratista, el plazo establecido en el párrafo anterior podrá

ampliarse por una sola vez, hasta por ocho (8) Días Hábiles.



3.23



Resolución Final de Verificación . La Secretaría de Hacienda valorará la documentación

que presente el Contratista en atención al Informe de Conclusión y, en caso que las

irregularidades detectadas hayan sido subsanadas , emitirá una resolución ele cierre,

notificándola al Contratista.

Si a juicio de la Secretaría de Haci enda las irregularidades no fueren subsanadas , ésta

emitirá la Resolución Final de Verificación, cumpliendo al efecto con los requisitos

señalados en los incisos (a) a (d) del numeral 3.20 de este Anexo .

La Secretaría de Hacienda sefialará en la Resolución Final de Verificación los descuentos

y/o ajustes que deban realizarse a las Con trapre stac ione s del Contratista cotTesponclientes

al Periodo inmediatamente posterior, así como los demás efectos y consecuencias que

procedan conforme al Contrato y la Normatividad Aplicable.



3.24



Todo ajuste que resulte de las Resoluciones Parcial de Conclusión, de Conclusión y Final

de Verificación deberá registrarse inmediatamente en la Cuenta Operativa.



3.25



Las controversias que smjan con motivo de lo dispuesto en el pres ente Capítulo serán

resuelta s en términos de lo establecido en el Contrato respectivo o en la Normatividad

Aplicable.



:::-\1'1

..Adicionalmente a los requisitos de información y documentación que el Contrati:::e



~iª '~~'·' ·"'



~et¡



~~1!iií



\



~\

16



ÁREA CONTRACTUAL 8







Contrato No. CNH-RO I-L03-J\8/2015

cumplir conforme a los Anexos 4, 11 y 12, la Secretaría de Hacienda podrá solicitar la

documentación que, para cada caso en patticular , deba conservarse conforme a lo señalado

en las leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes a la fecha de la realización ele

las operaciones.

3.27



La Secretaría ele Hacienda establecerá un comité de evaluación y seguimiento de las labores

ele verificación .



Sección IV. Solicitudes de información a Terceros y Partes Relacionadas

3.28



En cualquier momento, la Secretaría de Hacienda podrá requerir a Terceros y a Partes

Relacionadas del Contratista la presentación de documentación e información relacionada

con sus operaciones con el Contratista y derivadas de las actividades que éste realice al

amparo del Contrato, con el fin de complementar , sustentar y enriquecer las labores de

verificación a su cargo.

Los requerimientos de información a que se refiere el párrafo anterior deberán sujetarse,

en lo conducente, a lo sefialado en los numerales 3.2 y 3.3 de este Anexo.



Sección V. De los requerimientos de información del Senicio de Administración Tributaria.

3.29



El Servicio de Administración Tributaria podrá solicitar al Fondo toda la información

regi strada por el Contratista en el sistema informático que establezca el mi smo, con el

propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Contratista.



Sección VI. De las notificaciones.

3.30



El representante legal del Contratista, Parte Relacionada o Tercero se considerará como

Persona autorizada para recibir not ificaciones, así como para atender las auditorías, visitas

y requerimientos de información en términos de este Anexo.

El Contratista deberá registrar a su(s) representante(s) legal(e s) ante el Fondo, mismos que

podrá(n) ser removido( s) libremente, sin pe,juicio ele que para efectos de este Anexo y del

Contrato, se tendrá por removido siempre que se dé aviso al Fondo en un plazo no mayor

a cinco (5) Días Hábiles a partir de la fecha en que se protocolice la remoción u

otorgamiento ele poder. La remoción surtirá efectos a partir del Día siguiente a la recepción

del aviso .



3.31



Las notificaciones surtirán efectos el Día en que se practiquen. Los plazo s sefialados en

este Capítulo empezarán a correr al Día siguiente a que haya smtido efectos la notificación.



3.32



Si al presentarse el notificador para entregar la notificación en el domicilio fiscal o en el

lugar en el que realice sus actividades, no estuviere pre sente el representante legal del

interesado, dejará citatorio con la persona que en ese momento se encuentre en dicho

domicilio .



3.33



Si el representante legal no atendiera el citatorio, se podrá realizar la notificación con a



\



~

\



17



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

persona que en ese momento se encuentre en el domicilio fiscal o en el lugar en el que

realice sus actividades.

3.34



La Secretaría de Hacienda podrá optar por realizar las notificaciones al Contratista en la

dirección de correo electrónico que para el efecto éste designe o a través de los sistemas

electrónicos que aquélla establezca o determine.

Al efecto, la Secretaría de Hacienda deberá notificar por escrito al Contratista, con al menos

diez ( 1O)Días Hábiles de anticipación, su decisión de iniciar las notificaciones referidas en

este Capítulo a través de los medios electrónicos señalados en el párrafo anterior,

informando en su caso los requerimientos técnicos y operativos necesarios y demás

disposiciones que serán aplicables.



Sección VII. De las labores de verificación.



3.35



Para la ejecución de las labores de verificación a que se refiere el presente Capítulo, la

Secretaría de Hacienda, así como el personal que designe para ello, deberán apegarse a las

Normas Internacionales de Auditoría, a este Contrato y sus Anexos, así como a los

procedimientos aplicables, además de cumplir con lo siguiente:

(a) Preservar su independencia para ejecutar cualquier trabajo de verificación, con la

finalidad que se encuentre libre de impedimentos para emitir su opinión sin ser

afectado por influencias que comprometan el juicio profesional, permitiéndole actuar

con integridad, objetividad y profesionalismo; evitando hechos y circunstancias que

comprometan su opinión como relaciones personales, intereses económicos u otros,

así como cualquier conflicto de interés;

(b) Contar con los conocimientos técnicos y la capacidad profesional necesarios para el

caso pa,ticular;

(c) Sujetarse a un programa de capacitación y autoevaluación para la mejora continua en

su trabajo, y

(d) Otorgar el carácter de reservado a los datos, informes, documentos y demás

información del Contratista, Paite Relacionada o Tercero que reciba o conozca.



Sección VIII. De las sanciones.



3.36



En el caso que el Contratista incumpla con los procedimientos para el pago de las

Contraprestaciones correspondientes sefialados en los Anexos 3, 4 y 11, la Secretaría de

Hacienda realizará los ajustes correspondientes aplicando las penalizaciones señaladas en

los numerales 5.7 y 5.8 del Anexo 3.



3.37



En el caso que la Secretaría de Hacienda identifique que en el registro de las operaciones

con Partes Relacionadas y/o Terceros el Contratista haya incumplido con los

requerimientos de información establecidos en el Contrato, dicha Secretaría informará al

Servicio de Admini stración Tributaria para los efectos conducentes .



\

~~



18



ÁREA CONT RACTUAL 8



~



Contrato No. CNH-RO1-L03-A8/2015



ANEXOS

INVENTARIO DE ACTIVOS



\



~ \~



ÁR EA CON TRA CT UAL 8



~'



Contrato No. CNH-R0l-L0 3-A8/20 I5



Inventario de Activos

El presente Anexo 5 describe ele manera enunciativa y no limitativa una relació n de activos dentro

del Á rea Contractual, misma que podrá ser actualizada durante la Etapa de Transición de Ananque

a que se refie re la Cláu su la 3.3 del Contrato, considerando la in formación disponible al momento

de la transferencia al Co ntrati sta previo ac uerdo .



Descripción general de inst alaciones del Área Contractual Duna

Inventario al día 15 de Abril de 2016



.:

¡111111

Pozos



~.



China, N.L.



Duna 2



China, N.L.



Duna)



China , N.L.



Duna 7



China, N.L.



Duna I 1



China , N.L.



Duna 13



China, N.L.



Duna 15



China, N.J..



Duna 20



China , N.L.



Duna21



China, N.L.



Duna 22



China , N.L.



Duna23



China , N.L.



Duna31



China, N.L.



Duna33



China, N.L.



Duna 72



China, N.L.



Duna 92



China , N.L.



Duna 102



Ch ina, N.L.



Duna 106



China, N.L.



Duna 109



China, N.L.



Duna 113



China, N.L.



Duna 203



~··

;;,;.:~;:



. il'-'r



25° 33'

50.9545 1" N

25° 33'

55.22022" N

25° 33'

27.54839" N

25° 34'

49.17!01" N

25° 34'

35.3 1533" N

25° 34'

2 1.4S48 1" N

25° 34'

26.7151 1" N

25° 33'

29.18963" N

25º 34'

07.7332 1"N

25° 33'

21.2937 1" N

25° 35'

30.54480" N

25 º 35'

15.28800" N

25° 37'

03.2 5085" N

25° 37'

47.62920" N

25° 34'

54.05966" N

25° 33'

17.22 157" N

25° 33'

11.82233 " N

25° 35'

29.47099" N

25° 34'

24.48811"N



' H

I'



':I



i ll



,,,



;:1.,

'

l.



(!



""[ '"''.



:,~



99º 14'

33 .17878" O

99° 15'

21.39466" O

99° 13'

57.20671" O

99 ° 16'

I 1.28104" O

99° 15'

29. 17814" O

99° 14'

3 1.58398° " O

99° 16'

43.48373" O

99° 15'

55 .63 130" O

99º 16'

03.89755" O

99° 13'

34.94525" O

99° 16'

2 1.81500" O

99° 15'

34.45952" O

99° 17'

18.27172" O

99° 17'

26.25360" O

99º 15'

34.90589" O

99 ° 15'

36.56722" O

99° 14'

54.11803" O

025 35'

28.3503 5E

99° 14'

34.42340" O



·,.,,,,.



....



f;:'-·,



"'1111



~fi:f!!~<:,!"

r



"



'



.......

,,.....



,,1,;-.::

~.:,~::-; "~¡(;~

[{;~:~~ '.Ju

" 'IL't''(~

;;~:~:~¡UU! '.·•:;,i'

"'" ' ""''

:!<}

~;,:·.-~,!'_:

~'Í,1::1

·' ?f.;:r,;,;;;1?·



1iJ~



~(,t),



:1+1r1

ttft!:r



2530



Vertical



1977



CERRADO



2 190



Vertical



1980



EN

OPERACIÓN



2600



Vertical



1982



CEl{lv\DO



2500



Vertical



1980



CERRADO



2700



Vertical



1980



EN

OPERAC IÓN



2461



Vertica l



1980



CERRA DO



2600



Vertical



1982



CERRADO



2600



Vertica l



198 1



TAPONADO



2704



Direccional



2009



2737



Direccional



2009



2650



Vertical



1981



TAPONADO



2600



Vertical



1981



CE RRADO



2700



Vertical



198 1



TAPONADO



2886



Verti cal



1980



TAPONADO

CERRADO



240 7



Vertical



2002



3 110



Direccional



20 11



2520



Direccional



2012



3137



Direcci onal



2009



2805



Direcc ional



2010



EN

OPF.RA.C IÓN

F.N

OPERAC IÓN



EN

OPERACIÓN

EN

OPERACIÓN

EN

OPERACIÓN

EN

OPERACIÓN



\

"



2



\1i



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrat o No . CNH-R0 1-L03-A8/20 15

L meas

'

e e e escarga

~--•·



--~ '



Duna 1

Duna 1



ERCDuna 1

ERC Duna 2



Duna2



ERCD una2



Duna3

Du na3

Dmm7

Duna

11

Duna

13

Duna

l3

Duna

15

Duna

15

Duna

20

Duna

20C

Duna

20T

Duna

21

Duna

22

Duna

23

Duna

31

Duna

33

Duna

72

Duna

92

Duna

I02

Duna

106

Duna

109

Duna

l 13

Duna

l 14

Du na

115

Duna

117

Du na

118

Du na

203

Dun a

204

Duna

2 1l

Duna

246



• ) 1 1:t ll Yt • •



·~



·lll P ll!



'';;~-t~:'J.11



I ,~ ... .



'



irill iw u1i. T,1..,,



,;



=··

,,_.,



fp:;,:;

....

"a:1 !~iÑ~

1.a• l lf [III



·•;f;Jf::



_,



,,'?,!~~



ERC Duna 1

ERC Duna2



3

3

SIN

INFORMACIÓN

3

2



1.484

2.452

S lN

INFORMAC IÓN

1.355

0.078



Acero al Carbó n

Acero al Carbó n

SlN

INFORMAC IÓN

Acero al Carbón

Acero al Carbón



1982

2008

S IN

INFORMAC IÓN

1982

2008



ERC Duna 2



2



4.260



Acero al Carbó n



2008



ERCD una 1



3



1.657



Acero al Ca rbón



1982



F/0 DEFINITIVA



ERC Duna l



3



0.462



Acero al Carbón



1982



OPERANDO



ERC Duna 1



3



1.229



Acero al Carbó n



2008



OPERAN DO



ERCD una 1



3



1.025



Acero al Carbón



1982



F/0 DEFINJTIVA



ERCDu na2



2



1.680



Acero al Carbón



2008



F/0 DEFINITIVA



ERCD una 1



2



3.6 12



Acero a l Ca rbón



2008



F/0 DEFINIT IVA



ERCD una 1



3



2.762



Acero al Car bón



1983



F/0 DEF lNITl VA



ERCDu na 1



3



2.762



Acero al Carbón



1983



F/0 DEFIN ITIVA



S IN

INFORMAC IÓN



SIN

INFORMAC IÓN



SIN

lNFORMAC lÓN



SIN

INFORMACIÓN



SIN

INFORMACIÓN



f/0 DEFIN ITIVA



ERCDu na2



3



2.485



Acero al Carbón



2009



OPERANDO



ERCDuna2



3



3.710



Acero al Carbón



2010



OPERANDO



ERC Duna 1



4



2.794



Acero al Carbó n



1981



F/0 DEFINITJV A



ERCDu na 1



3



2.257



Acero al Ca rbón



1983



F/0 DEFINITIVA



ERCD una 1



6



6.426



Acero al Carbón



1982



F/0 DEfl NITlV A



SIN

INFORMACIÓN

S IN

INFORMACIÓN



SIN

INFORMACIÓN

SIN

INFORMAC IÓN



SlN

INFORMACIÓN

SIN

INFORMAC IÓN



SIN

INFORMAC IÓN

SIN

INFORMAC IÓN



SlN

INFORMACIÓN

SIN

lNFORMAC IÓN



ERC Duna 2



3



0.380



Acero al Carbón



20 11



OPERANDO



ERC Duna 2



3



1.767



Acero al Ca rbón



20 12



OPERANDO



ERC Duna2



3



5.530



Acero al Carbón



2009



OPERANDO



lnt. Duna2 1 I

(ERC. Duna 2)



3



2.052



Acero al Ca rbón



2009



OPERANDO



ERCDu na2



3



4.47 1



Acero al Carbón



2008



F/0 DEFINITIVA



ERC Dun a 2



3



7.855



Acero al Carbón



2009



OPERANDO



ERC Duna 2



3



2.671



Acero al Carbón



2010



OPERANDO



ERCD una2



3



I .505



Acero al Carbón



201 0



OPERANDO



ERC Duna 1



3



5.500



Acero a l Carbó n



2008



OPERANDO



ERCDuna2



3



4.428



Acero al Carbó n



2009



F/0 DEF INITIVA



ERC Duna 2



3



4.4 16



Acero al Ca rbón



20 10



OPERANDO



3



f/0 DEFIN ITIVA

OPERANDO



F/0 DEFINITI VA.

OPERANDO

OPERANDO

F/0

TEtvíl'ORALMENTE



F/0 DEFINITIVA

F/0 DEFINITIVA



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/20 I 5



ANEX06



PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO



\

\



'~



~ ~~

:\~

A' REA CONTRA CTUAL 8



'



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



Programa Mínimo de Trabajo



1.



El Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el Programa Mínimo y, en su caso, los

compromisos adicionales que se adquieran durante el Período Adicional de Evaluación se

expresan en Unidades de Trabajo.



2.



Para efectos ele este Contrato, el monto de Unidades de Trabajo comprometidas como

Programa Mínimo de Trabajo a ejecutarse durante el Periodo Inicial de Evaluación del

presente Contrato, se define en la siguiente tabla:

Contrato/Campo



Unidades de Trabajo

(Número)



8-Duna



4600



3.



Para efectos de este Contrato, el monto ele Unidades de Trabajo comprometidas como

Incremento en el Programa Mínimo ele Trabajo es ele 4048 Unidades de Trabajo, a

ejecutarse durante el Periodo de Evaluación para un total de 8648.



4.



El cumplimiento del Programa Mínimo ele Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo

y, en su caso, los compromisos adicionales se evaluarán conforme a la ejecución de

actividades de Evaluación dentro del Área Contractual, de acuerdo con su valor en

Unidades de Trabajo, independientemente de los Costos incurridos en su realización.

Para hacer constar el cumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, personal acreditado

de la CNH inspeccionará semestralmente el avance de las Unidades de Trabajo realizadas

y deberá hacer constar los avances por escrito a través de un reporte, del cual se entregará

una copia al Contratista.



5.



Para efectos del pago de penas convencionales por incumplimiento del Programa Mínimo

de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo y, en su caso, los compromisos

adicionales adquiridos para el Período de Evaluación, el valor de referencia por cada

Unidad de Trabajo no realizada será indexado al precio de los Hidrocarburos de

conformidad con la siguiente tabla:

Valor de referencia por Unidad de Trabajo

Precio del Crudo Brent

(Dólares por BaiTil)



Valor de una (1) Unidad de

Trabajo

(Dólares)



Menor a 45

Entre 45 y 50

Entre 50 y 55

Entre 55 y 60



767

796

852

905



2



ÁREA CONTRA CTUAL 8



Contrato No. CNII-R01-L03-A8/2015



EnlTe60 y 65

Entre 65 y 70

Entre 70 y 75

Entre 75 y 80

Entre 80 y 85

Entre 85 y 90

Entre 90 y 95

Entre 95 y 100

Entre 100 y 105

Entre 105 y 110

Ma 1orallO



6.



7.



8.



954

1,000

1,044

1,086

1,127

1,165

1,203

1,239

1,274

1,308

1,341



Para efectos del cálculo de las penas convencionales por incumplimiento del Programa

Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa Mínimo y de los compromisos

adicionales adquiridos para el Período Adicional de Evaluación, se utili zará el valor de

referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable al momento de

Ja terminación del Período Inicial de Evaluación o del Período Adicional de Evaluación,

según corresponda a la rescisión administrativa o contractual, a la terminación del Contrato

por cualquier motivo o en caso que dicha terminación ocuna durante el Período de

Evaluación, sin pe1juicio de Jo establecido en el Contrato y en la Normatividad Aplicable.

Los monto s de las pena s convencionales por incumplimiento se calcularán como el mínimo

entre : (i) el resultado de multiplicar el valor de referencia aplicable, por el número ele

Unidades de Trabajo no reali za das durante el Período de Evaluación, y (ii) el monto de la

Garantía de Cumplimiento c01Tesponcliente, de conformidad con la Cláusula 4.3.

Los montos de la Garantía de Cumplimiento, se calcularán como el resultado de multiplicar

el valor de referencia por Unidad de Trabajo definido en el presente Anexo 6 aplicable a la

fecha de adjudicación del Contrato, por el cincu enta por ciento (50%) del número de

Unidades de Trabajo correspondientes al Programa Mínimo de Trabajo y al Incremento en

el Programa Mínimo, o del Programa Mínimo de Trabajo, del Incremento en el Programa

Mínimo no realizado durante el Período Inicial de Evaluación y el compromi so adicional

de trabajo del Contratista para el Período Adicional de Evaluación, respectivamente, de

conformidad con lo establecido en la Cláusula 16.1.

A fin de acreditar el cumplimiento del Programa Mínimo de Trabajo, el Incremento en el

Programa Mínimo y, en su caso , los compromisos adicionales, el Contratista deberá

realizar las actividades del Plan de Evaluación . Estas actividad es acreditarán Unidades de

Trabajo conforme a la tabla de conver sión siguiente :



3



ÁREACONTRACTUAL8



\



\



Contrato No. CNH-RO I-L03-A8 /20 15



Actividades



Por pozo

Por reparación

Po r reparación

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario

Unitario



Unid a des de Trabajo

(nú mero)

4,000

800

400

25

10

10

300

300



Por km2



20



Unidad



Pozo

Reparación mayor 11

Reparación menor 21

Estudio de núcleos

Pruebas PVT

Análisis de agua de formación

Modelo eslático achmlizado

Modelo dinámi co actualizado

Adquisición, procesamiento e

interpretación de sísmica 3D



Por /\rea

Contractual

11

Se refiere a cambios de profundidad y cambios de intervalo.

21

Se refiere a cambios de aparejo y estimulaciones.

Interpretación de sísmica 3D



30



8.1 El Contratista podría acumular Unidades de Trabajo por cada Po zo perforado

en el marco del Contrato.

8.2 Sólo se acreditarán los estudios, registros y pruebas c01Tespondientes a los

Pozos perforados en el marco del presente Contrato . La acreditación de dichos

estudio s, registros y pruebas se sujetará a la entrega de la inform ación

relacionada a la CNH.

8.3 Solamente se acreditará la adquisición, procesamiento e interpret ación de datos

sísmicos limitados al Área Contractual. Asimismo, los kilómetros cuadrados

(kni) acreditados no podrán exceder el 100% de la superfic ie del Área

Contrachial.

8.4 Para efectos del Programa Mínimo de Trabajo sólo se va lidar á una reparación

mayor y una reparación menor por Pozo durante el Periodo de Evaluación.



(fa \



~

\'~



~~



4



ÁREACONTRA CTU AL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8 /2015



ANEX07

ALCANCE MÍNIMO DE LAS ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN



\

vA'



ÁRE A CONTRACTUAL 8



\ \~

~'



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



Alcance Mínimo de las Actividades de Evaluación

El Plan de Evaluación deberá cubrir al menos el Programa Mínimo de Trabajo y el

Incremento en el Programa Mínimo, así como contener y desarrollar cuando menos los conceptos

indicados a continuación :



l.



Un plan de actividades de Evaluación que incluya perforación, prueba y Evaluación,

así como estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales a realizarse para

determinar factores de recuperación, así como requerimientos de procesamiento y

transporte de los Hidrocarburos.



2.



Posible ubicación de los Pozos de Evaluación a perforar.



3.



Programas preliminares de perforación para los Pozos de Evaluación.



4.



Un estimado detallado de los Costos de realizar las actividades de Evaluación.



5.



Propuesta de duración del Período de Evaluación.



6.



Medidas de seguridad y protección ambiental.



7.



Programa de ejecución de las actividades de Evaluación .



8.



Capítulo que contenga los plazos y las etapas aplicables para garanti zar que se

alcanzará la meta de contenido nacional indicada en la Cláusula 18.3, así como un

capítulo que contenga un programa de transferencia de tecnología. Dichos capítulos

se considerarán un compromiso del Contratista y parte integrante del Contrato.



2



ÁREA CONTRA CTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



ANEXOS

INFORME DE EVALUACIÓN



\



/1~



v""

1



ÁREA CONTRACTUAL 8



~

'-;\ ~

\'-



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



Informe de Evaluación

El Tnformc de Evaluación deberá incluir como mínimo la siguiente información:

l. Un reporte que describa todas las actividades de Eva luación llevadas a cabo por el Conlralisla

en el Área Contractual durante el Período de Evaluac ión;

2. Los dalos téc1úcos, mapas y reportes relativos al Área Contractual, incluyendo, sin limitaci ón:

topográficos, geológicos, geofísicos y de información del análisis del subsuelo; la densidad ele

potenciales zonas productivas; Jas profundidades de los distintos contactos de gases y/o

fluidos; las propiedades petrofísicas de las rocas del yacimiento; un análisis de los dalos de

presión-volumen-temperatura (PVT) ele los fluidos y gases del yacimiento; las características

y el análisis pertinente del Petróleo descubierto, y la profundidad , presión y otras características

del yacimiento y los fluidos encontrados en éste;

3. Una estimación de los Hidrocarburos encontrados en el lugar y la recuperación final del

yacimiento ( ultima/e recove1Ji);

4. El pronóstico de la tasa óptima de eficiencia de producción de cada Pozo individual, según se

indica en la Cláusula 7. 1;

5. Un estudio de la viabilidad del desarrollo del Área de Evaluación, el cual deberá contener un

análisis económico basado en pronósticos razonables, Año por Afio, de los perfiles de la

producción, las inversiones requeridas, los ingresos y los Costos ele operación;

6. Cualquier opinión elaborada por peritos encargados de llevar a cabo estudios operacionales,

técnicos y económicos relacionados con los Campos;

7. Cualquier otro hecho considerado relevante por el Contratista y las conclusiones derivadas de

éste, y

8. Sus conclusiones generales y el desarrollo del razonamiento en el que se basan.



2



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



ANEX09

CONTENIDO MÍNIMO DEL

PLAN DE DESARROLLO



\

J

ÁREACONTRACTUAL8



'

'"~

~



Contrato No . CNH-RO l-L03 -A8/20 J 5



Contenido Mínimo del Plan de Desarrollo

El Plan de DesmTollo se deberá realizar de acuerdo con la Normatividad Aplicable, y

contener cuando menos lo siguien te:

1.



2.



3.



Descripción del o los Campos que van a ser desarrollados.

a)



Descripción genera l;



b)



Delimitación del Campo;



c)



Descripción del área en la cual está ubicado, y



d)



Descripción de las formaciones en las que están conte nidos los Hidrocarburos.



Información de Reservas y Producción.

a)



Estimación de los volúmenes in silu, Reservas probadas, probables y posibles para

cada yacimiento en el Campo ( en cada caso detenninadas sobre una base de vida

del yacimiento sin considerar la duración del Período de Desarrollo). La

información debe desglosarse en Petróleo, Condensados y Gas Natural. En su caso,

se debe incluir la estimación de recursos contingentes;



b)



Est imación de l perfil de producción para cada yacimiento que se espera entregar en

el Punto de Medición, en cada A.fío durante el Período de Desmrnllo. La

información se deberá desglosar para cada uno de los casos de Reservas probadas,

probables y posibles;



c)



Exp licación de la manera en que el perfil ele producción de la Reserva probada

permite realizar el potencial comercial correspondiente a dicha Reserva lo más

eficientemente posible, tomando en cuenta esquemas de desarrollo alte rnativos que

fueron considerados o rechazados, y



el)



Fecha estimada ele inicio de la Producc ión Comercial Regular.



Descripción de Actividades Propuestas.

(a)



Descripción del enfoq ue de desarrollo propuesto incluyendo lo sigu iente:

i)



Descripción general de las actividades

Desarrollo correspo ndi ente;



ii)



Descripción general de los Materiales que van a ser constru ido s o

emp leado s en relación con ese Plan de Desarrollo, incluyendo una

descripción de las Instalaciones de Recolección y en su caso , aquellas en las \

que se contemple el uso eompmtido de conformidad con el Anexo 13;

~



iii)



Descripción general ele las Instalaciones de Comercialización requerida ;



2



esperadas para el Período de



ÁREA CONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



iv)



Descripción de la política de desarrollo y administración del yacimiento;



v)



El Sistema de Medición y los Puntos de Medición que el Contratista

propone usar;



vi)



Propuesta de localización, así como de las técnicas de perforación y

terminación de Pozos, y



vii)



Acciones previstas para el Abandono de las instalaciones que van a ser

utilizadas en el curso del Período de Desarrollo, incluyendo el Costo total

estimado que el Contratista espera de las operaciones de Abandono.



(b)



Principales características de las obras, servicios y Materiales propuestos y de las

probables obras, servicios y Materiales adicionales que tuvieran que ser realizados

o adquiridos, dependiendo de los resultados de las obras, servicios y Materiales

iniciales, incluyendo aquellos necesarios para acondicionar los Hidrocarburos a

condiciones comercialmente aceptables en cuanto a contenido de azufre, agua y

otros elementos de conformidad con la Nonnatividad Aplicable y las Mejores

Prácticas de la Industria.



(c)



Enfoques alternativos de desarrollo considerados y las razones para la elección del

enfoque seleccionado.



(el)



Programa de obras, servicios y suministro o construcción de Materiales incluyendo

el programa tentativo para construcción o adquisición de instalaciones mayores e

itinerario para alcanzar las tasas de producción comercial.



(e)



En caso que los Campos se extiendan más allá del Área Contractual, el Contratista

se sujetará a lo previsto en la Cláusula 8.



(t)



En caso que se prevea el uso compa11idode infraestructura, una propuesta del

acuerdo correspondiente elaborado de conformidad con Jo establecido en el Anexo

13 y la Normatividad Aplicable.



Presupuesto y Economía.



4.



(a)



Cualquier propuesta de arreglo para compartir instalaciones o Costos o para

mezclar y redistribuir la producción, con Personas fuera del Área Contractual, y



(b)



Programa esperado de devolución del Área Contractual o de cualquier parte de ella.



Programas de Administración de Riesgo. Los Programas de Administración de Riesgo

deberán derivar del Sistema de Administración y contener como mínimo:



5.



(a)



si



Una descripción de las medidas y acciones de prevención, monitoreo y mitigación

de los riesgos identificados, analizados y evaluados, así como mejora del

desempefío de una instalación, o conjunto de ellas, incluyendo planes de



V,¿~·



:~



l



~







3



ÁREA CONTRACTUAL 8 ~,



Contrato No. CNH-ROI -L03-A8/2015



emergencia y contingencia a ser ejecutados conforme a las Mejores Prácticas de la

Industria, y

(b)



Las otras consideraciones que determine la Agencia de conformidad con la

Normatividad Aplicable.



6.



Subcontratación. La descripción en detalle razonable de las obras, servicios y Materiales

que van a ser llevados a cabo por Subcontratistas en adición al enfoque del desarrollo

incluyendo un programa para la selección y contratación de Subcontratistas.



7.



Información Adicional. El Contratista deberá incluir en su propuesta de Plan de Desarrollo

cualquier otra información adicional, que considere sea necesaria para una evaluación

completa del Plan de Desarrollo, incluyendo la información que solicite la CNH.



8.



Información Adicional para Modificaciones al Plan de Desarrollo. En caso que el

Contratista desee realizar cambios al Plan de Desarrollo, el Contratista deberá presentar:

(a)



Razones detalladas para la modificación propuesta;



(b)



Discusión de actividades conducidas desde el Plan de Desarrollo original o desde

la última modificación, según sea el caso, y



(c)



Toda la información prevista en este Anexo 9 (o, en su caso, únicamente aquella

información que está siendo modificada).



En el entendido que en caso que la CNH no apruebe las modificaciones propuestas por el

Contratista al Plan de Desarrollo, el Contratista deberá implementar el Plan de Desarrollo

previamente aprobado.

9.



Contenido Nacional y Transferencia de Tecnología. El Contratista deberá incluir en su

propuesta de Plan de Desarrollo un capítulo que contenga los plazos y las etapas aplicables

para garantizar que se alcanzará la meta de contenido nacional indicada en la Cláusula 18.3.

Asimismo, el Contratista deberá incluir un capítulo que contenga un programa de

transferencia de tecnología. Dichos capítulos se considerarán un compromiso del

Contratista y paite integrante del Contrato.



1O.



Información geológica, geofísica y de ingeniería considerada. El Contratista deberá tener a

disposición de la CNH la información soporte que utilizó para la propuesta del Plan de

Desarrollo. Dicha información se deberá conservar durante la duración del Contrato.



el



-",

11

1:1







~~

l!I



.



\~



l



(!I



4



ÁREA CONTRACTUAL 8



~



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/2015



ANEXO 10-A

CARTA DE CRÉDITO



\

ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



Modelo de Garantía de Cumplimiento

fecha:

Carta de Crédito Irrevocable Standby No: ___

De:



_



[Nombre del Banco Emisor] (el "BANCO EMISOR/CONFIRMADOR")



A solicitud y por cuenta de [NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/

CONFIRMADOR], con la presente emitimos esta Carta de Crédito Irrevocable Standby número

__ __

_ (la "Carta ele Crédito") en favor de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (el

"BENEFICIARIO") hasta por la cantidad de EUA$

millones ele Dólares

00/100 USCY), disponible a la vista en las cajas ele NOMBRE DEL BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR.

El BENEfJCIARIO podrá hacer una o más disposiciones conforme a esta Carta ele Crédito

mediante la presentación de un requerimiento de pago por escrito ( cada una de dichas

presentaciones una "Disp osición ") indicando el monto del requerimiento ele pago e indicando que:

(a) (i) ha ocurrido un incumplimiento del Contratista (conforme a la definición de dicho

término en el Contrato) del Programa Mínimo de Trabajo o del compromiso adicional aplicable

en virtud del Contrato para la Extracción bajo la Modalidad de Licencia de fecha

__ _ _ _ ___

, celebrado entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México y

[NOMBRE DEL CONTRATISTA] (el "Con trato ") y (ii) el BENEFICIARIO tiene derecho

confonne al Contrato a realizar una Disposición confonne a la Caiia de Crédito por la cantidad

que se requiera sea pagada, o

(b) (i) El BENEFICIARIO ha recibido una notificación conforme al siguiente pánafo de esta

Carta de Crédito en el sentido que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR ha decidido no extender

la Fecha de Vencimiento de esta Carta de Crédito por un período adiciona l de un (1) Año, y (ii) el

Contratista (confonne a la definición de dicho término en el Contrato) no proporcionó, a más tardar

treinta (30) Días antes de la Fecha de Vencimiento, una carta de crédito sustituta, en forma y

sustanc ia aceptable al BENEFICIARIO, emitida por un banco aceptable al BENEFICIARIO, en

el entendido que en ese caso el BENEFICIARIO tendrá derecho a retirar la cantidad total disponible

conforme a esta Carta de Créd ito.

Esta Caiia de Crédito expira rá el

(la "Fecha de Vencimiento"), en la

inteligencia de que tal fecha será prorrogada automáticamente según se indic a en las Prácticas

Internacionales en Materia de Caiias de Crédito - ISP98, publicación ICC 590 . Esta Carta de

Crédito se prorrogará automáticamente por períodos adicionales de un (1) Afio a partir de la Fecha .,

de Vencimiento y de cada una de las fechas de vencimiento subsecuentes, salvo que el BANCO

EMISOR/CONFIRMADOR notifique al BEN EFICIARIO, con por lo menos treinta (30) Días de

anticipación a la Fecha de Vencimiento, mediante escrito entregado en mano con acuse de recibo, \

la decisión del BANCO EMISOR/CONFIRMADOR de no renovar esta Carta de Crédito por dicho

período.



~



_¡f



2



'



AREACONTRACTUAL8



\~



.o\~



\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

El BANCO EMISOR/CONFIRMADOR conviene en que cualquier Disposición por parte

del BEN E FTCJARIO que cumpla con los término s y condiciones de esta Carta de Crédito, será

honrado

punhialmente

y

pagado,

con

recursos

propios,

por

el

I3ANCO

EMISOR/CONFIRMADOR a más tardar antes del cierre del segundo Día Héíbil después de la

presentación adecuada, en o antes de la Fecha de Vencimiento, de los documentos requeridos. Para

efectos de esta Carta de Crédito "Día Hábil " significa cualquier Día distinto a sábado, domingo u

otro Día en que los bancos estén autorizados o requerido s a cerrar en México.

Esta Carta de Crédito Standby se sujeta a las Prácticas Internacionales en Materia de Cartas

de Crédito - ISP98 , publicación ICC 590, y, en tanto no exista contradicción con TSP98, esta Carta

de Crédito se regirá e interpretará por las leyes de México . Cualquier controversia que swja de la

misma deberá resolver se exclusivamente ante los tribunales federales competentes de México, con

sede en la Ciudad de México , Distrito Federal.

Al recibo de un requerimiento de Disposición de parte del BENEFICIARIO, el BANCO

EMISOR / CONFIRMADOR deberá decidir, dentro del Día Hábil siguiente si se encontró en orden

la documentación que constituye la Disposición, de acuerdo a las condiciones de esta Carta de

Crédito, o si decide que dicha Disposición no cumple con los requerimientos de esta Carta de

Crédito, informando al BENEFICIARIO por escrito las discrepancias que motivan el rechazo. El

BENEFICIARIO podrá volver a hacer nuevas presentaciones que cumplan con los términos y

condiciones de esta Carta de Crédito.

Todos los pagos que el BANCO EMISOR/CONFIRMADOR

haga al BENEFICIARIO

bajo esta Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta

bancaria en la Ciudad de México que el BENEFICIARIO especifi que en el requerimiento de pago.

Los derechos del BENEFICIARIO conforme a esta Carta de Crédito no so n transferibles ,

excepto que dichos derechos sean cedidos al Gobierno federal de México.

Todos los gas tos bancarios en relación con esta Carta de Crédito serán por cuenta de

[NOMBRE DEL CLIENTE DEL BANCO EMISOR/CONFIRMADOR].

El BENEFICIARIO podrá pre sentar un requerimiento de Dispo sición por el monto total o

requerimientos de Dispos iciones parciales.



3



ÁREA CONT RA CTU AL 8



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/2015



ANEXO 10-B

PÓLIZA DE FIANZA



\\

J.\~

ÁREA CONTRA CTUAL 8



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015



Póliza de Fianza

PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCfONALES DERIVADAS DE UN

INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO EN EL

PROGRAMA MÍNTMO DE TRABAJO CONTENIDO EN EL CONTRATO NÚMERO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTJTUCIÓN DE FIANZAS .

DOMICILJO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DE LA FIANZA) (NÚMERO,

LETRA Y MONEDA) ANTE, EN FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE LA COMfSIÓN NACIONAL DE

HIDROCARBUROS (EN ADELANTE CNH Y/O BENEFICIARIO) CON DOMICILIO EN A V.

INSURGENTES SUR 1228, PISO 11, COL. TLACOQUÉMECATL DEL VALLE, DELEGACIÓN I3ENITO

JUÁREZ. C.P. 03200. MÉXICO D.F., PARA GARANTIZAR POR (EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA

DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS) A, B, Y C),

CON DOMICILIO EN

, (EN CASO DE SER PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL

DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS CONTRATISTAS/FIADOS)

EN SU CARÁCTER DE

CONTRATISTAS/FIADOS, EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DERIVADAS DE UN

INCUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y EL INCREMENTO DEL

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO QUE SE ESTABLECEN EN LAS CLÁUSULAS 4.5 Y 16.1 DEL

CONTRATO PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA

(ELCONTRATO)NÚMERO

DE FECHA

Y EL ANEXO

6 DE DICHO CONTRA TO, CELEBRADO ENTRE LA CNH Y NUESTRO(S) FIADO(S).

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 4.5 DEL CONTRATO, LA CNH TENDRÁ DERECHO DE

HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FIN DE COBRAR LAS PENAS

DE FECHA

QUE

CONVENCIONALES DERIVADAS DEL CONTRA TO NÚMERO

NO HAYAN SIDO CUBIERTAS POR EL FIADO EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITJDA, DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA 16. I DEL

CONTRA TO QUE REGULA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, Y EL ANEXO 6 DE DICHO

CONTRATO.

LA CNH PODRÁ HACER EFECTIVA LA PRESENTE FIANZA A FIN DE COBRAR CUALQUIER PENA

CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA 4.5 DEL CONTRA TO EN LOS MONTOS QUE

CORRESPONDAN EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA/FIADO NO PAGUE AL FONDO MEXICANO

DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO (EL FONDO) EL MONTO

CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE ( I 5) DÍAS NA TURA LES SIGUIENTES A LA

NOTIFICACIÓN QUE LE EFECTÚE LA CNH RESPECTO DEL PAGO DE LAS PENAS

CONVENCJONA LES EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRA TO.

LA NOTIFICACIÓN SEÑALADA DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS

4.5, INCISO C) y 29 DEL CONTRATO.

ES~A FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN LAS

CLAUSULAS 4.5, 16.1 Y EL ANEXO 6 DEL CONTRATO. AL FlRMAR EL CONTRATO EL FIADO HA

A:EPT. ADO QUE AL RECIBIR LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE SE OBLIGA A EFÁ



m~m:l

~"*lr(,i

.



\J



~

~



@~-·



@~~@



IM1 R



\



I



2



~,



AREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE LE SEA REQUERIDO DE CONFORMIDAD CON

LAS CLÁUSULAS ANTES REFERIDAS DEL CONTRATO , POR LO QUE ESTA FIANZA GARANTIZA

EL PAGO DE DICHAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO EL FIADO,

LAS CUALES DEBERÁN SER PAGADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECEN

EN EL CONTRA TO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARfO PRORROGAR EL PERIODO INICIAL PARA EL Cillv1PL1MIENTO

DE LAS OBLIGACIONES DEL FIADO RESPECTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y DEL

INCREMENTO AL PROGRAMA MÍNUvfO DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN EL CONTRATO fNCLUSO DEBIDO A CASO FORTUITO , ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE

OBLIGA A PRORROGAR AUTOMÁTICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA

CON LAS PRÓRROGAS REALIZADAS AL PERIODO MENCIONADO , PREVIA NOTIFTCACIÓN QUE

LA CNH EFECTÚE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS Y SIN NECESIDAD DE EMITIR PREVIO

CONSENTIMTENTO A LAS MISMAS. LA JNSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A REMITIR AL

FIADO Y AL BENEFICIARIO LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS CORRESPONDJENTES EN UN

PLAZO DE TRES (3) DÍAS HÁBrLES, SIN QUE LA DEMORA EN LA ENTREGA DE TALES

DOCUMENTOS MODIFICATORIOS AFECTE EN FORMA ALGUNA LA VALIDEZ DE LA rJANZA O

DE SU PRORROGA.

EL COA FIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS

OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS , POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LAS ASUMIÓ

EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDJENTE DE QUE LA CNH RECLAM E AL FIADO POR

CONCEPTO DE OTRAS OBLIGACIONES,

PENAS CONVENCIONALES

O CUALQUIER OTRA

SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRA TO, DJSTINT AS D E LAS PENAS CONVENCIONALES QUE

SE DERIVEN DEL JNCUMPLJMJENTO DE LAS OBLIGA CIONES CONTENIDAS EN LA CLÁUSULA

4.5 Y CUYO PAGO GARANTIZA ESTA FIANZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL

ARTÍCULO 288, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INSTITUCIONE S DE SEGUROS Y DE FIANZAS

SOMETERSE

AL PROCEDIMIENTO

PARA EL CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES

DERIVADAS DE ESTA FIANZA, CONSISTENTE EN:

l.



II.



PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDJERA EL

COBRO DE INDEMNI ZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO POR

PARTE DE LA TNSTITUCJÓN DE FIANZAS DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA

REQUERIDA, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE [TRES (3) AÑOS] PARA

FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE VENZA EL PLAZO PARA QUE EL CONTRATISTA PAGUE AL FONDO LOS

MONTOS DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE CORRESPONDAN DE CONFORMIDAD CON

LO ESTABLECIDO EN LAS CLÁUSULAS 4.5, 16.1 Y EL ANEXO 6 DEL CONTRA TO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIAN ZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS . \

POR EL BENEFICIARIO QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR ESCRITO INDICANDO LO

~



SIGUIENTE:



3



i



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

A) EL MONTO DEL PAGO EXIGIDO POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES

GARANTIZADAS CON ESTA PÓLIZA DE FIANZA; Y QUE HA OCURRIDO UN

INCUMPLIMIENTO DE PAGO POR PARTE DEL CONTRATISTA. ADEMÁS DEBERÁN

CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

i) FECHA DE LA RECLAMACTÓN;

ii) NÚMERO DE PÓLIZA DE FTANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN

RECIBIDA;

iii) FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA ;

iv) MONTO DE LA FIANZA;

v) NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO;

vi) NOMBRE O DENOMlNACIÓN DEL I3ENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL

DEBIDAMENTE ACREDITADO;

vii) DOMICILIO DEL BENEFICIAR TOPARA OÍR Y RECIBIR NOTIFTCACIONES;

viii)CUENTA BANCARTA EN EL FONDO QUE EL BENEFICIARIO INDIQUE PARA

EFECTUAR EL PAGO.

B) DJCHA RECLAMACIÓN

DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA

DE LA SIGUIENTE

DOCUMENTACIÓN:

i) COPIA DE LA PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO LOS DOCUMENTOS

MODIFICA TORIOS.

ii) ACTA DE NOTIFTCACIÓN AL FIADO DEL REQUERIMIENTO DEL PAGO DE LA PENA

CONVENCIONAL

POR INCUMPLIMIENTO.

DfCHA NOTIFICACIÓN

DEBERÁ

REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL

CONTRATO RESPECT IVO, E INCLUIRÁ LA DOCUMENTACIÓN ESTABLECIDA EN LA

CLAUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRA TO.

iii) DOCUMENTO QUE HAGA CONSTAR EL INCUMPLIMfENTO DEL PAGO DE LAS

PENAS

CONVENCIONALES

RESPECTIVA,

DE CONFORMIDAD

CON

LO

ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 4.5 INCISO C DEL CONTRATO.

111. ESTA FIANZA SE PAGARÁ CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

INDICADA, SIN EXIGIR MÁS REQUISITOS O PRUEBAS A LA CNH.

IV.

AL RECIBIR LA RECLAMACIÓN DE PARTE DEL BENEFIClARIO, LA INSTITUCIÓN

AFIANZADORA DEBERÁ NOTIFICAR, A LOS DOS (2) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES SI SE

ENCUENTRA INTEGRADA LA RECLAMACIÓN , DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA

PÓLIZA, O SI LA RECHAZA POR NO CUMPLJR CON LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

SEÑALADA EN ESTA FTANZA, INFORMANDO AL BENEFICIARIO POR ESCRITO LAS CAUSAS

DE RECHAZO. EN CASO DE QUE LA AFIANZADORA NO EFECTÚE LA NOTIFICACIÓN

DESCRITA , SE ENTENDERÁ QUE LA RECLAMACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE



v.



INTEGRADA Y ES PROCEDENTE. EL BENEFICIARIO PODRÁ VOLVER A PRESENTAR LA

RECLAMACIÓN QUE CUMPLA CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA FIANZA,

PARA EFECTOS DE SU DEBIDA INTEGRACIÓN DURANTE EL PERIODO DE TRES (3) AÑOS

CONTADOS A PARTIR DE QUE SEA EXIGIBLE EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

DE PROCEDER LA RECLAMACIÓN, LA AFIANZADORA PAGARÁ AL BENEFICIARIO DENTRO

DE LOS DfEZ (l O) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE QUE HA YA SIDO

PRESENTADA LA RECLAMACIÓN, EXHIBIENDO EL COMPROBANTE DE PAGO RESPECTIVO



\



~



\



o<'



ALACNH.



4



"



ÁREA CONTRA CTUAL 8



Contrato No . CNH-R01-L03-A8/20I5

VT. LA JNSTlTUCIÓN DE FJANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN

PAGARÁ A LA CUENTA INDI CADA POR EL BENEFICIARIO EL IMPORTE RECLAMADO. LA

CNH PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIONES POR EL MONTO TOTAL O PARCIALES, HASTA

POR EL MONTO AFIANZADO. TODOS LOS PAGOS QUE LA JNSTITUClÓN DE FIANZAS HAGA

AL BENEFICIARIO, INCLUYENDO LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO

EXTEMPORÁNEO POR PARTE DE LA INSTI TUC IÓN DE FIANZAS DEL IMPORT E DE LA

PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA BAJO ESTA PÓLIZA, SE HARÁN MEDIANTE

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS A LA CUENTA DEL FONDO QUE EL

BENEFICIARIO ESPECIFIQUE EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO.

CONFORME AL ARTÍCULO 289 PÁRRAFO CUARTO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUR OS

Y DE FIANZAS, LA JNSTITUCIÓN DE FIANZAS REALIZARÁ EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE

LE SEAN RECLAMADAS, HASTA POR EL MONTO AFIANZADO, SIN NECESIDAD DE

NOTIFICACIÓN PREVIA AL FIADO, AL SOLICITANTE, A SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS O A SUS

CONTRAFIADORES, NI DE QUE ÉSTOS MUESTREN O NO PREVIAMENTE SU CONFORMIDAD,

QUEDANDO LA AFIANZADORA EXENTA DE LA OBLIGACIÓN DE TENER QUE IMPUGNAR U

OPONERSE A LA EJECUCIÓN DE LA FIANZA . LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ESTARÁ OBLIGADA

A EFECTUAR EL PAGO DE LAS CANTIDADES QUE LE SEAN RECLAMADAS DE MANERA

TNMEDIATA AL BENEFICIARIO, SIN NECESIDAD DE QUE DICHA OBLIGACIÓN QUEDE

SUPEDITADA A LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN, DE LAS CANTIDADES

NECESARIAS PARA J--IACER EL PAGO AL BENEFICIARIO. INDEPENDIENTEMENTE DE LO

ANTERIOR, EL FrADO, SOLICITANTE, OBLIGADOS SOLIDARIOS O CONTRAFIADORES, ESTARÁN

OBLIGADOS A PROVEER A LA INSTITUCIÓN LAS CANTIDADES NECESARIAS QUE ÉSTA LE

SOLICITE PARA HACER EL PAGO DE LO QUE SE RECONOZCA AL BENEFICIARIO O, EN SU CASO ,

A REEMBOLSAR A LA INSTITUCIÓN LO QUE A ÉSTA LE CORRESPONDA EN LOS TÉRMJNOS DEL

CONTRA TO RESPECTIVO O DE LA LEY DE INSTITUCIONE S DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE

PUEDAN OPONERLE LAS EXCEPCIONES QUE EL FIADO TUVIERA FRENTE A SU ACREEDOR,

INCLUYENDO LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, POR LO QUE NO SERÁN APLICABLES EN NINGÚN

CASO, LOS ARTÍCULOS 2832 Y 2833 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, Y LOS CORRELA nvos DEL

DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA.

LA INSTIT UCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS

PÁRRAFOS PRECE DENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTrZADO MÁS, EN SU CASO,

LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES

DE SEGUROS Y DE FIANZAS. EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE PODRÁ REDUClR

PROPORCIONALMENTE

CON BASE EN LA INFORMACIÓN

DE AVANCE

EN EL

CUMPLIMPLJMIENTO DEL PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO Y DEL INCREMENTO AL

PROGRAMA MÍNIMO DE TRABAJO, EN TÉRMINOS DEL ANEXO 6 DEL CONTRA TO, Y DE LAS

OBLIGACIÓNES A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA 4.5 DEL MISMO.



;r~~f

1~Jr1~;rq¿ir1~~~~11Fu

~~1~:!iJ:~;f

H:~I;il!

\



DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN Y CU ANDO LA OBLIGACION SE ENCUENTRE SUBJUDICE, EN

VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL

ARBITRAL, SALVO QUE EXISTA SUSPENS IÓN DECRETADA POR AUTORIDAD COMPETENTE.



~

5



\



\\



ÁREA CONTRACTUAL 8



~



~



Contra!o No. CNH-ROI-L03-A8/2015

EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O

TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN

DE FIANZAS HA YA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, LE SERÁ DEVUELTO DICHO MONTO

A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A TRAVÉS DEL MECANISMO QUE ESTABLEZCA EL

l3ENEFICIARIO PARA DICHO EFECTO , EN UN PLAZO MÁXIMO DE SESENTA (60) DÍAS HÁBILES

CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE EN QUE SE ACREDITE QUE LA RESOLUCIÓN

FAVORABLE AL HADO TIAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS NATURALES DESPUÉS DE

LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PERÍODO INICIAL 1, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CNH DEL

CUMPLílvJIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES DEL PERIODO CORRESPONDIENTE. SIN

EMBARGO, DICHO PLAZO SE SUSPENDERÁ, EN CASO DE QUE SE INTERPONGAN

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES, RELACIONADOS A

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE

HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE .

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER A LA CNH PARA EFECTOS

DE PAGO DE ÉSTA FIANZA: LAS EXCEPCIONES fNHERENTES A LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL O

RELACIONADAS CON ELLA A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 280, FRACCIÓN VIII, Y 289,

SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y 2812 DEL

CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LA EXCEPCIÓN DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU

FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO , PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN

QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 28 13 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE

QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL

BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN

RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO Y 289, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA FIANZA NÓ ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER

EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUlER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL

CONTRA TO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUffiÁN AUTOMÁ TTCAMENTE

UNA VEZ TRANSCURRIDOS TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA EXPIRACIÓN DE LA

VIGENCIA DE LA FIANZA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIAN ZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE

Y CUANDO EL BENEFICJARJO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCR ITO LA CANCELACIÓN DE

LA PRE SENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA

DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE

EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS , POR LO QUE

SOLAMENTE PODRÁ SER CANCELADA PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL

BENEFICIARIO .



\



1



En caso de que se otorgue al Contratista el Período Adicional de Evaluación , el modelo de Póliza de Fianza se adaptará para

especificar que cubre lo corres pondient e a dicho período.



6



ÁREA CONTRACTU AL 8



\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

CUALQUIER CONTROVERSJA QUE SURJA DEBERÁ RESOLVERSE EXCLUSIVAMENTE ANTE LOS

TRIBUNALES FEDERALES DE MÉXICO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DTSTIUTO

FEDERAL, RENUNCJANDO A CUALQUIER OTRA JURISDICCIÓN QUE PUDIERA TENER EL

BENEFICIARIO O LA INSTITUCIÓN DE FJANZAS.

~



.Ir ~



7



ÁREACONTRACTUAL8



~"

\'



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/20I 5



ANEXO 11

PROCURA

DE BIENES Y SERVICIOS



""'



Á

ÁREACONTRACTUAL8



t



-~

~

~

~\



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

PROCURA DE BIENES Y SERVICIOS

1. Procedimientos de procura de bienes y servicios

Sección J. De la procura de bienes y servicios.

1.1. Para la procura de bienes y serv icios , el Contratista deberá observar las reglas y bases sobre

la procura de bienes y servicios para las actividades llevadas a cabo al amparo de este

Contrato debiendo sujetarse a los principios de transparencia , economía y eficiencia.

I .2. Para efectos de este Anexo 11, en adición a las definiciones establecidas en el Contrato, se

considerarún las definiciones incluida s en los Lineamientos aplicables que emita la

Secretaría de Hacienda vigentes a la fecha de adjudicación del Contrato.

l .3. El Contratista deberá observar lo siguiente respecto a las adquisiciones y contrataciones:

I.



Cumplir con lo señalado en el Acuerdo por el que se establece la Metodología para la

Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y

Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la industria de

Hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Economía vigentes;



II. Contratar de preferencia a compañías locales, cuando los servicios ofrecidos por éstas

sean sim ilare s en calidad y disponibilidad a los existentes en el mercado internacional

y cuando los precios de sus servicios se enc uentren dentro de las referencia s o precios

de mercado; y

III. Adquirir de manera preferente material es, equi po, maquinaria y demás bienes de

consumo de producción nacional, cuando su cantidad, ca lidad y fechas de entrega sean

similar es a aquellos material es, equipo, maquinaria y demás bienes de consumo

disponibles en el mercado internacional y cuando los precios de sus bienes se

encuentren dentro de las refer encia s o precios de mer cado.

Sección II. Del procedimiento para la contratación de proveedores de bienes y servicios.

1.4. Para la contratación de proveedores se deberá considerar a la empresa que ofrezca la mejor

calidad, precio, logíst ica, gara ntía s para los volúmenes de los bienes y servicios que se

requieran a lo lar go del proyecto. Para tal efecto, el Contratista deberá apegarse a lo

señalado en el presente Anexo y en su caso presentar la documentación c01Tespondiente

con la fin alidad de demostrar que la contratación de dichos bienes y/o servicios no fue

pactada por encima de referencias o de precios de mercado.

1.5. Los bienes o servicios que se encuentren vinculados a procesos conjuntos, deberán ser

conven ido s de forma integrada, siempre y cuando represente una mayor garantía de

suminis tro y un mayor beneficio económico asociado.



2



ÁREA CONTRACTUAL 8



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015

Las bases o pliego de requ1s1tos de los términos de referencia de los concursos y

licitaciones, deberán establecer las condiciones de naturaleza jurídica, de capacidad

económica, financiera, técnica, de experiencia u otros que deban de cumplir los

concursantes o licitantes para participar en los mismos. El Contratista no deberá

establecer requisitos que impidan y dificulten la participación de empresas o que atenten

contra la igualdad de los postulantes.

1.6. En cualquier caso los procesos de concurso o licitación, se deberán llevar a cabo bajo los

principios de transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez.

Asimismo, el Contratista podrá prever distintos mecanismos de adjudicación. En los

procesos de concurso o licitación se deberán considerar criterios de desempate, mismos

que se incluirán en las bases del concurso o licitación correspondientes de conformidad

con la Normatividad Aplicable y las Mejores Prácticas de la Industria .



l. 7. El Contratista podrá asignar directamente el contrato o adquisición a una parte relacionada

o a un tercero, sin necesidad de concursar o licitar, siempre y cuando demuestre

previamente que la propuesta entregada por su parte relacionada o tercero ofrece un precio

o contraprestación que no se encuentra por encima de referencias o de precios de mercado,

montos de contraprestaciones o margen de utilidad ele mercado razonables, conforme el

procedimiento del método intercuartil conforme a la normativiclacl aplicable y que, en su

caso, los beneficios derivados de dichas contrataciones se reflejen en menores Costos.

En el caso de contratar bienes y/o servicios cuyos precios estén regulados por el Estado y

no exista otra opción de compra, el Contratista podrá realizar dichas contrataciones sin

necesidad de concursar o licitar y sin realizar estudios previos.



3



ÁREACONTRACTUAL8



\



Contrato No. CNH -RO l -L03-A8/2015



ANEXO 12

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

DE CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO

DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL

DESARROLLO Y DE SU PAGO



\

.)



Í



ÁREA CONTRACT UAL 8



\\~

~

·\



Contrato No. CNH-Rül-L03-A8/2015



PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE

CONTRAPRESTACIONES AL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA

ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO Y DE SU PAGO

l.



Procedimientos.



1.1 El Fondo constituirá y administrará un registro en el que todo Contrato debe quedar inscrito .

El Fondo dará a conocer los requisitos que deberá cumplir el Contratista para llevar a cabo

dicho registro. Dichos requisitos sen:1n,al menos:

(a) Solicitud ele inscripción respectiva;

(b) Copia certificada del Contrato correspondiente, así como cualquier modificación al mismo;

(c) Instrumento público que acredite la personalidad del representante legal.

El Contratista deberá entregar la documentación necesaria a la CNH para que ésta pueda

inscribü· el Contrato en el registro que el Fondo ponga a su disposición y de acuerdo a los

lineamientos emitidos por el mismo.

1.2 A más tardar tres (3) Días Hábiles después de haber inscrito el Contrato en el registro, el

Fondo entregará una constancia de inscripción al Contratista.

1.3 El Fondo podrá realizar la inscripción del Contrato y, por ende, el pago de las

Contraprestaciones en favor del Contratista a las que tenga derecho en virtud del presente

Contrato, sólo si se cumplen los requisitos de inscripción y se emite la constancia respectiva.

El Fondo y sus representantes no incurrirán en responsabilidad alguna en caso que un Contrato

no pueda ser inscrito en el registro como consecuencia de algún incumplimiento con los

requisitos de inscripción.



1.4 El Fondo administrará



el sistema informático que le permita recopilar y resguardar la

infonnación proporcionada por los Contratistas conforme a los contratos respectivos y cumplir

con sus fines. El Fondo dará a conocer a través de su página de internet los medios, protocolos,

catálogos, formatos y demás especificaciones para poder cargar electrónicamente esta

información en dicho sistema informático, incluyendo la suscripción por medio de la firma

electrónica avanzada (FIEL).



1.5 A través del sistema informático desarrollado para tal fin, el Fondo llevará un registro de la

producción, Precios Contractuales y Valor Contractual de los Hidrocarburos, los Costos, y

demás elementos necesarios para la determinación de las Contraprestaciones. Con base en la

información proporcionada por los Contratistas y la CNH, el Fondo realizará el cálculo de las

Contraprestaciones que correspondan al Estado. Lo anterior será sin prejuicio de (i) las

facultades de verificación por parte de la Secretaría de Hacienda, y (ii) las facultades para la

administración y supervisión de los Contratos de la CNH , en el ámbito de sus respectivas

atribuciones, respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Contratistas.

Previo al cálculo, el Fondo podrá realizar las consultas que considere pertü1entes ante la CNH

o la Secretaría de Hacienda, a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de las obligacio es

contraídas por parte de los Contratistas.

'-_;;{.



~,-~

·§1

[!l~~Afij;



rniJ~~



[!l~~~[!I



2



ÁREACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015

1.6 El Fondo pondrá a disposición del Contratista un portal de acceso exclusivo al sistema

informático antes mencionado y otorgará una clave de acceso al mismo a cada Persona

desi gnada por el Contratista para ello mediant e los sistemas de seguridad que el propio Fondo

determine. En dicho portal podrá consultar la infonnación relativa al Contrato, así como

información sobre producción, precios, Costos registrado s, Contraprestaciones, entre otros.



l. 7 La infomrnción que el Contratista haya registrado y que, en su caso, previa validación de la

CNH, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria o el Fondo en el

ámbito de sus respectivas competencias, contenga el sistema informático se considerará como

definitiva. Cualquier información que el Contratista no haya ingresado al sistema se ten drá

por no presentada. En el supuesto que existan discrepancias entre la información y

documentación proporcionada al Fondo, éste atenderá exclusivamente a Ja información, la

cual, para efectos del cálculo que realice el Fondo, valdrá y prevalecerá sobre Jo contenido en

la documentación. Excepcionalmente, el Contratista podrá registrar y en su caso presentar la

información de soporte correspondiente hasta sesenta (60) Día s Hábiles después de la

recepción de los comprobantes correspondientes por pmie del Contratista, para el cálculo de

Contraprestaciones posteriores de conformidad con los procedimientos de recepción de

información es tablecidos por el Fondo.

1.8 El Fondo emitirá el certificado elepago de las Contraprestaciones a las que el Contratista tenga

derecho en términos del presente Contrato de confonnidad con el procedimiento establecido

en el Anexo 3.

1.9 El Fondo establecerá las fechas de expedición de certificados de acuerdo con lo establecido

en el num era l 6 del Anexo 3, así como los horarios de recepción de notificaciones y avisos

previos. La entre ga de los recursos y el pago de Con traprestacione s en favor del Estado sólo

podrán realizarse por medios electrónicos y utilizando sistemas de pagos relevantes, en las

cuentas y a trav és de los mec anismos que para tal efecto publique el Fondo.

1.1OEn los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor que detemline la CNH, los plazos se sus penderán hasta

que cese el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



1.11El Contratista deberá entregar al Fondo los reportes contables de beneficios económicos

elaborados de conformidad con la Normatividad Aplicable, considerando para tal efecto los

lineamientos que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que empresas

em isoras repo1ien, para efectos contables y financieros, los Contratos y los beneficios

esperados de los mismos.

2. Formato de solicitud de inscripción al Fondo Mexicano del Petróleo para la Esta bilización

y el Desarrollo .



3



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO

A VENIDA 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

Re.f. Solicitud de Inscripción

Hacemos referencia al Contrato de Fideicomiso Público del Estado, denominado FONDO

MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

(indistintamente, el "Fondo" o el "Fideicomiso") , celebrado el 30 ele septiemb re del 2014 por la

Secretaria de Hacienda y Crédito Público , como Fideicomitcnte y Banco de México, como

fiduciario.

Los términos con mayúscula ini cial que sean utilizados en la presente y no se encuentren aquí

definidos, tendrán el significado que se atribuye a los mismos en el Fideicomiso .

Al respecto, en los términos de lo previslo en la Cláusula Séplima del Fideicomiso, por este medio

solicitamos la inscripción del (Contrato/ Asignación) que se describe en esta Solicilud de

Inscripción en el Registro del Fiduciario, por lo que se acompaíian a la presenle Solicitud de

Inscripción los siguientes documentos e información:

(I) Copia Cerlificada del (Contrato/ Título de Asignación), como Anexo A; y



(II) El suscrito, [Nombre Completo del Representan/e Lega[], [Cargo], en relación con el

Fideicomiso, ce1iifico que: (i) las personas cuyos nombre s se enlistan a continuación

(las "Personas Autorizadas") se encuentran debidamente facultadas para suscribir en

representación del [Contratista/ Asignata rioJ cualesquiera documentos y notificaciones

de conformidad en los términos y condiciones del Fideicomiso; (ii) la forna autógrafa

que aparece en esta certificación al lado del nombre de las Personas Autorizadas, es la

firma con la que se ostentan; y (iii) el Fiduciario únicamente deberá reconocer como

válida la documentación firmada por las Personas Autorizadas; y

NOMBRE



FIRMA



TELEFONO



CORREO

ELECTRÓNICO



(III) Para efectos de las Contraprestaciones en favor del Contratista que, en su caso, el

Fiduc iario deba pagar al Contratista en términos de Jo establecido en el Fideicomiso, por

este medio se informa que dichas cant idades deberá ser depositadas en la cuenta [J

[Contratista/ Asignatario]

Por : O

Cargo : [J

i Esta fracción únicamente deberá incluirse en las solicitudes de inscripción presentadas por los

Contratistas cuyos contratos contemplen el pago en efectivo de las Con trapr estaciones que en su

caso les correspondan .



4



ÁREA CONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



ANEXO 13

USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA



\

J:\,~

ÁREA CONTRA CTUAL 8



~



Contrato No. CNH-R01-L03-A8/2015



ANEXO 13

USO COMP ARTJDO DE INFRAESTRUCTURA



l. Disposiciones Generales.

1.1.



Para efectos de este Anexo 13, se considerará que:

(a) El Contratista actúa como prestador de servicio cuando utilice i) infraestructura

desarrollada con anterioridad a la Fecha Efectiva y que le haya sido transferida junto

con el Área Contractual o ii) infraestructura que haya desarrollado al amparo del

Contrato para asistir a un tercero usuario - contratista o asignatario -, a cambio de

un pago conforme lo establecido en este Anexo 13.

(b) Tendrá el carácter de "Usuario" el tercero interesado que suscriba con el Contratista

un contrato para el uso compartido de i) infraestructura desarrollada con

anterioridad a la Fecha Efectiva y que haya sido transferida al prestador de servicio

junto con el Área Contractual o ii) infraestructura que haya desarrollado al mnparo

del Contrato.



2. Evaluación de Capacidad Disponible.

2.1.



Como parte de la presentación del Plan de Desarrollo, en caso que en éste se prevea la

construcción de nueva infraestructura de Recolección, desplazamiento y logística de

Hidrocarburos sin procesar, fuera del Área Contractual, el Contratista tendrá la

obligación de llevar a cabo un análisis de mercado, a fin de detectar las posibles

necesidades de capacidad adicional de la infraestructura proyectada. Corno parte de

este análisis se deberá llevar a cabo una temporada abierta de conformidad con las

reglas aplicables y la regulación de la Comisión Reguladora de Energía.

En caso que el análisis mencionado en el pá1rnfo anterior determine el interés ele

terceros en el uso compartido de la infraestructura, ésta será catalogada como

infraestructura de transporte o Almacenamiento, según corresponda y estará sujeta a

la regulación de la Comisión Reguladora de Energía . De conformidad con la

regulación aplicable al transporte y al Almacenamiento, el Contratista no podrá

realizar dichas actividades de manera directa conforme a su objeto social.



2.2.



En caso que el análisis de mercado determine que no existe interés, o en caso que se

catalogue como infraestructura regulada y la construcción de la misma se retrasara por

no contar con las garantías de compra , confo1me al plazo máximo que se señale en el

Plan de Desarrollo aprobado por la CNH, el Contratista podrá proceder a la

construcción de la infraestructura planteada originalmente en el Plan de Desarrollo por

su cuenta y al amparo del presente Contrato. Sin menoscabo de lo anterior, el

Contratista deberá poner a disposición dicha infraestructura cuando sea técnicamente

posible, confom1e a lo establecido en los numerales 3 y 4 de este Anexo 13.



\



3. Uso Compartido de Instalaciones.



'

3.1.



Las instalaciones que (i) hayan sido desarrolladas con anterioridad a la Fecha Efect i\>\ \.\~

c_Á'



2



ÁREACONTRACTUAL8



'\~



~



Contrato No. CNH-ROI-L03-A8/2015

y que

haya

siclo transferida

al

Contratista

junto

con

el

Área

Contractual o (ii) la infraestructura desarrollada al amparo del Contrato con el objetivo

de recolectar, acondicionar y desplazar Hidrocarburos podrán ser sujetas al uso

compartido, por lo cual el Contratista deberá facilitar y compartir dicha infraestructura,

conforme a lo siguiente:

(a) El Contratista podrá pactar con algún tercero interesado el acceso a las instalaciones

desarrolladas al amparo del Contrato para su uso compartido, en cuyo caso tendrá

el carácter ele prestador ele servicio, a cambio de un pago que no podrá ser mayor al

determinado conforme a la metodología para el cúlculo de tarifas máximas

establecida en el numeral 4 del presente Anexo.

(b) En caso que algún tercero interesado no pueda alcanzar un acuerdo con el

Contratista, la CNH emitirá opinión respecto de si existen las condiciones para la

celebración de un contrato de servicio para proporcionar acceso al tercero

interesado para su uso compat1ido de acuerdo con los principios establecidos en el

inciso siguiente. La decisión de Ja CNH será vinculante para ambas partes.

(c) El uso compartido de infraestructura deberá ser no indebidamente discriminatorio

y estará sujeto a:

1.



La disponibilidad de capacidad volumétrica de los sistemas y la factibilidad

técnica.



11.



Los requisitos mínimos de calidad de los Hidrocarburos de conformidad con

la Normatividad Aplicable.



iii. Los estándares mínimos de seguridad a observar durante la realización de

las operaciones.

1v. La entrega de reportes de producción en los términos que se acuerden entre

el prestador ele servicio y el Usuario .

3.2.



El Contratista y los terceros interesados deberán establecer los términos y condiciones

para su acceso, sujeto a los principios establecidos en el inciso (e) del numeral anterior

y la Normatividad Aplicable.

Dichos términos y condiciones deberán determinar las responsabilidades de cada una

de las partes respecto de la infraestructura y el servicio prestado , así como garantizar,

entre otros aspectos, que tanto el Contratista como el Usuario, cuenten con las

cantidades y calidades de Hidrocarburos equivalentes a los entregados en el punto de

intercone xión, sin menoscabo de los ajustes volumétricos en el punto ele salida , para

compensar pérdidas o ganancias en calidad.

Los términos y condiciones deberán ser aprobados por la CNH, previo a su suscripción.



3.3.



Los terceros interesados en el uso compartido ele la infraestructura a que se refiere este

numeral (3) deberán presentar la solicitud correspondiente al Contratista. Est s



3



ÁR EACONTRACTUAL8



Contrato No. CNH-RO l-L03-A8/2015

solicitudes estarán sujetas a las reglas de utilizac ión de la capacidad, según se

establezca en la Normatividad Aplicable .

El Contratista permitirá el uso compartido de la infraestructura con base en los

ténninos y condiciones pactadas con el Usuario, las cuales se incluirán en el contrato

que firmen las partes.

3.4.



En caso que existan impedimentos de carácter técnico , de manera conjunta el

Contratista y el Usuario deberán llegar a un acuerdo de buena fe para solucionar dichos

impedimentos. Si el Contratista y el Usuario no lograran llegar a un acuerdo para

solucionar los impedimentos de carácter técnico, cualquiera de ellos podrá solicitar la

opinión de la CNH, la cual fijará su posicionamiento dentro de los treinta (30) Días

posteriores contados a partir de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la

CNI-I será vinculante para ambas parles.



3.5.



En caso que el Contratista niegue el acceso a sus instalaciones a un Usuario y se

compruebe que cuenta con capacidad disponible, u ofrezca dicho servicio en

condiciones indebidamente discriminatorias, el Usuario podrá solicitar la opinión de

la CNH, la cual fijará su posicionarniento dentro de los treinta (30) Días posteriores

contados a partir de la recepción de la solicitud referida. La decisión de la CNH será

vinculante para ambas partes. En el primer supuesto, el Contratista deberá acreditar

ante la CNI-I la falta de capacidad disponible o cualquier otra limitación técnica al

momento de negar el acceso.



3.6 .



En el supuesto que el Contratista atribuya la restricción al uso compartido de la

infra estructura a causa s de Caso Fortuito o Fuerza Mayor ésta deberá ser notificada a

la CNI-1 al Día siguiente a que ésta es actualice por los medios que la CNH determine.

El Contratista deberá presentar un plan de continuidad de la operación en un plazo

detenninado por la CNH en función de las condiciones particulares del caso.



3.7 .



En caso que el contrato del contratista que esté prestando el servicio termine por

cualquier causa, la CNH determinará al tercero que opere, en nombre del Estado, la

infraestructura compartida . El Usuario seguirá obligado a realizar el pago conforme la

tarifa unitaria acordada por el uso de la infraestructura respectiva en favor del tercero

operador que determine la CNH.



4. Tarifa unitaria máxima por el uso compartido de infraestructura

4.1.



El Costo para el Usuario por el uso de la infrae structura compartida estará a lo

siguiente:

(a) El Costo para el Usuario será el resultado de multiplicar la tarifa unitaria pactada

por el volumen manejado en la infraestructura del prestador de servicio .

(b) La tarifa unitaria pactada entre el Contratista y el Usuario no podrá ser mayor a la

tarifa unitaria máxima determinada confonne este numeral 4. En caso que el

Contratista y el Usuario sean partes relacionadas , la determinación de ló



J.

4



ÁREACONTRACTUAL8



\



Contrato No. CNH-RO l-L03-J\8/2015

componentes de la fórmula de la tarifa unitaria máxima deberá seguir las reglas

relativas a los precios de transferencia establecidas en el Anexo 4.

(c) En caso de ser necesario, la tarifa unitaria máxima considerará tanto la

infraestructura adicional requerida para pcnnitir la interconexión como los Costos

de operación y mantenimiento asociados a dicha infraestructura adicional para el

manejo eficiente de volumen del Usuario en la infraestructura existente.

(d) La operación y mantenimiento de la infraestructura compartida, así como la

construcción e instalación ele la infraestructura adicional requerida para la

interconexión, serán realizadas y financiadas por el Contratista.

4.2.



En su caso, los Costos asociados a la interconexión del Usuario con la infraestructura

sujeta al uso compartido serán cubiertos por el propio Usuario.



4.3 .



La tarifa unitaria máxima se determinará conforme a la siguiente fórmula:



Donde:



Mt = Tarifa unitaria máxima en Dólares por unidad de volumen, para el uso de la

infraestructura en el Período t.

10 = Inversión realizada originalmente por el Contratista para desarrollar la

infraestructura objeto del contrato para el uso compartido de la infraestructura, en

Dólares conforme lo registrado y reconocido en el Contrato.



Q0



= Capacidad



anual instalada de la infraestructura asociada a la lo.



N0 = Vida contractual en Años que opera la infraestructura asociada a la lo, contando

a partir del Período en que se finaliza la construcción de dicha infraestructura y hasta

el final del Contrato del Contratista .



=



/A Inversión adicional en infraestructura realizada por el Contratista para prestar el

servicio al Usuario, en Dólares .



QA = Capacidad anual de la infraestructura asociada a la h En su caso, esta capacidad

anual considerará la capacidad incremental que brinde la L1a la infraestructura original

asociada a lo.

NA = Vida contractual en Años que opera la infraestructura asociada a lA, contando a

partir del Período en que se finaliza la construcción de dicha infraestructura y hasta el

final del Contrato del Contratista .



5



Contrato No. CNH-RO 1-L03-A8/2015



Ot = Costos de operación y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociados

a la lo, en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Período t.



At = Costos de operación y mantenimiento en los que incurre el Contratista, asociados

a la l,1, en Dólares por unidad de volumen manejada en dicha infraestructura en el

Período t.



r = Tasa impositiva igual a 30%.

aNi=o,,ilr= fórmula



del valor presente de una anualidad de N¡ períodos con un



rendimiento r.



1 - (1



+ r) - N¡

r



r =Tasa de rentabilidad nominal, equivalente a 10.81 %.



6



ÁREA CONTRACTUAL 8