NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec














Contrato para Produccion de Hidrocarburos, en el Area


Contractual Pitepec


entre


PEMEX- EXPLORACION Y PRODUCCION





Y


PERFOLATINA, S.A. DE C.V.





Y


CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec











Declaraciones


Clausulas


1. Definiciones e interpretation





1.1. Definiciones


1.2. Singular y plural


1.3. Encabezados y referencias


1.4. Interpretation


1.5. Manifestaciones del Contratista


2. Objeto del Contrato


2.1. Objeto


2.2. Fondeo


2.3. Control de PEP


2.4. Llmites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad


3. Plazo del Contrato y renuncia


3.1. Fecha Efectiva


3.2. Plazo


3.3. Renuncia del Contratista


4. Empresas Participantes y Compama Lider





4.1. Participation


4.2. Responsabilidad solidaria


4.3. Compafiia Lider


4.4. Revocatoria de Compafiia Lider


5. Transicion y Periodo Inicial





5.1. Transicion


5.2. Periodo Inicial





6. Servicios durante el Periodo Inicial


6.1. Servicios de Exploration en el Periodo Inicial


6.2. Decision de no proceder despues del Periodo Inicial


6.3. Comunicacion de Continuation por viabilidad de desarrollo


6.4. Incumplimiento del Programa Inicial


6.5. Reportes de perforation


6.6. Extension de yacimiento y desarrollo unificado


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








6.7. Informe de Evaluation


7. Servicios de Desarrollo


7.1. Plan de Desarrollo





7.2. Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP


7.3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones


7.4. Reportes de perforation


7.5. Pronostico de produccion


7.6. Servicios de Produccion


7.7. Instalaciones de Entrega


7.8. Decisibn de no proceder con el Plan de Desarrollo





8. Area Contractual


8.1. Reduction del Area Contractual


8.2. Extension del Area Contractual





8.3. Indicadores clave de desempeno


8.4. Acceso al Area Contractual


9. Unificacion e instalaciones conjuntas


9.1. Unificacibn





9.2. Instalaciones


9.3. Desacuerdo sobre unificacion e instalaciones conjuntas





10. Programas de Trabajo


10.1. Programas de Trabajo


10.2. Programa del Periodo Inicial


10.3. Contenido de Programas de Trabajo


10.4. Aprobacion de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP


10.5. Asuntos no sujetos a aprobacion de PEP


10.6. Modificaciones del Contratista


10.7. Programas de trabajo preliminares





10.8. Informes de avance


10.9. Documentation


11. Presupuestos y Gastos Elegibles





11.1. Presupuestos


11.2. Presupuestos preliminares


11.3. Modificaciones


11.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








11.6. Revision de PEP


11.7. Obligacidn de mantener registros


12. Nominacion y medicion de los Hidrocarburos


12.1. Volumen y calidad


12.2. Nominacidn


12.3. Recepcion de Hidrocarburos Netos


12.4. Procedimientos de recepcion


12.5. Equipo de medicion


12.6. Instalacion, mantenimiento y calibration del equipo de medicion


12.7. Certification del equipo de medicion


12.8. Registros


12.9. Mai funcionamiento del equipo de medicion


12.10. Reemplazo del equipo de medicion


13. Materiales


13.1. Propiedad y uso de Materiales


13.2. Arrendamiento


13.3. Mantenimiento


13.4. Materiales de PEP


14. Otras obligaciones y derechos de las Partes





14.1. Obligaciones adicionales del Contratista


14.2. Responsabilidad ambiental del Contratista


14.3. Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnizacion


14.4. Obligaciones adicionales de PEP


14.5. Derechos adicionales de PEP


14.6. Derechos adicionales del Contratista





15. Disposition de la production


15.1. Hidrocarburos de Insumo


15.2. Entrega


15.3. Gas no asociado


15.4. Otros productos o servicios


16. Remuneration


16.1. Derechos exclusivos de PEP


16.2. Condition de la Remuneracion


16.3. Remuneracion unica


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








16.5. Intereses moratorios


17. Garantias


17.1. Garantla Corporativa


17.2. Garantias de Cumplimiento


17.3. Reduccibn del monto


17.4. Reconocimiento y acuerdo del Contratista


17.5. Causas de ejecucion


18. Abandono


18.1. Obligacibn de Abandono


18.2. Sobrevivencia de las obligaciones de Abandono


18.3. Abandono despues del Periodo Inicial


18.4. Requisitos del programa de Abandono


18.5. Pla de Abandono y Recuperacion


18.6. Comunicacion de Abandono


18.7. Cuenta de Abandono


18.8. Fondeo de la Cuenta de Abandono


18.9. Fondos insuficientes


18.10. Sustitucibn por PEP


19. Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion nacional,


formacion de capital humano, desarrollo sustentable e importaciones


19.1. Responsabilidad laboral del Contratista


19.2. Responsabilidad laboral de PEP


19.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica


Mexicana


19.4. Formacion de capital humano de PEP


19.5. Subcontratistas


19.6. Transferencia de tecnologia, investigation y desarrollo


19.7. Grado de integracion nacional


19.8. Desarrollo sustentable


19.9. Importaciones


20. Seguros


20.1. Estipulacion general


20.2. Cobertura de seguro


21. Caso Fortuito o Fuerza Mayor, suspension y terminacion anticipada














\


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








21.2. Comunicacion


21.3. Carga de la prueba


21.4. Suspension y prbrroga de Programa de Trabajo; prbrroga del plazo del


Contrato


21.5. Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor


21.6. Terminacibn anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor


21.7. Situaciones de emergencia


22. Rescision, terminacion y finiquito


22.1. Causas de rescision por parte de PEP


22.2. Periodo de cura


22.3. Procedimiento de rescisibn


22.4. Efectos de la rescision


22.5. Obligaciones subsistentes


22.6. Derecho de rescision por parte del Contratista


22.7. Transition a PEP


22.8. Derecho de PEP de terminacion anticipada


22.9. Finiquito


23. Cesion y cambio de control


23.1. Cesibn


23.2. Separacibn


23.3. Cambio de control





24. Indemnizacion


24.1. Indemnizacion


24.2. Causas de ejecucibn


25. Ley Aplicable y solucion de controversias


25.1. Ley Aplicable


25.2. Consultas directas


25.3. Experto Independiente


25.4. Arbitraje


25.5. Renuncia a Embargos Previos al Laudo


25.6. Renuncia a via diplomatica


25.7. Autonomia de las estipulaciones





26. Gobernanza del Contrato


26.1. Esquema de gobernanza y supervisibn de actividades





26.2. Miembros del Grupo Directivo ,_-7


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





26.3. Facultades


26.4. Reuniones


26.5. Solicitud de reunion


26.6. Acta


26.7. Grupos tecnicos


27. Modificaciones y renuncias


27.1. Modificaciones generates


27.2. Modificaciones por cambio de ley


28. Relacion de las Partes


29. Informacion, propiedad intelectual y confidencialidad


29.1. Propiedad de informacion


29.2. Propiedad intelectual


29.3. Confidencialidad del Contrato


29.4. Confidencialidad


29.5. Excepcion a la confidencialidad


30. Impuestos


31. Comunicaciones


32. Totalidad del Contrato





33. Idioma


34. Compromiso contra la corrupcion





Anexos


Anexo 1 Area Contractual e inventario de activos


Anexo 2 Garantia Corporativa


Anexo 3 Remuneracion


Anexo 4 Procedimientos de Registro Financiero


Anexo 5 Programa Inicial y Obligacion deTrabajo


Anexo 6 Puntos de Medicion y nominacion


Anexo 7 Informe de Evaluacion


Anexo 8 Plan de Desarrollo


Perm isos


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Anexo 11 Lineamientos para subcontratacion


Anexo 12 Grado de integracion nacional





Anexo 13 Desarrollo sustentable


Anexo 14 Prog ram as de Trabajo


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec














Contrato para Produccion de Hidrocarburos





Este Contrato para Produccion de Hidrocarburos (el “Contrato”) lo celebran, por una parte,


PEMEX-Exploracion y Produccion ("PEP”), representado por el Ing. Placido Gerardo


Reyes Reza, Subdirector de Produccion Region Norte servidor publico adscrito a Pemex-


Exploracion y Produccion y por la otra parte, PERFOLATINA, S.A. DE C.V. (en lo


sucesivo, la “SPE” o el “Contratista”) representada por Luis Amaya Enderle, en su


carbcter de Apoderado General y CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A.


DE C.V., representada por Miguel Angel Anguiano Camacho, en su caracter de


Apoderado General ( en lo sucesivo la “Empresa Participante”), al tenor de las siguientes


Declaraciones y Clausulas:














Declaraciones





PEP declara que:


I. Es un organismo publico descentralizado de la Administration Publica Federal de


los Estados Unidos Mexicanos, con fines productivos, de caracter tecnico, industrial


y comercial, con personalidad jurldica y patrimonio propios, subsidiario de Petroleos


Mexicanos, de conformidad con el Decreto que tiene por objeto establecer la


estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de


Petroleos Mexicanos, publicado el 21 de marzo de 2012 en el Diario Oficial de la


Federation, as! como con el Estatuto Organico de Pemex-Exploraci6n y


Produccibn, publicado el 28 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la Federacibn


y tiene por objeto la exploracion y explotacibn del petrbleo y el gas natural; su


transpose, almacenamiento en terminales y comercializacibn, pudiendo celebrar


con personas flsicas o morales toda clase de actos, Convenios y Contratos, de


conformidad con el articulo quinto del mismo decreto de referenda;


II. Conforme a los articulos 25, 27, parrafo sexto, 28, parrafo cuarto, y 134 de la


Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en terminos de la Ley


Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petrbleo y de la Ley de


Petroleos Mexicanos (“Ley de Pemex”), Neva a cabo, en terminos del Articulo 5° de


la citada ley reglamentaria, la exploracion y explotacibn de Hidrocarburos en el


territorio de Mexico, y puede celebrar contratos de obras y de prestacion de


servicios, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en las Leyes


i '


i


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





III. Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la


celebracibn del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y


presupuestarias correspondientes en terminos de las Leyes Aplicables y de las


DAC;


IV. El 20 de diciembre de 2013 se publico la Convocatoria numero 041/12 para la


adjudicacion de seis Contratos para Produccibn de Hidrocarburos en diversas


Areas Contractuales, entre ellas, Pitepec. De acuerdo con las Bases de Licitacibn


18575008-550-12, emitio el fallo con fecha 11 de julio de 2013, resultando desierta


la contratacion para el Area Contractual Pitepec conforme a lo dispuesto por la


Regia 16 de las Bases de Licitacibn, por lo que con fundamento en el artlculo 57


ultimo parrafo de la Ley de Petroleos Mexicanos, 42 fraccion VII de la Ley de Obras


Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 38 de las Disposiciones


Administrativas de Contratacion en materia de Adquisiciones, Arrendamientos,


Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Caracter Productivo de


Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries, se llevo a cabo el procedimiento


de adjudicacion directa al haberse declarado desierta dicha area y mantenerse los


requisitos establecidos en la convocatoria a la licitacion;


V. El C. Ing. Placido Gerardo Reyes Reza, Subdirector de Produccion Region Norte,


servidor publico adscrito a Pemex Exploracibn y Produccion, funcionario inmediato


inferior al Director General del Organismo, acredita su personalidad y facultades en


terminos del artlculo 5° de la Ley de Petroleos Mexicanos, publicada el 28 de


noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federacion; artlculo 47 del Reglamento


de la Ley de Petroleos Mexicanos, publicado el 04 de septiembre de 2009 en el


Diario Oficial de la Federacibn; artlculos 27, fracciones V y IX, y 129 del Estatuto


Organico de Pemex Exploracibn y Produccion publicado, el 28 de marzo de 2013 en


el Diario Oficial de la Federacibn; con el testimonio de la Escritura Publica No.


107,801 de fecha 13 de Mayo de 2014, otorgada ante la fe del Notario Publico No.


30, del Distrito Federal, Licenciado Rafael Arturo Coello Santos y con el


nombramiento de Subdirector de Produccibn de la Region Norte aprobado por el


Consejo de Administracion de Pemex Exploracibn y Produccibn en la sesion 169,


facultades que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas de forma alguna a


la fecha de firma del presente instrumento.


VI. Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevaran a cabo


en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contarbn con las


autorizaciones que en cada caso se requieran, y podran ser fiscalizados por los


organos de evaluacibn corporativa.


PERFOLATINA, S.A. DE C.V. en su caracter de “CONTRATISTA’’ declara que:





I. Es una sociedad Mexicana constituida y con existencia jurldica de conformidad con


las leyes de Mexico, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el


Contrato, lo que se acredita mediante la escritura publica numero 38,064 de fecha


24 de enero del 2013, otorgada ante la fe del licenciado Josb Antonio Manzanero


Escutia, notario publico numero 138 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal,


inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal


cor !6 de marzo de 2013 y


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





mediante la escritura publica numero 40,224 de fecha 28 de marzo de 2014,


otorgada ante la fe del licenciado Jose Antonio Manzanero Escutia, notario publico


numero 138 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal.


II. Conoce las Leyes Aplicables;


III. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad tbcnica, financiera y legal para


cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;


IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones


corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales


aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni el ni ningun tercero asociado con


el se encuentra en cualquiera de los supuestos del artlculo 59 de la Ley de Pemex


ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y


V. La capacidad jundica de su representante para celebrar el Contrato se acredita


mediante el poder protocolizado mediante escritura publica numero 40,224,


otorgada ante notario publico numero 138 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal,


licenciado Jose Antonio Manzanero Escutia, de fecha 28 de marzo de 2014 y


conforme a dicho poder celebra este Contrato.





CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V. en su carbcter de


“Empresa Participante” declara que:





Es una sociedad Mexicana constituida y con existencia juridica de conformidad con


las leyes de Mexico, y que cuenta con capacidad legal para celebrar y cumplir el


Contrato, lo que se acredita mediante la escritura publica numero 22,818 de fecha


22 junio 1972, otorgada ante la fe del licenciado Eduardo Del Valle, notario publico,


encargado de la Notaria numero 61 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal, inscrita


en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en la


seccibn de comercio, bajo el numero 349, a fojas 330, volumen 840, libro tercero,


de fecha 09 de agosto de 1972 y mediante la escritura publica numero 60,333 de


fecha 11 de noviembre de 1980, otorgada ante la fe del licenciado Jorge H. Falomir,


notario publico numero 59 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal, inscrita en el


Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el folio


mercantil numero 19490 , de fecha 09 de diciembre de 1980.


II. Conoce las Leyes Aplicables;


III. Tiene la organizacion, la experiencia y la capacidad tecnica, financiera y legal para


cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;


IV. Ha llevado a cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones


corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales


aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni bl ni ningun tercero asociado con


el se encuentra en cualquiera de los supuestos del articulo 59 de la Ley de Pemex


ni en los supuestos contemplados por el articulo 12 de las DAC; y


La capacidad juridica de su representante para celebrar el Contrato se acredita


mediante el poder protocolizado mediante escritura publica numero 29,617,


otorgada ante notario publico numero 138 de la ciudad de Mexico, Distrito Federal


bp7


" a-' jt


'T 'f


3








 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








licenciado Josb Antonio Manzanero Escutia, de fecha 30 de septiembre de 2009 y


conforme a dicho poder celebra este Contrato.


PEP, SPE y la Empresa Participante, declaran que:


I. Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento


de las disposiciones aplicables a su organizacibn corporativa, derivadas de las


Leyes Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitacion, aquellas


relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de exportacibn,


disposiciones anti-boicot y antimonopolios, cumplimiento de requisitos de entidades


regulatorias y disposiciones de seguridad interna;


II. Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en


relacion con el Contrato seran llevadas a cabo de conformidad con las Leyes


Aplicables; y


III. Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo


vigente celebrado entre Petroleos Mexicanos, por si y en representacion de sus


Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica


Mexicana.


Con base en las declaraciones anteriores, las Paries acuerdan las siguientes








Clausulas








Clausula 1


Definiciones e interpretation





1.1. Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del


Contrato:


“Abandono” significa todas las actividades de abandono y recuperacibn,


incluyendo, sin limitacion, el taponamiento y abandono de Pozos, el desmontaje y


retiro de plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauracion


del Area Contractual a su estado natural, de conformidad con las Leyes Aplicables,


la Experience y Practicas Prudentes de la Industria y las secciones de Abandono


del Plan de Desarrollo, Presupuestos y de los Programas de Trabajo aprobados, asi


como con el Plan de Abandono y Recuperacibn, en los terminos previstos en la


P.ldinciiln 1ft


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








“Anexo” significa cada uno de los anexos que se integran a este Contrato y que


forman parte del mismo, asi como las modificaciones que se realicen a los mismos


durante el plazo.


“Ano Contractual” significa:


(i) para el Periodo Inicial, un periodo de doce (12) meses contados a partir del


dia siguiente de la fecha de terminacion de la transition o de cada


aniversario de cada dia siguiente a dicha fecha.


(ii) para el Periodo de Desarrollo:


(a) un primer periodo que inicie a partir de la terminacion del Periodo Inicial


y que concluya el 31 de diciembre de ese ano,


(b) finalizado el primer periodo a que se refiere el inciso (a), un periodo de


un (1) aho que inicia el primero de enero de cada ano.


“ano” significa un aho calendario.


“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en


Sectores, asi como las formaciones geologicas de dicha superficie hasta cualquier


profundidad, segun tal superficie sea modificada confer me a los terminos y


condiciones del Contrato, y en la cual el Contratista esta autorizado y obligado en


virtud del Contrato a llevar a cabo los Servicios. Asimismo, el Area Contractual sera


considerada, para efectos de la Ley Federal de Derechos, como un campo.


“Barril” significa la unidad de medida equivalente a un volumen igual a cuarenta y


dos (42) galones de los EE.UU. a una temperatura de sesenta grados (60°)


Fahrenheit.


“Campo” significa, para efectos del Contrato, el area debajo de la cual estan


localizados uno o mas yacimientos de Hidrocarburos en una o m&s formaciones en


la misma estructura o entidad geologica.


"Caso Fortuito o Fuerza Mayor” significa los actos o eventos previstos en la


Clausula 21.1.


“Compama Lider” tendra el significado previsto en la Clausula 4.3; queda


entendido que la Compama Lider sera la SPE.


“Compama Relacionada” significa, en relation con cualquier Persona, cualquier


otra Persona que la controle directa o i nd i recta me nte, que este controlada por dicha


Persona, o que se encuentre bajo un control comun con dicha Persona. Para los


efectos de esta definition, el termino “control” de cualquier Persona significa el


poder para dirigir, administrar o dictar la gestion o politicas de administration de la


misma, ya sea mediante la tenencia de acciones o de cualesquiera otros valores


c


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Comunicacion de Continuacion” significa la comunicacion, con cuya entrega a


PEP el Contratista puede elegir continuar ejecutando los Servicios en el Area


Contractual despues del Periodo Inicial, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula


6.3.


“Condensado” significa cualesquiera Hidrocarburos en estado liquido bajo presion


atmosferica y a temperatura ambiente que son extraidos o condensados del Gas.


“Contratista” significa PERFOLATINA, S.A. DE C.V.


“Contrato” significa el contrato para la produccion de Hidrocarburos, incluyendo


todos los Anexos que se adjuntan al mismo y que constituyen parte integral del


Contrato, asi como todas las modificaciones o enmiendas que se hagan al mismo


de conformidad con sus terminos.


“Crudo" significa cualesquiera Hidrocarburos que se encuentran en estado liquido


bajo presion atmosferica y a temperatura ambiente, excluyendo Condensados.


"Cuenta de Abandono” tendra el significado previsto en la Clausula 18.7.


“Cuenta Operativa” tendra el significado previsto en el numeral 4.2 de los


Procedimientos de Registro Financiero.


“DAC” significa las Disposiciones administrativas de contrataeion en materia de


adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de


car^cter productivo de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries emitidas por


el Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos.


"dia” significa un dia calendario.


“Dia Habil" significa cualquier dia que no sea sabado, domingo u otro que este


considerado como dia de asueto de acuerdo con la legislation de Mexico.


“Documentos Tecnicos” significa todos los estudios, reportes, hojas de calculo y


bases de datos, en cualquier forma, relativos al Area Contractual o los Servicios.


“Dolares” o “USD” significa dolares de los Estados Unidos de America.


"Embargo Previo al Laudo” significa cualquier orden, decreto, embargo u otra


decision (cualquiera que sea su denomination) de cualquier corte, tribunal, organo


arbitral u otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la


Clausula 25.5 del Contrato, que embargue, decomise, congele o de otra forma


restrinja el uso o disposition de cualquier bien (tangible o intangible) antes de la


emision del laudo final, ya sea que la posesion o control de dicho bien la tenga una


Por+^ r\ i in torA


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





“Empresa Participante” significa CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA,


S A. DE C.V.


“Entidad Garantizada” tendra el significado previsto en el Anexo 2.


“Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria” significa las mejores


practicas, metodos, estandares y procedimientos generalmente aceptados y


acatados internacionalmente por operadores expertos, prudentes y diligentes, con


experiencia en materia de exploracion, evaluation, desarrollo y produccidn de


Hidrocarburos, los cuales, en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los


hechos conocidos al momento de tomar una decision se consideraria que


obtendrian los resultados planeados y maximizarian los beneficios economicos para


PEP de la explotacion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual.


“Experto Independiente” significa la Persona seleccionada de acuerdo con la


Clausula 25.3.


“Fecha Efectiva” significa la fecha determinada de conformidad con la Clausula 3.1.


“Garante” significa la Companla Relacionada de la Compafiia Lider o la empresa


matriz en ultima instancia de la Compafiia Lider que emitira la Garantla Corporativa


a la firma del Contrato de conformidad con la Clausula 17.1.


"Garantla" significa la Garantla del Cumplimiento y/o la Garantla Corporativa, segun


to requiera el contexto.


“Garantla de Cumplimiento" significa las garantlas a ser entregadas por el


Contratista de conformidad con la Cldusula 17.2.


“Garantlas Corporativas" significa las garantias de las obligaciones del Contratista


bajo este Contrato, que seran emitidas de conformidad con lo estipulado en la


Clausula 17.1.


“Gas” significa todo Hidrocarburo gaseoso bajo presion atmosferica y a temperatura


ambiente, incluyendo gas humedo, gas seco, gas producido a boca de Pozo y gas


residual despues de la extraction de Hidrocarburos llquidos del gas humedo.


“Gas Asociado” significa el Gas natural que existio o existe en un yacimiento con


Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crudo.


‘Gastos de Abandono” significa los Gastos en los que el Contratista tiene que


incurrir para el Abandono.


“Gastos” significa todos los costos, gastos y obligaciones relacionados con los


Servicios en los que incurra el Contratista.


 Gontrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





'Gastos Elegibles’' son los Gastos por los rubros previstos en el numeral 2.3 de los


Procedimientos de Registro Financiero.


‘Gastos Recuperables" significa los Gastos Elegibles que sean considerados


recuperables conforme al Anexo 3, y que es un elemento para el calculo de la


Remuneracion, conforme al mismo Anexo 3.


"Grupo Directivo” significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervisidn


de los Servicios, que sera nombrado por las Partes de conformidad con la Clausula


26, durante los primeros quince (15) dias de la transicion a que se refiere la


Clausula 5.1.





“Hidrocarburos” significa los compuestos de carbono e hidrogeno que se


encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie o en el subsuelo, cualquiera


que sea su estado flsico.


"Hidrocarburos de Insumo” significa los Hidrocarburos usados en los Servicios,


consumidos, quemados, venteados o reinyectados al yacimiento, en la manera y


cantidades aprobadas por PEP, tomando como parametros maximos los contenidos


en las Leyes Aplicables.


‘Hidrocarburos Netos” significa los Hidrocarburos que seran entregados por el


Contratista y recibidos por PEP en los Puntos de Medicion, de conformidad con el


Anexo 6, resultado de la diferencia que exista entre los Hidrocarburos Producidos


menos los Hidrocarburos de Insumo.


‘‘Hidrocarburos Producidos" significa el volumen total de Hidrocarburos extraidos


del Area Contractual.





“Impuestos” significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estatales o


municipales, presentes o futuras (incluyendo, sin limitacion, impuestos sobre la


renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre


ganancias extraordinarias, sobre cambio de moneda e impuestos al valor


agregado), cargos (incluyendo, sin limitacion, cargos por documentacion, licencia o


registro), aprovechamientos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier


naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a


impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o determinados por


cualquier autoridad gubernamental.


“Informacion del Contrato” tendra el significado previsto en la Clausula 29.1


“Informe de Evaluacion” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 6.7





"Instalaciones de Entrega” significa todas las instalaciones y equipos necesarios


ubicados o que se ubiquen fuera o dentro del Area Contractual, para transportar


asta los Puntos de Medicion, comprimir, medir, almacenar o acondicionar los


drocarburos producidos dentro del Area Contractual; incluyen todas las


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





instalaciones para pruebas y separacion de produccion, compresores, tanques de


almacenamiento, medidores, baterias, ductos, bombas y cualquier otro equipo


necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en


los yacimientos del Area Contractual.


“Instalaciones Despues del Punto de Medicion” significa todas las instalaciones y


equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar, acondicionar o distribuir


los Hidrocarburos despues de los Puntos de Medicion, incluyendo todos los ductos


para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de


almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de


Medicion a la respectiva refineria u otros puntos de venta de PEP.


“Instalaciones Principales” significa los principales componentes de


infraestructura que el Contratista tendrS que disenar, construir, instalar, mantener


y/u operar para llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos de


Medicion, incluyendo cualquier instalacion de produccion o proceso, los Pozos, los


cabezales de Pozos, los ductos y otras Kneas de flujo, as! como cualquier unidad de


produccion, almacenamiento o descarga.


“Ley de Pemex” tendra el significado previsto en la Declaration II de PEP.


“Leyes Aplicables” o “Leyes de Mexico” significa todas las leyes, reglamentos,


decretos, sentencias judiciales, ordenes administrativas y denies normas o


decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en


Mexico y que se encuentren en vigor en el momenta de que se trate, a cuyo


cumplimiento se encuentran sujetas las Partes.


“LIBOR” significa, para cualquier fecha de determinacion, la tasa de interes anual


vigente dos (2) dias bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinacion,


aplicable a Dolares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor


referido como el LIBOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o


cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres,


Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habit en Londres, en el


dia h^bil inmediatamente anterior) o, si dicha LIBOR 01 Page no se encuentra


disponible, la tasa de interns anual aplicable a Dolares por un periodo de seis (6)


meses que aparezca en la pagina 3750 del AP/Dow Jones Teferate Systems


Monitor (o cualquier pagina que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de


Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un dia habil en


Londres, en el dia habil inmediatamente anterior), calculado con base en el numero


de dias transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que tanto el


LIBOR 01 Page como la pagina 3750 antes referida no se encuentren disponibles,


entonces las Partes designaran un mecanismo alternative consistente con las


practicas del mercado de Eurodolar para determinar dicha tasa.


“Manual API” significa el API Manual of Petroleum Measurement Standards


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





“Materiales” signifies toda la maquinaria, herramientas, equipos, articulos, tuberias,


instalaciones, equipo de perforacion y produccion, plantas, infraestructura,


suministros y Documentos Tecnicos adquiridos, suministrados, arrendados o


poseidos de cualquier otra forma para su utilizacibn en los Servicios, incluyendo las


Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega.


“mes” significa un mes calendario


“Mexico” significa los Estados Unidos Mexicanos


“Obligacion de Trabajo” significa el valor de los Servicios en los terminos previstos


en el numeral II del Anexo 5.


“Partes’1 significa PEP, [SPE] y cada una de las Empresas Participantes.


“Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries” significa un organismo


publico descentralizado del Gobierno Federal de Mexico y/o sus organismos


subsidiaries.


“Periodo de Desarrollo” significa el periodo que inicia al termino del Periodo Inicial


y que concluye con la termination del Contrato por cualquier motivo.


“Periodo Inicial” significa el periodo previsto en la Clbusula 5.2.


“Perjuicio” significa la privation de cualquier ganancia licita que debe ser


indemnizada por quien la causa y que no incluye lucro cesante por la produccibn de


Hidrocarburos.


"Persona” significa cualquier persona fisica o moral en tbrminos de las Leyes


Aplicables, asi como otros entes juridicos tales como asociaciones sin personalidad


juridica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales.


“Plan de Abandono y Recuperation” tendra el significado que se le atribuye en la


Clausula 18.5.


“Plan de Desarrollo” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula 7.1.


“Pozo” significa un agujero en la tierra de mas de ciento cincuenta (150) metros de


profundidad.


"Presupuesto ’ significa una estimation de los Gastos de los conceptos incluidos en


los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos de Registro


Financiero.


“Procedimientos de Registro Financiero” significa los procedimientos de registro


financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 4.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








“Programa de Trabajo” significa un programa, de conformidad con lo estipulado en


la Clausula 10, que especifica los Servicios que ser£n ejecutados por el Contratista


durante el periodo correspondiente, asi como los tiempos estimados para la


realization de las actividades de dicho programa, el cual estara sujeto a la


aprobacion por escrito de PEP.


“Programa Inicial” significa el valor de los Servicios en los terminos previstos en el


numeral I del Anexo 5, los cuales el Contratista deberS llevar a cabo durante el


Periodo Inicial.





‘Puntos de Medicion” significa los puntos designados por PEP dentro o fuera del


Area Contractual e indicados en el Anexo 6, en los que el Contratista debera


entregar los Hidrocarburos Netos, y donde se mediran y verificaran los


Hidrocarburos Netos, segun lo estipulan el Contrato y las Leyes Aplicables.


“Remuneration” significa la unica obligation de pago a cargo de PEP frente al


Contratista por la ejecucion de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas


en este Contrato. El importe a pagar sera determinado de conformidad con lo


previsto en el Anexo 3.


“Sector” significa un area de un (1) por un (1) minuto geografico.


“Servicios” significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la


produccion de Hidrocarburos dentro del Area Contractual, para lo cual el Contratista


podra realizar Servicios de Exploracion, Servicios de Desarrollo, Servicios de


Produccion y Abandono.


“Servicios de Desarrollo” significa todas las actividades llevadas a cabo para


desarrollar un Campo.


“Servicios de Exploracion” significa todas las actividades llevadas a cabo con el


objetivo de incorporar reservas de nuevos yacimientos o Campos, o en estructuras


diferentes de los yacimientos o Campos desarrollados o en desarrollo, tal como sus


limites son conocidos con base en el reporte anual de reservas, y presentados y


aprobados en un Programa Anual de Trabajo con dicho objetivo.


“Servicios de Produccion" significa, con respecto a cualquier parte del Area


Contractual que se encuentre en produccion durante la vigencia del Contrato, todas


las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo y el mantenimiento


de la produccion del Area Contractual. Pueden incluir el mantenimiento de


Instalaciones de Entrega y demas instalaciones que por condiciones operativas y


debidamente justificadas en beneficio de PEP pudieran estar fuera del Area


Contractual.





“Sociedad de Propositos Especificos” o SPE significa la sociedad que hayan


constituido las Empresas Participantes o, en su caso, el licitante individual, para la


^uscripcion del Contrato. La SPE sera el Contratista.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





“Subcontratistas” significa aquellas Personas que lleven a cabo Servicios a


solicitud del Contratista, conforme a la Clausula 19.5.


“Tarifa’' significa ia tarifa en valor presente, expresada en Dolares por Barril, que es


resultado de la cotizacion del Contratista.


“Tecnologia del Contrato” tendra el significado que se le atribuye en la Clausula


29.2.


“Tercero Contratista" significa uno o mas contratistas de PEP conforme a uno o


mas acuerdos independientes similares al Contrato.


1.2. Singular v plural. Los terminos definidos en la Clausula 1.1 podran ser utilizados


en el Contrato tanto en singular como en plural.


1.3. Encabezados v referencias. Los encabezados de las clausulas del Contrato han


sido insertados unicamente por conveniencia y no afectaran en forma alguna la


interpretacibn del mismo.


Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa,


para todos los efectos de este Contrato:


a) los terminos definidos en este Contrato tendran el significado que se les


asigna en la Clausula 1.1;


b) todas las referencias en este Contrato a Clbusulas o Anexos se refieren a las


clbusulas y a los anexos de este Contrato;


c) las palabras que impliquen un genero se referiran a ambos generos;


d) todas las referencias a "incluye", "incluyen", "incluyendo" o "inclusive"


significaran "incluyendo, sin que constituya limitacion"; y


e) en las cantidades que se utilicen, los decimales seran separados mediante


un punto.


1.4. Interpretation. Las Partes convienen en que la interpretation de este Contrato, en


lo presente y futuro, se sujetara a lo establecido en el capitulo correspondiente del


Codigo Civil Federal, y tomara como marco lo dispuesto en los articulos 25, 27, 28


y 134 de la Constitution Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, y en terminos


de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petroleo y


de la Ley de Pemex.


Las Partes convienen que la ejecucion de los Servicios es en beneficio y bajo la


cooperation de ambas Partes. Como consecuencia de lo anterior, y sin perjuicio


de lo estipulado en el pbrrafo precedente, las Partes se obligan no solo a lo


expresamente pactado, sino tambien a los efectos que segun su naturaleza son


conforme a la buena fe, al uso o a la ley.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





1.5. Manifestaciones del Contratista El Contratista manifiesta a PEP que tiene y


mantendra durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a traves de sus


Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los


Servicios conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma


exitosa actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener


los recursos y la capacidad juridica, tecnica y economica para cumplir con todas


las obligaciones contraidas en los terminos de este Contrato. El Contratista y las


Empresas Participantes manifiestan que las circunstancias expresadas en sus


declaraciones continuaran vigentes despues de la Fecha Efectiva y durante la


totalidad del plazo, en beneficio de PEP.








Clausula 2


Objeto del Contrato


2.1. Obieto. El objeto del Contrato es la ejecucion de todas las actividades necesarias


para la production de Hidrocarburos dentro del Area Contractual (los “Servicios”),


de conformidad con lo establecido en las Leyes Aplicables, la Experiencia y


Practicas Prudentes de la Industria y los terminos y condiciones del Contrato.


Todos los Hidrocarburos que se produzcan bajo este Contrato seran en todo


momento propiedad de PEP.


Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente


celebrado entre Petroleos Mexicanos, por si y en representation de sus


Organismos Subsidiaries, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republica


Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendra derecho a realizar


los Servicios y todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del


Contrato. Como contraprestacion, el Contratista tendra derecho a recibir el pago de


la Remuneration conforme a los terminos del Contrato.


2.2. Fondeo. Con exclusion del personal de PEP, el Contratista ser£ el unico


responsable y cubrira todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnologta,


Materiales y financiamiento necesarios para la ejecucion de los Servicios. Salvo


por el pago de la Remuneracibn conforme al Contrato, PEP no asumira ningun


riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningun caso


se entendera que PEP garantiza que el Contratista tendra suficientes ingresos para


cubrir los Gastos en que incurra por la ejecucion de los Servicios.


2.3. Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como unico responsable


del control y la direction de la industria petrolera segun se define esta en las Leyes


Aplicables, PEP mantendra el control y poder de decision sobre los Servicios


conforme a los terminos del Contrato.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





2.4. Limites del Contrato v no otorqamiento de la propiedad. De conformidad con


los articulos 25, 27, parrafo sexto y 28, parrafo cuarto de la Constitucion Polltica de


los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere


al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras


operaciones petroleras en el Area Contractual. Por lo que, bajo ninguna


circunstancia se entendera que el Contrato confiere al Contratista derecho de


propiedad alguno sobre los depositos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad


de Mexico y asi permanecerdn en todo momento. Asimismo, este Contrato no


confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni


derecho a participar de los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta,


los cuales seran y permaneceran propiedad de PEP. Igualmente, en ningun caso,


otros recursos minerales existentes en el Area Contractual (sean o no descubiertos


por el Contratista) seran propiedad del Contratista, el cual no tendrd derecho a


explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna. Este


Contrato no le concede al Contratista ningun derecho sobre el Area Contractual o


cualquiera de sus recursos naturales, exceptuando aquello que sea necesario para


el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.








Clausula 3


Plazo del Contrato y renuncia





3.1. Fecha Efectiva. Este Contrato entrara en vigor el 1 de Julio de 2014 (la “Fecha


Efectiva”).


3.2. Plazo. Sujeto a los demas terminos y condiciones del Contrato, la duracion del


mismo es de hasta treinta y cinco (35) Anos Contractuales para todos los


Servicios. No obstante lo anterior, continuaran vigentes las estipulaciones que por


su naturaleza tengan que ser cumplidas despues del vencimiento del plazo,


particularmente las relativas al Abandono y a la indemnizacion, de conformidad con


el Contrato. El plazo del Contrato se dividira en una transicion, el Periodo Inicial y


el Periodo de Desarrollo.


El plazo podra ser ampliado en caso de extension del Area Contractual o por


conveniencia econdmica para PEP, mediante convenio modificatorio que


acordaran las Partes.


3.3. Renuncia del Contratista. El Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento,


podra renunciar irrevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Area


Contractual, entregando a PEP una comunicacion por escrito con por lo menos tres


(3) meses de anticipacidn a la fecha efectiva de renuncia. En tal caso, antes de


i ■ rt I n ni m/Mn ai i r4a /■> a ■


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





a) el Contratista debera cumplir plenamente con el Programa Inicial o la


Obligacion de Trabajo del Ano Contractual, segun corresponda; o


b) el Contratista debera pagar a PEP, por la opcion de renuncia, los montos


correspondientes al cien por ciento (100%) de la parte no ejercida del


Programa Inicial o de la Obligacion de Trabajo del Ano Contractual, segun


corresponda; o


c) PEP ejecutara las Garantias para cobrar los montos correspondientes al cien





por ciento (100%) de la parte no ejercida del Programa Inicial o de la


Obligacion de Trabajo del Afio Contractual, segun corresponda.





Adicionalmente a los incisos anteriores, el Contratista deber& cumplir con las


obligaciones relativas al Abandono, de conformidad con lo estipulado en la


Clausula 18.


La renuncia del Contratista conforme a la presente Clausula 3.3, significara la


renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respecto


a los Servicios en el Area Contractual y se considerara que el Contratista ha


renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato,


sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto de la Remuneracion por parte


de PEP.








Clausula 4


Empresas Participantes y Compama Lider


4.1. Participacion. Las Empresas Participantes son las siguientes:





Empresa Participate Participacion, %





CONSTRUCTORA Y PERFORADORA 98%


LATINA, S.A. DE C.V.








4.2. Responsabilidad solidaria. Cada una de las Empresas Participantes sera


solidariamente responsable frente a PEP por el cumplimiento de todas y cada una


de las obligaciones del Contratista conforme a este Contrato.


4.3, Compama Lider. SPE, para los efectos del Contrato, sera considerada como la


Compama Lider y sera la unica interlocutora con PEP. Queda entendido que el


incumplimiento de SPE como Compama Lider de sus obligaciones frente a las


Empresas Participantes o a los demas accionistas de la SPE no relevar£ ni liberara


a ninguna de las Empresas Participantes de su responsabilidad solidaria frente a


PEP.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Clausula 5


Transicion y Periodo Inicial


5.1. Transicion. Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo Inicial, se


realizara la transicibn del Area Contractual, de PEP al Contratista; tal transicibn


tendra una duration maxima de tres (3) meses. Durante la transicion, las Partes


acordaran y llevarbn a cabo las actividades preparatorias que consideren


necesarias para el inicio de los Servicios y levantarbn un acta en la que se seftalen


las incidencias relacionadas con dicha transicion.


Durante la transicion, PEP transferira al Contratista, de conformidad con lo


estipulado en el Anexo 1, los activos y materiales senalados en dicho Anexo 1.


Queda entendido que el Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de los


activos y materiales que hubiere recibido en terminos de este pbrrafo, incluyendo el


Abandono.


5.2. Periodo Inicial. Salvo en el caso que el Contratista solicite reducir o extender el


Periodo Inicial, bste tendrb una duracion de veinticuatro (24) meses contados a


partir del fin de la transicion del Area Contractual de PEP al Contratista, indicada


en la Clausula 5.1.


El Contratista podra solicitar la extension del Periodo Inicial hasta por doce (12)


meses adicionales si ha cumplido con el Programa Inicial y, con base en los


resultados de los Servicios llevados a cabo durante los primeros veintidos (22)


meses del Periodo Inicial, concluye que la extensibn es necesaria para probar


nuevas tecnologias o tecnicas de exploration o production de Hidrocarburos que


resulten en diminution de costos o en incremento en la produccibn de volumenes


de Hidrocarburos. En este caso, el Contratista deberb solicitar la extension del


Periodo Inicial con por lo menos cuarenta y cinco (45) dias antes del termino de los


veinticuatro (24) meses a que se refiere el parrafo anterior. En caso de extension


del Periodo Inicial, el Programa Inicial sera incrementado en la misma proporcion en


que se extienda el Periodo Inicial (expresada en meses enteros) respecto a los


veinticuatro (24) meses a que se refiere el parrafo anterior.


En caso de que durante la transicion a que se refiere la Clausula 5.1 no se hubiera


concluido la transferencia de PEP al Contratista de los activos y materiales de


conformidad con el Anexo 1, las Partes podran acordar concluir tal transferencia


durante los primeros tres (3) meses del Periodo Inicial. Queda entendido que el


Contratista asumira toda la responsabilidad respecto de los activos y materiales que


hubiere recibido en tbrminos de este parrafo, incluyendo el Abandono. Asimismo,


queda entendido que lo estipulado en este parrafo no modificara el inicio ni la


duracibn del Periodo Inicial.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Clausula 6


Servicios durante el Periodo Inicial


6.1. Servicios en el Periodo Inicial. Durante el Periodo Inicial, el Contratista realizara


Servicios de Exploracion en el Area Contractual, cumpliendo con el Programa


Inicial. Adicionalmente, el Contratista podra, de conformidad con el Programa de


Trabajo aprobado, llevar a cabo cualesquiera de los Servicios que considere


convenientes, sean estos para exploraci6n, para una evaluacibn mas detallada de


los yacimientos de Hidrocarburos, para la realizacion de pruebas y soluciones


tecnologicas, inclusive recuperacion mejorada, o para el desarrollo o la produccion


de los Hidrocarburos.


6.2. Decision de no proceder despues del Periodo Inicial. En caso de que el


Contratista no le entregue a PEP a mas tardar treinta (30) dlas antes del termino


del Periodo Inicial o, en su caso, previo al termino del periodo senalado en la


Clausula 6.6, una comunicacion que establezca su intencion de continuar con los


Servicios despubs del Periodo Inicial (la “Comunicacion de Continuacibn”), al


finalizar el Periodo Inicial se considerate que el Contratista ha renunciado, en los


terminos senalados en la Clausula 3.3, a su derecho de realizar Servicios en el


Area Contractual, sin que tenga derecho a recibir pago alguno distinto a la


Remuneracion por parte de PEP por los Servicios prestados durante el Periodo


Inicial.


6.3. Comunicacibn de Continuacion por viabilidad de desarrollo. A mas tardar


treinta (30) dias antes del termino del Periodo Inicial, el Contratista podra entregar


la Comunicacion de Continuacion a PEP, en cuyo caso se entendera que el


Contratista esta en condiciones de comprometerse a la ejecucion de un Plan de


Desarrollo. En caso de que PEP no este de acuerdo con la opinion del Contratista


respecto de la viabilidad del desarrollo, debera comunicar su opinion al Contratista


dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentation de la Comunicacion de


Continuacion; tal opinion se basate en: (i) la Experiencia y Practicas Prudentes de


la Industria, (ii) evaluaciones tecnicas (pruebas geologicas, pruebas de nuevas


tecnologias, recuperacibn mejorada, pruebas de laboratorio y prospectivas) que


muestren que la tecnologia que se planea emplear no puede ser aplicada


exitosamente, y (iii) una evaluation economica con base en las condiciones del


Contrato. En este caso, el Contratista debete considerar los argumentos de PEP y,


de considerarlo conveniente, dentro de los siguientes treinta (30) dias, modificar la


declaration de viabilidad de desarrollo que hubiere hecho inicialmente. El


Contratista considerate la incorporation de los comentarios de PEP, sin perjuicio


de su derecho de pasar al Periodo de Desarrollo si ratifica su compromiso de


ejecutar el Plan de Desarrollo.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Junto con la Comunicacion de Continuacion, el Contratista debera entregar un


programa de actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dfas


del Periodo de Desarrollo.


6.4. Incumplimiento del Programa Inicial. Por incumplimiento del Programa Inicial, el


Contratista debera pagar a PEP, (i) al tbrmino del Periodo Inicial o (ii) a la


terminacion voluntaria del Contrato durante el Periodo Inicial conforme a la


Clausula 3.3, segun sea el caso, el monto de cualquier parte no ejecutada del


Programa Inicial. PEP tendra derecho de ejecutar cualquiera de las Garantlas


previstas en la Clausula 17 en caso de que el Contratista no pague dicho monto


dentro de los quince (15) dias siguientes a la entrega de la comunicacibn


correspondiente de parte de PEP.


6.5. Reportes de perforacion. Dentro de los treinta (30) dlas siguientes a la


terminacion de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de


terminacion de Pozo, que contenga todos los asuntos relevantes e indicara, entre


otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de


Hidrocarburos y cualquier otra informacibn de importancia, incluyendo informacibn


sobre la tecnologia empleada y quimicos empleados en la fractura, en su caso. El


Contratista debera mantener registro en formato electronico, en original y


reproducible con buena calidad, de toda la informacibn geologica y geofisica


relacionada con el Area Contractual, y debera entregar a PEP dicha informacibn,


incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos deberbn contener los


detalles de la perforacion, profundizacion, taponamiento y Abandono de los Pozos


de acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, e incluiran: (i)


el estrato geolbgico a traves del cual el Pozo fue perforado, (ii) el revestimiento y


equipo de fondo instalado en el Pozo y las modificaciones y alteraciones que haya


tenido, y (iii) los anblisis de los Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren


encontrado.


6.6. Extension de vacimiento v desarrollo unificado.


En caso de que el Contratista identifique la posibilidad de un desarrollo unificado


(ya sea que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formacibn o


deposito que se extienda mas allb del limite del Area Contractual, o (ii) sea parte de


un grupo de yacimientos de Hidrocarburos, formaciones o depositos que pudiera


ser considerado como un Campo individual de conformidad con la Experiencia y


Prbcticas Prudentes de la Industria) o de utilizar instalaciones conjuntas, el


Contratista podra solicitar a PEP su aprobacion para la unificacibn de un Campo o


para el uso u operacion conjunta de instalaciones, segbn sea aplicable. En tal caso,


el Contratista debera entregar a PEP la informacibn tecnica de soporte que


justifique su solicitud.


PEP, a su sola discrecion, podra aprobar la solicitud del Contratista respecto al


desarrollo unificado o uso de instalaciones conjuntas. En su caso, PEP comunicara

















/


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





al Contratista su aprobacibn, y se procederb de conformidad con lo estipulado en la


Clausula 9.


Si, previo a la entrega de la Comunicacibn de Continuacion, el Contratista solicita


un desarrollo unificado o la utilizacibn de infraestructura conjunta, el Contratista no


estara obligado a emitir una Comunicacion de Continuacion sino hasta, lo que


ocurra primero: (i) seis (6) meses despubs de que PEP le hubiere comunicado la


aprobacibn de desarrollo unificado o uso de infraestructura conjunta; o (ii) un (1)


mes despubs de que PEP, conforme a la Clbusula 9, hubiere aprobado el programa


o convenio de unificacion o de infraestructura conjunta correspondiente.


6.7. Informe de Evaluacion.


Adembs de las obligaciones del Contratista conforme a la Clausula 10.8, el


Contratista debera entregar a PEP a mbs tardar treinta (30) dlas antes del termino


del Periodo Inicial, un informe de todos los Servicios ejecutados durante el Periodo


Inicial (el "Informe de Evaluacibn”) que contenga la informacion a que se hace


referenda en el Anexo 7.








Clausula 7


Servicios de Desarrollo





7.1. Plan de Desarrollo. Si presenta la Comunicacibn de Continuacion, el Contratista


debera presentar a PEP dentro de los noventa (90) dias siguientes a la


presentacion de dicha Comunicacibn de Continuacion, el Plan de Desarrollo para


los Servicios a llevarse a cabo en el Area Contractual despubs del Periodo Inicial y


hasta la terminacion del Contrato.


El Plan de Desarrollo y sus modificaciones se elaborarbn tomando como


referenda para todo su contenido la Experiencia y Practicas Prudentes de la


Industria, y deberb disenarse de tal forma que se promueva la optimizacion del


Campo, incluyendo que bste no sufrirb una tasa de declinacion excesiva de


produccion o perdida de presion excesiva en relacion con las caracteristicas del


yacimiento.


Despubs de la presentacion de un Plan de Desarrollo por parte del Contratista,


PEP tendra un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dlas para comunicar por


escrito al Contratista su aprobacibn o rechazo a I proyecto de Plan de Desarrollo, el


cual sera revisado por el Grupo Directivo de conformidad con la Clausula 26.3.


PEP aprobara el Plan de Desarrollo siempre que bste: (i) cumpla con la Obligacion


de Trabajo de conformidad con el numeral II del Anexo 5; (ii) sea consistente con


Inc witorinc Ha Ha+arm inar-iAn Ha v/iahiliHaH Ha Hocarrnlln cpnalarln? an al AnPYD R








r


V


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





condiciones economicas esperadas; (iv) incluya un sistema de gestion de


seguridad, salud y protection ambiental a implementar, y los mecanismos para el


cumplimiento de las Leyes Aplicables en la materia; (v) no implique excesivos


Gastos considerando las caracteristicas geologicas del Area Contractual; (vi) sea


comercialmente viable o razonable considerando condiciones economicas


similares; (vii) incluya mecanismos adecuados para garantizar el grado de


integration nacional, transference de tecnologia, formation de capital humano y


desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos para eliminar el venteo de


Gas.


7.2. Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP. PEP podra


proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo presentado por el


Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP debera tomar en cuenta las


Clausulas 2.2 y 16.3, especialmente lo relativo a su inciso (ii), por lo que dichas


modificaciones: (i) no se referiran a especificaciones tecnicas que afecten las


tecnologfas propuestas por e! Contratista; y (ii) solo podran versar sobre el


incumplimiento de los incisos del bltimo parrafo de la Clausula 7.1.


Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo dentro de los


sesenta (60) dias siguientes a la entrega del proyecto del Plan de Desarrollo por


parte del Contratista, las Partes podran solicitar la intervention de un Experto


Independiente de conformidad con la Clbusula 25.3. Una vez emitido el dictamen


del Experto Independiente, el Contratista debera realizar las adecuaciones al


proyecto de Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el dictamen del


Experto Independiente y presentar el Plan de Desarrollo con tales adecuaciones a


consideration de PEP para su aprobacion.


La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo


propuesto por el Experto Independiente sera considerada como que el Contratista


ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato; en ese caso, se


estara a lo estipulado en la ultima parte de la Clausula 3.3.


7.3. Cumplimiento del Plan de Desarrollo v modificaciones. Una vez aprobado el


Plan de Desarrollo, el Contratista tendra derecho a realizar los Servicios para


implementar el Plan de Desarrollo aprobado hasta la terminacibn del Contrato, y


ejecutara el Plan de Desarrollo con oportunidad y de conformidad con los


Programas de Trabajo.


El Contratista podra proponer ocasionalmente modificaciones al Plan de


Desarrollo (entre otros, para disminuir los costos esperados, incrementar la


production, o con base en la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria),


en cada caso sujeto a la aprobacion de PEP conforme a lo previsto en la Clausula


7.1.


En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones


propuestas por el Contratista, las Partes podran solicitar la intervencibn de un


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








modificacion del Pan de Desarrollo, el Contratista debera cumplir con el Plan de


Desarrollo aprobado por PEP.


Las modificaciones se documentaran por escrito mediante comunicacion hecha de


conformidad con la Clausula 31 en la que conste la conformidad entre los


representantes de las Partes.


7.4. Reportes de perforacion. Dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la


termination de cualquier Pozo, el Contratista debera presentar un informe final de


terminacidn de Pozo y mantener registros oonforme a lo estipulado en la Clausula


6.5.





7.5. Pronosttco de production. El Contratista incluira en sus Programas de Trabajo un


pronostico de produccion por Pozo, por yacimiento y por Campo.


7.6. Servicios de Produccion. El Contratista deber£ llevar a cabo los Servicios de


Produccion necesarios, acordes con los volumenes de produccion pronosticados.


7.7. Instalaciones de Entreqa. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista


debera utilizar la infraestructura existente dentro y/o fuera del Area Contractual.


El Contratista debera disenar, construir, instalar, mantener y operar oportuna y


eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin perjuicio de lo estipulado en


la Clausula 19.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicaran las estipulaciones


previstas para los Materiales en la Clausula 13.


En el caso que en el Area Contractual o fuera de ella existan Instalaciones de


Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista debera


proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones,


considerando las acciones que deber£n tomarse conforme a la Experiencia y


Practicas Prudentes de la Industria. PEP asumira las responsabilidades por las


Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con el


resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la Clausula 14.3.


Asimismo, para el caso de Instalaciones de Entrega ubicadas fuera del Area


Contractual, las correspondientes obligaciones y responsabilidades de las Partes


se senalaran en los procedimientos de reception estipulados en la Clausula 12.4.


7.8. Decisi6n de no proceder con el Plan de Desarrollo. Si el Contratista no presenta


a PEP para su aprobacion el Plan de Desarrollo antes del termino del periodo de


noventa (90) dias a que se hace referenda en la Clausula 7.1, el Contrato se dar&


por terminado automaticamente y se considerara que el Contratista ha renunciado


a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir pago alguno


distinto de la Remuneration por parte de PEP.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Clausula 8


Area Contractual


8.1. Reduccion del Area Contractual. El Area Contractual sera reducida conforme a lo





establecido a continuacion, en el entendido de que nada de lo previsto en esta


Clausula 8.1 disminuira la Obligacion de Trabajo correspondiente.


En cualquier momento, mediante comunicacibn a PEP, el Contratista podra reducir


una parte del Area Contractual, en el entendido de que la parte del Area


Contractual que sea reducida debera consistir en una o dos breas de Sectores


contiguos, organizados en uno o dos pollgonos a ser aprobados por PEP. El


Contratista procurara reducir las partes del Area Contractual en las que no


pretenda realizar Servicios. Las partes que hayan sido reducidas deberan ser


entregadas a PEP, cumpliendo en lo aplicable lo dispuesto en la Clausula 22.7.


Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o no


actividades en la totalidad del Area Contractual, el Contratista sera responsable,


conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en cualquier parte del


Area Contractual que no haya sido reducida.


8.2. Extension del Area Contractual. El Contratista podra solicitar a PEP la extension


del Area Contractual. En este caso, el Contratista debera presentar a PEP, para su


aprobacion, un Plan de Desarrollo del area a incorporarse al Area Contractual


La aprobacion de la extension del Area Contractual estarb sujeta a: (i) que la


extension no exceda cincuenta por ciento (50%) el tamafio del Area Contractual


original; (ii) la extension sea contigua al Area Contractual; (iii) la extensibn no


forme parte del area contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con un


Tercero Contratista; y (iv) el Contratista haya tenido un desempeno adecuado, con


base en los indicadores clave de desempeno indicados en la Clausula 8.3.


Queda entendido que, en caso de que el Area Contractual sea extendida, la


Obligacion de Trabajo sera incrementada de conformidad con lo sefialado en el


Anexo 5.





8.3. Indicadores clave de desempeno. Cada ano, a partir del inicio del Periodo de


Desarrollo, PEP llevara a cabo una evaluation del desempeno del Contratista en la


ejecucion de los Servicios. El desempeno se medirb a traves de puntos asignados


con base en los indicadores clave de desempeno calculados de conformidad con lo


siguiente.





Indicador


clave de Ponderador Formula


desempeno


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Indicador


clave de Ponderador Formula


desempefio


• 1, si la produccion observada es mayor a


Productividad 40 la produccibn programada


• Produccion observada / produccion


programada, de otro modo


• 1, si el pago es igual o menor al


Presupuesto 20 presupuestado


• Presupuesto /pagos realizados, de otro


modo


Seguridad 20 • 1, si no hay accidentes fatales


industrial • 0, si hay al menos un accidente fatal





Proteccion • 1, si hay, al menos un 98% de


aprovechamiento de Gas


20 • 0, si el aprovechamiento de Gas es


menor a 98%


ambiental (El aprovechamiento de Gas incluye el empleo de


Hidrocarburos de Insumo)








La suma de los puntos obtenidos por el Contratista sera considerada para la


aprobacion de PEP respecto de la extension del Area Contractual.





Las Partes podr^n establecer, de mutuo acuerdo, otros indicadores de desempefio


tales como costo de descubrimiento, costo de desarrollo, costo de produccion por


Barril e indicadores de confiabilidad, entre otros.


En caso de que el indicador clave de desempefio relativo a proteccion ambiental


sea menor a uno (1) en mas de dos (2) ocasiones consecutivas, el Contratista se


hara acreedor a un ajuste en su facturacibn del mes inmediato siguiente a la


evaluation del desempefio de acuerdo con lo siguiente:





a) Se calcularb el promedio del monto de la Remuneration correspondiente a los


doce (12) meses previos a la evaluacion de desempefio.


b) El promedio calculado conforme al inciso a) anterior serb multiplicado por cero


punto cinco (0.5).


c) De la(s) factura(s) de los mes(es) siguiente(s) se restara la cantidad necesaria


para y hasta cubrir el monto resultante de la operation del inciso b) anterior.


8.4. Acceso al Area Contractual. Queda expresamente convenido que PEP,





directamente o a traves de un tercero, tendra el derecho de acceso al Area


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Cualquier acceso al Area Contractual de personal no directamente relacionado





con la realizacidn de los Servicios en el Area Contractual debera ser coordinado


por PEP, con el objeto de cumplir con las normas de seguridad aplicables y


procurar no interferir en las actividades del Contratista.








Clausula 9


Unificacion e instalaciones conjuntas





9.1. Unificacion.


a) En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formation


o deposito que se extienda mas alia del limite del Area Contractual, o (ii) sea


parte de un grupo de yacimientos o Campos que, conforme a la Experiencia


y Practicas Prudentes de la Industria, podria ser considerado como un


Campo, se extienda m£s alia del limite del Area Contractual, PEP podra


requerirle al Contratista, mediante comunicacion por escrito (ya sea por su


propia iniciativa o mediante la aprobacion de una solicitud de desarrollo


unificado presentada por el Contratista conforme a la Clausula 6.7), que


desarrolle el Campo conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista.


b) Si PEP aprueba la solicitud de desarrollo unificado o si PEP requiere al


Contratista unificar cualquier Campo con PEP o con cualquier Tercero


Contratista de acuerdo con lo previsto en el inciso a) de esta Clausula 9.1, el


Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista, segun sea


aplicable, en la preparation de un programa de desarrollo unificado y de un


convenio de unificacidn para el desarrollo del Campo. Cualquier programa de


desarrollo unificado debera prever el desarrollo o evaluation


economicamente optima de las estructuras, formaciones, depositos o grupo


de yacimientos o Campos, y deber£ buscar el mayor beneficio economico


para PEP.


c) Si el Contratista no logra un acuerdo en relation con los terminos del


programa de desarrollo unificado y un convenio de unificacion con PEP o con


el Tercero Contratista, segun sea aplicable, dentro de los cuarenta y cinco


(45) dias siguientes a que hubieran comenzado las negociaciones, el


desacuerdo se resolvera de conformidad con lo estipulado en la Clausula


9.3.


d) Dentro de los treinta (30) dias siguientes al acuerdo correspondiente o a la


decision del Experto Independiente a que se refiere este inciso, el Contratista


entregara a PEP, para su aprobacion, la propuesta de programa de


desarrollo unificado y el convenio de unificacion que hubieren acordado el


Contratista y el Tercero Contratista, o bien que hubieren sido decididos por el


Experto Independiente.


El Contratista no ejecutara programa de desarrollo unificado alguno ni


realizara modificaciones al mismo a menos que (i) el programa de desarrollo


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





unificado y el convenio de unificacion (o sus modificaciones) hayan sido


aprobados por PEP, o (ii) dicho convenio o modificacibn estb expresamente


condicionado a la aprobacion de PEP.





f) La porcibn unificada del Campo a cargo del Contratista conforme a cualquier


programa de desarrollo unificado aprobado por PEP, sera considerada para


todos los efectos como un Campo en el Area Contractual, sujeto a las


estipulaciones del Contrato.


g) El Contratista acuerda que de ser un “tercero contratista” bajo los tbrminos


de otro contrato para produccibn de hidrocarburos celebrado entre PEP y un


Tercero Contratista, cumplirb con las estipulaciones aplicables en dicho


contrato y, en particular, estara obligado a la decision de un experto


independiente en relacion con una unificacion.


h) Ninguna unificacion aprobada por PEP conforme al Contrato sera





considerada una cesion para efectos de lo previsto en la Clausula 23.1.





9.2. Instalaciones.





a) Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las


condiciones operativas, PEP podra requerirle al Contratista, mediante


comunicacion por escrito (ya sea por su propia iniciativa o con base en la


aprobacion de una solicitud de uso de instalaciones conjuntas presentada


por el Contratista conforme a la Clbusula 6.7), que la infraestructura e


instalaciones existentes en el Area Contractual sean utilizadas


conjuntamente con PEP o con un tercero designado por PEP si: (i) un


Campo dentro del Area Contractual no puede ser considerado comercial sin


la conexion o utilizacion de alguna parte de la infraestructura y/o


instalaciones relacionadas con el desarrollo de otro Campo que esta dentro


de un area a cargo de PEP o de un Tercero Contratista, o (ii) un Campo que


esta dentro de un area a cargo de PEP o de un Tercero Contratista no puede


ser considerado comercial sin la conexibn o utilizacion de alguna parte de la


infraestructura y/o instalaciones relacionadas con algun Campo dentro del


Area Contractual.





b) PEP podrb requerirle al Contratista, mediante comunicacibn por escrito (ya


sea por su propia iniciativa o con base en la aprobacion de una solicitud de


uso de instalaciones conjuntas presentada por el Contratista conforme a la


Clausula 6.7), que coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un


tercero designado por PEP en las operaciones necesarias para disenar y





construir, asi como para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o


instalaciones, si en la ausencia de dicho diseno, construccion, conexibn o


utilizacion conjunta (i) un Campo en el Area Contractual no puede ser


considerado comercial o (ii) un Campo que esta dentro de un brea a cargo de


PEP o de un Tercero Contratista no puede ser considerado como comercial.





El Contratista debera cooperar con PEP o con el Tercero Contratista, segun


sea aplicable, en la preparacion de un convenio sobre las instalaciones e


rvr


s 25 tn








 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








infraestructura conjunta que se requiera para la conexion, uso y, en su caso,


el diseno y construccibn de dichas instalaciones e infraestructura. Dicho


convenio debera incluir todos los aspectos que tlpicamente se cubren en ese


tipo de acuerdos, incluyendo, entre otros, derechos de acceso, capacidad, y


distribution de capital, costos y gastos de operation.


d) Dentro de los treinta (30) dlas siguientes al acuerdo correspondiente o


decisibn del Experto Independiente a que se refiere este inciso, el Contratista


entregara a PEP, para su aprobacibn, la propuesta de convenio de


infraestructura conjunta que hubiere acordado con el tercero nombrado por


PEP o con el Tercero Contratista, o bien que hubiere sido decidido por el


Experto Independiente.


e) El Contratista no celebrara convenio sobre instalaciones conjuntas ni


realizara modificaciones al mismo a menos que (i) el convenio sobre


instalaciones conjuntas (o sus modificaciones) haya sido aprobado por PEP,


o (ii) dicho convenio o modificacibn estb expresamente condicionado a la


aprobacibn de PEP.





f) En caso de uso de instalaciones conjuntas, PEP pagara al Contratista con


base en lo establecido en los tbrminos y condiciones del convenio de


infraestructura conjunta celebrado entre el Contratista y un Tercero


Contratista o un tercero designado por PEP.





9.3. Desacuerdo sobre unificacion o instalaciones conjuntas.


a) Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Clausulas 9.1 o 9.2,


sera sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo


Directivo, el cual procurara resolver dicha diferencia.





b) En caso de que el Grupo Directivo no pueda resolver las diferencias y no


haya un acuerdo entre el Contratista y PEP o el Tercero Contratista o el


tercero nombrado por PEP, segun sea aplicable, dentro de los tres (3) meses


siguientes al comienzo de la negociacion correspondiente, PEP solicitara que


se nombre a un Experto Independiente de conformidad con la Clausula 25.3.


c) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente y con la aprobacibn


de PEP al programa de desarrollo unificado y convenio de unificacion o


convenio de infraestructura conjunta a que se refieren las Clausulas 9.1(d) o


9.2(d), segun corresponda, el Contratista debera proceder sin retraso con los


Servicios de Desarrollo de conformidad con los terminos acordados en el


programa de desarrollo unificado y convenio de unificacion o convenio de


infraestructura conjunta, segun sea aplicable.


d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto


Independiente o a realizar el programa de desarrollo unificado y a celebrar el


convenio de unificacibn o el convenio de infraestructura conjunta de acuerdo


con lo previsto por el dictamen del Experto Independiente, tendra como


consecuencia automatica la reduccion de los Sectores de la parte del Area








-f, or-


26





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Contractual en la que se encuentre el Campo a ser unificado o en la que se


encuentran o serian construidas las instalaciones.








Clausula 10


Programas de Trabajo





10.1. Programas de Trabaio. El Contratista debera presentar a PEP, para su


aprobacion, Programas de Trabajo para los Servicios, incluyendo Abandono.


Durante el Periodo Inicial, el Programa de Trabajo debera cumplir oon el Programa


Inicial, mientras que durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo


deberan cumplir con el Plan de Desarrollo y con la Obligacibn de Trabajo. Todos


los Programas de Trabajo deberan cumplir con los Procedimientos de Registro


Financiero, la Experiencia y Prbcticas Prudentes de la Industria, las Leyes


Aplicables y los dembs terminos y condiciones previstos en el Contrato, incluyendo


compromisos de unification y de infraestructura conjunta.


Salvo por el programa del Periodo Inicial conforme a la Clausula 10.2, el


Contratista debera presentar el Programa de Trabajo de cada ano a mas tardar el


31 de octubre del ano anterior; no obstante, para efectos de planeacion de PEP, el


Contratista presentara una version preliminar a mas tardar el 30 de junio del ano


anterior.


En caso de que el Contratista entregue a PEP la Comunicacibn de Continuation,





tambien debera entregar un programa de actividades a realizar los primeros ciento


veinte (120) dias de! Periodo de Desarrollo.





Programa del Periodo Inicial. A mas tardar un (1) mes despues de la Fecha


10.2.


Efectiva, el Contratista debera presentar a PEP, para su aprobacion, el Programa


de Trabajo para el Periodo Inicial, el cual debera incluir los Servicios a realizar


10.3. durante dicho periodo y debera cumplir con el Programa Inicial.


Contenido de Programas de Trabaio. Los Programas de Trabajo deberan





contener, segun sea aplicable, lo senalado en el Anexo 14.


10.4. Aprobacion de Programas de Trabaio; modificaciones de PEP. En su caso, a





mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la presentacibn de un


Programa de Trabajo, PEP aprobarb el Programa de Trabajo o formulara y


comunicara al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objecion u observacion


que tuviera sobre el correspondiente Programa de Trabajo. Queda entendido que


PEP debera aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con: (i)


el Programa Inicial o la Obligacion de Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun


corresponda; (ii) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de Registro








 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








podra llevar a cabo Servicios no incluidos en un Programa de Trabajo aprobado,


excepto en caso de emergencia. PEP tendra un plazo maximo de treinta (30) dias


a partir de la presentation del Programa de Trabajo por parte del Contratista para


comunicar al Contratista por escrito la no aprobacion del Programa de Trabajo.


PEP solo podra negar la aprobacion del Programa de Trabajo en el caso de que el


Programa de Trabajo: (i) no cumpla con el Programa Inicial o la Obligacion de


Trabajo, segun corresponda; (ii) modifique el Plan de Desarrollo, en su caso; o (iii)


incluya condiciones que, en terminos del Contrato, requieran aprobacidn previa de


PEP sin que estas hubieren sido aprobadas.


El Contratista debera modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido


objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo


nuevamente a su aprobacion. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se


documentary mediante comunicacion hecha de conformidad con la Clausula 31


en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.


En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integration de los





Programas de Trabajo, PEP los podra aprobar parcialmente, mientras se llevan a


cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de conformidad con lo senalado


en el Contrato.





Asimismo, PEP contara con cinco (5) dias contados a partir de que el Contratista


entregue a PEP la Comunicacion de Continuation para aprobar el programa de


actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) dias del Periodo de


Desarrollo.





10.5. Asuntos no suietos a aprobacion de PEP. Atento a lo estipulado en las Clausulas


2.2 y 16.3, especialmente su inciso (ii), para que PEP se beneficie de la tecnologia


y mejores practicas, sera atribuible y responsabilidad exclusiva del Contratista y,


por tanto, no estara sujeto a aprobacion por parte de PEP lo siguiente: (i)


especificaciones tecnicas; (ii) el disefio y atributos de los Pozos e instalaciones; (iii)


la ingenieria, diseno o construccidn de instalaciones de recoleccidn y production


en el Area Contractual; y (iv) propuestas para la operation de los Pozos e


instalaciones de recoleccion y produccion en el Area Contractual.





10.6. Modificaciones del Contratista. El Contratista no podra hacer modificaciones, sin


el consentimiento por escrito de PEP, a los Programas de Trabajo aprobados en


aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Clausula 10.5. Si os util para los


Servicios, el Contratista podra solicitar a PEP su aprobacion para modificar un


Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud debera describir la


racionalidad y los beneficios de la modification propuesta. PEP formulara y


comunicara al Contratista cualquier objecion u observation que pueda tener


respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP debera


aprobar en un termino de quince (15) dias las modificaciones propuestas si el


Contratista demuestra que dichas modificaciones: (i) cumplen con el Programa


Inicial, la Obligacion d Trabajo y el Plan de Desarrollo, segun corresponda; (ii)


r\


Of' * V








 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





cumplen con los Procedimientos de Registro Financiero y los demas terminos y


condiciones del Contrato; (iii) cumplen con la Experiencia y Practicas Prudentes de


la Industrial (iv) cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no tendran un efecto


adverso en el medio ambiente. No obstante lo anterior, PEP podra objetar las


modificaciones a un Programa de Trabajo si las condiciones tecnicas o


economicas asi lo justifican. En tanto las Partes no lleguen a un acuerdo respecto


de las modificaciones propuestas, el Contratista debera cumplir con el Programa


de Trabajo originalmente aprobado.


10.7. Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista


debera preparar y presentar a PEP, para su conocimiento, junto con los Programas


de Trabajo mencionados en esta Clausula 10, los programas de trabajo


preliminares para los dos (2) anos siguientes, estableciendo las actividades que el


Contratista planea llevar a cabo durante dichos anos.


10.8. Informes de avance. El Contratista proporcionara a PEP, dentro de los diez (10)


dias siguientes al final de cada mes calendario, un informe de avance de las obras


relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, dicho informe


debera incluir lo siguiente:


a) Un informe que muestre el estado real de los Servicios, para cada uno de los


principales componentes del Programa Inicial o de la Obligation de Trabajo,


segun sea el caso;


b) Un informe de ingenierla que describa las actividades criticas realizadas y,


en su caso, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las


medidas que se proponen para corregirlos;


c) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que


pudieran retrasar la adquisicidn de information, la production de


Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que


se proponen para resolver dichas dificultades;


d) Un informe indicando los resultados de los estudios, pruebas tecnologicas o


de otro tipo, analisis o reportes tecnicos relevantes relacionados con los


Servicios realizados en el Area Contractual durante el mes;


e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las


dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas


dificultades;


f) Una description de cualquier actividad que el Contratista considere relevante


para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimization de su desarrollo;


y


g) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los


procedimientos de aseguramiento de calidad, aplicacion del sistema de


^ npstinn dp spniiridad sail id v nrnfprrinn amhipntal \i nn rpnnrtp H0 (as





29


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





10.9. Documentacion. El Contratista deber£ presentar toda la documentacion e


information que PEP solicite en terminos de la Clausula 29.1. PEP tendra acceso


irrestricto a (i) toda la informacidn tecnica relacionada con los Servicios, y (ii) al


Area Contractual, para verificar la ejecucion de los Servicios.








Clausula 11


Presupuestos y Gastos Elegibles








11.1. Presupuestos. Junto con la presentaci6n de cada Programa de Trabajo, el


Contratista debera presentar a PEP, conforme a los Procedimientos de Registro


Financiero, un presupuesto de los Gastos asociados a la ejecucion del Programa


de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto presentados a PEP para su


revisi6n deberan ser comercialmente viables o razonables y consistentes con los


requisitos del Contrato (incluyendo los Procedimientos de Registro Financiero) y


con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria. Los proyectos de


Presupuesto deberan incluir un estimado de los Gastos necesarios para ejecutar


los Servicios descritos en el correspondiente Programa de Trabajo y tendr&n el


alcance suficiente para permitir a PEP una evaluacibn adecuada. Las


aprobaciones para Gastos a que se refieren los Procedimientos del Registro


Financiero, consideraran los Presupuestos a que se refiere esta clausula.


11.2. Presupuestos preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista debera


preparar y presentar a PEP, junto con el Presupuesto mencionado en la Clausula


11.1, los presupuestos preliminares para los dos (2) anos siguientes, senalando el


monto estimado de los Gastos en los que el Contratista espera incurrir durante


dichos anos, en relation con los programas de trabajo preliminares a que se refiere


la Clausula 10.7.


11.3. Modificaciones. El Contratista no podra modificar al Presupuesto aprobado sin el


consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podr£ solicitar a PEP su


aprobacion para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud debera


describir la racionalidad y los beneficios de la modificacion propuesta. PEP


formulara y comunicara al Contratista cualquier objecion u observation que pueda


tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no


lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto


permanecera sin cambio. Se entiende que la aprobacion de PEP a las


modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier


Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por si mismas la aprobacion


autom^tica de PEP a una modificacion del Presupuesto correspondiente.


11.4. Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operation contable relacionada con


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








debera ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a lo establecido en los


Procedimientos de Registro Financiero.


11.5. Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles seran considerados Gastos


Recuperables Cinicamente cuando se cubran los requisitos previstos por los


Procedimientos de Registro Financiero y de conformidad con lo estipulado en el


Anexo 3.


11.6. Revision de PEP. PEP, directamente o a traves de un tercero, incluyendo los


organosde evaluacion corporativa, tendra derecho de revisar, inspeccionar, auditar


o cuestionar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los informes del Contratista


o los informes de auditoria, de acuerdo con los terminos y condiciones previstos en


los Procedimientos de Registro Financiero.


11.7. Obligacion de mantener reqistros. El Contratista debera mantener en Mexico, por


un plazo no menor a seis (6) ados, los libros de contabilidad relacionados con los


Servicios, asi como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en los


cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa.


El Contratista debera contar con un sistema electronico de manejo de informacion


que permita la transference automatica de informacion de las operaciones de la


Cuenta Operativa a PEP; tal sistema electronico debera ser aprobado por PEP, y


debera mantener los registros durante el plazo del Contrato y hasta el finiquito.


Clausula 12


Nominacion y medicion de los Hidrocarburos


12.1. Volumen v calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberan


medirse, monitorearse y determinarse de forma continua por parte de PEP en los


Puntos de Medicidn, de acuerdo con el Manual API, las Leyes Aplicables y el


Anexo 6. Ocasionalmente, PEP podra solicitar la medicion de volumen y calidad de


los Hidrocarburos a boca de Pozo, en cuyo caso, el Contratista debera suministrar


e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas mediciones.


12.2. Nominacion. Cada que sea necesario, las Partes acordaran una cantidad y calidad


de Hidrocarburos Producidos, senalando el volumen correspondiente a los


Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominacion, se debera considerar la


capacidad de las Instalaciones Despues del Punto de Medicion, en el entendido de


que PEP es el unico responsable de contar con la capacidad e infraestructura


necesarias para recibir la produccion del Area Contractual y de que no podra


invocar, salvo en caso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, falta de capacidad o


\ problemas de infraestructura fuera del Area Contractual para solicitar la reduccion


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








de los volumenes de Hidrocarburos Producidos. Las diferencias entre los


volumenes nominados y los volumenes medidos serbn analizadas por el Grupo


Directivo.


12.3. Recepcion de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregarbn a


PEP en los Puntos de Medicion y segun lo determine PEP.


12.4. Procedimientos de recepcion. A m&s tardar treinta (30) dias despues de la Fecha


Efectiva, las Partes deberan reunirse para convenir procedimientos de


entrega/recepcion de los Hidrocarburos Netos. Dichos procedimientos deberan


regular la programacion, almacenamiento, medicibn, monitoreo de calidad y


transporte de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medicion.


Ocasionalmente, las Partes podrbn acordar modificar o establecer nuevos


procedimientos. Los procedimientos deberan cumplir con lo previsto en el Contrato,


el Manual API, la Experience y Practicas Prudentes de la Industria y las Leyes


Aplicables, y desarrollaran, entre otros, los siguientes temas: (i) definicion de


pronosticos de produccion promedio diario para el ano correspondiente; (ii)


programacion de entrega/recepcion; (iii) medidas de seguridad y proteccibn


ambiental, (iv) calidad de los Hidrocarburos, (v) manejo del agua residual, y (vi)


obligaciones y responsabilidades para el caso de que el Punto de Medicion se


encuentre ubicado fuera del Area Contractual.


12.5. Equipo de medicion. El equipo de medicion sera suministrado por el Contratista y


debera contar con la aprobacion de PEP, quien verificara el cumplimiento con los


requisitos tecnicos y legales, y con la Experiencia y Practicas Prudentes de la


Industria.


12.6. Instalacion. mantenimiento v calibracibn del equipo de medicion. La


instalacion, mantenimiento y calibracibn de los equipos de medicion estaran a


cargo del Contratista, bajo la estricta autorizacibn y supervision de PEP. La


confirmacion metrologica y la calibracion-ajuste deberan realizarse a travbs de una


entidad acreditada ante una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. PEP


podra instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los


medidores instalados por el Contratista.


12.7. Certificacion del equipo de medicion. Los equipos de medicion deberan contar


con el certificado de origen correspondiente. La confirmacion metrolbgica de que


los equipos de medicion estan aptos y miden los volumenes y la calidad de


Hidrocarburos dentro de los parametros de exactitud establecidos por PEP, se


realizara cada mes, con cargo al Contratista, por una compania acreditada ante


una entidad oficial en metrologia y aceptada por PEP. El Contratista se cerciorara


de que dicha compania acreditada entregue a PEP los resultados de cada


V calibracion-ajuste a mas tardar tres (3) dlas despues de realizada.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








12.8. Registros. El Contratista debera llevar registros completos y exactos de todas las


mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar a PEP copia fiel de


dichos registros, segun PEP se los requiera. En todo momento, los representantes


de PEP tendran acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los


equipos de medicion y grbficos, asi como a ser testigos, conjuntamente con el


Contratista, de las pruebas de calibracion en los periodos acordados con la


finalidad de establecer los factores admisibles de correccion por temperatura,


presibn, gravedad especifica y otros. Todos los registros que se utilioen para


efectos de pago de la Remuneracion deberan contar con la aprobacion de PEP.





12.9. Mai funcionamiento del equipo de medicion. Si como resultado de cualquier


examen o prueba resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de


medicion esta fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado


incorrectamente, el Contratista debera repararlo inmediatamente y asegurase de


que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a


setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la


comunicactbn de este hecho por parte de PEP. En los terminos de esta clausula,


en ningun caso se permitira que el flujo de Hidrocarburos se efectue sin control. Si


(i) una prueba o inspeccion establece que un medidor es inexacto o impreciso por


mas/menos cero punto tres por ciento (0.3%) o (ii) un medidor no ha estado


funcionando, entonces las Partes realizaran un ajuste para corregir la inexactitud o


imprecision de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo


durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecision o el medidor haya estado


sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecisibn o de la falla


en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspeccion,


la siguiente metodologia debera ser utilizada:


a) Las Partes trataran en convenir un ajuste apropiado, considerando la


Experiencia y Prbcticas Prudentes de la Industria.


b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un


plazo de cinco (5) dias contados a partir de que se hubiere descubierto la


inexactitud o falla en el funcionamiento, segun sea el caso, la medicion se


realizara mediante la utilizacion de medidores de respaldo apropiados y


proporcionados por PEP, siempre que dichos medidores hubieren sido


instalados y probados de la misma forma que los medidores instalados por el


Contratista.


c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los


proporcionados presenten fallas o inexactitudes por mas/menos cero punto


tres por ciento 0.3%, la medicion se realizara usando medidores de respaldo


apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores


de respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el


Contrato.





En los casos a que se refieren los incisos b) y c), se recalculara la cantidad de


Hidrocarburos conforme a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la ultima











33


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








prueba correcta del medidor sera dividido entre dos y (II) se ajustaran las


cantidades de Hidrocarburos correspondientes a la segunda mitad conforme al


volumen promedio diario de los Hidrocarburos medidos durante los siguientes diez


(10) dlas a partir de que se cuente con los medidores en correcto funcionamiento.


En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto


del cual se hubiera pagado la Remuneracion, las mediciones ya corregidas de


conformidad con esta Clausula 12.9 seran utilizadas para recalcular la cantidad


debida porel periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicacion de las


mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidad al


Contratista, PEP debera pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente


factura. En caso de que, como resultado de la aplicacion de las mediciones


corregidas, el Contratista este requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha


cantidad sera descontada de la(s) factura(s) de (los) siguiente(s) mes(es).


12.10. Reemplazo del equipo de medicion. Si el Contratista decide, por causas


debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento o aparato de medicion,


!o comunicara a PEP con dos (2) Dias Habiles de anticipation para que sus


representantes esten presentes cuando la operation se lleve a cabo.








Clausula 13


Materiales


13.1. Propiedad v uso de Materiales. Cuando por motivo de la prestacidn de los


Servicios se requieran Materiales con caracter de activo ftjo tales como


Instalaciones Principales, Instalaciones de Entrega o cualquier bien en


construction, estos Materiales se proportion a ran a PEP como parte de los


Servicios. Tales Materiales pasaran automaticamente a ser propiedad de PEP; el


Contratista debera llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para que


PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de dicha transferencia


se realizara conforme a lo estipulado en los Procedimientos de Registro


Financiero. Queda entendido que la Remuneracion unica por la ejecucidn de los


Servicios a la que se refiere la Clausula 16 considera, en su caso, la transferencia


de Materiales a que se refiere este parrafo.


Durante el tiempo en que el Contratista este ejecutando los Servicios en el Area


Contractual, el Contratista tendra el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo


alguno, en el entendido de que el Contratista no podra usar dichos Materiales para


un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato.


Se excluye de esta estipulacion a los Materiales arrendados por el Contratista con


autorizacion de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





13.2. Arrendamiento. El Contratista podra arrendar Materiales para la realization de los


Servicios, siempre que asi este aprobado en los Programas de Trabajo.


13.3. Mantenimiento- Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendra todos


los Materiales y todas las instalaciones del Area Contractual en buen estado de


funcionamiento de acuerdo con la Experiencia y Pr^cticas Prudentes de la


Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal


mantenimiento de las instalaciones, el Contratista debera considerar lo estipulado


en la Clausula 19.3.


13.4. Materiales de PEP. Para la ejecucion de los Servicios, el Contratista tendra


derecho, sin costo alguno, a usar los Materiales, asi como los activos fijos incluidos


en el Anexo 1 y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transition a que


se refiere la Clausula 5.1. Los cuales seran puestos a disposition del Contratista,


siendo responsabilidad y obligation del Contratista su buen uso, custodia,


mantenimiento y reposici6n, de ser el caso.








Clausula 14


Otras obligaciones y derechos de las Partes





14.1. Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia de otras


obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista:


a) adoptara, a su sola discretion, una organization apropiada para alcanzar con


exito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al


mismo;


b) coordinara la ejecucion de los Servicios de acuerdo con el Plan de





Desarrollo, los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP,


conforme a lo que determinen la Experiencia y Practicas Prudentes de la


Industria, el sistema de gestion de seguridad, salud y protection ambiental,


asi como con los demas terminos y condiciones del Contrato y con las Leyes


Aplicables;





c) suministrara todos los recursos tecnicos, financieros y otros recursos de


cualquier otra naturaleza, asi como todo el personal necesario para la


ejecucion de los Servicios;





d) obtendra oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecucion de


[os Servicios y se asegurara de que sean adecuados para su objeto;


e) obtendra oportunamente y pagara todos los permisos de cualquier autoridad


gubernamental y ambiental necesarios para la ejecucion de los Servicios,


incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 9,


pero excluyendo los que expresamente se indican como responsabilidad de


PEP en el propio Anexo 9;


T





35





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





obtendra oportunamente y pagara, de conformidad con lo senalado en el


Anexo 9, todos los permisos de acceso y ocupacion superficial, derechos de


paso o uso y servidumbres requeridos para los Servicios;


contara con un establecimiento permanente en Mexico y estara registrado


ante el Registro Federal de Contribuyentes;


mantendra en Mexico registros completos de todos los Servicios ejecutados


conforme a este Contrato;


entregara a PEP la informacion que este le requiera, datos e interpretaciones


relacionadas con los Servicios, tales como datos cientlficos y tecnicos


obtenidos en razon de sus trabajos; perfiles el^ctricos, sonicos, radiactivos;


cintas y lineas slsmicas; muestras de Pozos; nucleos; formaciones; mapas;


informes topograficos, geologicos, geofisicos, geoquimicos y de perforacion;


quimicos empleados en la perforacion o fractura, as! como cualquier otra


informacion similar e informes de evaluacion geologica, geoflsica y del


yacimiento; entre otros, junto con los documentos correspondientes;


entregara a PEP toda la informacidn sobre la existencia de recursos mineros,


hidraulicos y de otros tipos que se descubran como resultado de los


Servicios, y se abstendra de extraer y de afectar de cualquier forma los


recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el


Area Contractual, aunque estos se hubiesen descubierto durante la


busqueda de Hidrocarburos;


entregara a PEP toda la informacidn sobre la existencia de vestigios


arqueologicos que se descubran como resultado de los Servicios y se


abstendra de extraerlos del Area Contractual y de afectarlos de cualquier


forma, aunque estos se hubiesen descubierto durante la busqueda de


Hidrocarburos;


se abstendra de perforar, desde el Area Contractual, Pozo alguno que pueda


atravesar la proyeccion vertical del Area Contractual, sin el consentimiento


expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforacion sin el


consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho


Pozo no sera considerado como Hidrocarburos Producidos, y cualquier


Gasto relacionado con dicho Pozo no sera considerado como Gastos


Elegibles;


identificara cada Pozo con su numero de referenda e incluir dicho numero en


todos los mapas, pianos y otros registros similares mantenidos por el


Contratista;


taponara, conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria,


los Pozos antes de su Abandono a fin de evitar contamination, danos al


medio ambiente o posibles dafios a los depdsitos de Hidrocarburos;


facilitara que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan


rea1" _ ' ' " " ~ ' ' ' ' : r '


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





registros y libros contables, as! como de la informacion relacionada con los


Servicios;


P) asegurara que los Hidrocarburos descubiertos en el Area Contractual no se


derramen o desperdicien en cualquier otra forma;


q)


evitara el dano a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a


los mantos que contengan depbsitos de agua, conforme a la Experiencia y


r) Practicas Prudentes de la Industrial


mantendra informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrollo de los





Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos


s) en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado;


empleara personal calificado, asi como Materiales y tecnologia de punta, de





acuerdo con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria;


t) proveera a los representantes de PEP las facilidades necesarias para el





ejercicio de sus derechos bajo este Contrato;


u) adoptara y se asegurara que sus Subcontratistas adopten medidas


apropiadas, ajustandose al sistema de gestion de seguridad, salud y


proteccion ambiental contemplado en el Plan de Desarrollo, para proteger,


conforme a las Leyes Aplicables, la vida, el derecho de propiedad,


v) sembradlos, cosechas, pesca, flora y fauna silvestre, vestigios arqueologicos


y otros derechos vinculados a la proteccion social y del medio ambiente;





comunicara inmediatamente a PEP de cualesquiera pracedimientos


judiciales o administrativos en que se vea envuelto en relacion con el


w) Contrato o con los Servicios;


tomara las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso


Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros


incidentes que causen o pudieran causar dano al ambiente o presenten o


puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con


X) el fin de mitigar sus efectos, y reportara a PEP, con el detaile apropiado, la


situacion de emergencia y las medidas tomadas al respecto;


tomara las medidas pertinentes para prevenir o mitigar perdidas o danos y


remediar cualquier dano causado por los Servicios;


y) entregara a PEP, cada ano, un informe de reservas que contenga la memoria





de caiculo de las resen/as probadas, probables y posibles de Hidrocarburos


existentes en el Area Contractual, y que considerate los costos de inversion y


operation para su desarrollo; tal informe de resen/as debete ser preparado


por cuenta del Contratista conforme a la Experiencia y Practicas Prudentes


de la Industria, y estar certificado por una empresa independiente, de


capacidad y prestigio internacionalmente reconocida en el ramo, propuesta


por el Contratista y aprobada por PEP; y


entregar£ a PEP, al menos cada dos anos, un informe de las condiciones


amr


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





dicho informe debera ser preparado por una empresa o institucion


independiente, de capacidad y prestigio en el ramo, previamente autorizada


por PEP.


14.2. Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista sera el unico


responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, compromises y


condicionantes ambientales previstos por las Leyes Aplicables, la Experiencia y


Practicas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las


autoridades ambientales, asi como de los danos o afectaciones que cause al


medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles o


lubricantes que se empleen o esten en su posesion o bajo control del Contratista


para la prestacion de los Servicios; por lo que el Contratista sera responsable de


su remediacion, restauracion y compensation de reclamos que se originen hasta


donde sea necesario, y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las


medidas que impongan las autoridades ambientales, asi como a realizar de


manera inmediata las acciones necesarias para la remediacibn y


descontaminacion que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a


terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de la responsabilidad


ambiental del Contratista, PEP podra establecer los controles y las medidas de


supervision que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las


obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme a esta Clausula 14.2 y


las Leyes Aplicables, el Contratista tendra las siguientes obligaciones:


a) realizar los Servicios preservando y conservando el medio ambiente, sin


causar dano a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las Leyes


Aplicables;


b) elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de


seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad del


personal y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas seran


presentados al Grupo Directivo para su revision como parte de los


Programas de Trabajo;


c) realizar, con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen o cuando las


Partes asi lo consideren necesario, todos los estudios ambientales


requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones


ambientales para la realization de los Servicios, de conformidad con las


Leyes Aplicables;


d) cumplir con los terminos de todas las autorizaciones ambientales y mantener


el Area Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo


sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables;


e) emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos


operacionales y en general las mas actualizadas tecnologias que cumplan


con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria, aplicando el


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








biologica, de los recursos naturales y la preservation de la seguridad y salud


de la poblacibn y de su personal;


f) colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales,


encargados del cuidado del medio ambiente; y


g) como parte de las actividades de Abandono, remediar y rehabilitar el Area


Contractual que este siendo abandonada, y sera responsable por todas las


obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los


Servicios.


Asimismo, el Contratista sera responsable de que sus Subcontratistas cumplan


con todas las obligaciones, compromises y condiciones ambientales previstas en


las Leyes Aplicables, la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y los


permisos ambientales, as! como que sean responsables de los danos que causen


al medio ambiente por la ejecucion de actividades a su cargo.


14.3. Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnizacion. Considerando


el caracter de operador de PEP y que todos los Hidrocarburos Producidos son


propiedad de este, PEP sera responsable por danos o afectaciones causados al


medio ambiente y danos causados a terceros por cualquier contamination por


Hidrocarburos, por lo que ser£ responsable de su correspondiente remediacion,


restauracion y compensation de reclamos que se originen y estara obligado a


efectuar las labores y a tomar todas las medidas que impongan las autoridades


ambientales, as! como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias


para la remediacion y descontaminacion que correspondan, sin perjuicio de su


responsabilidad frente a terceros y frente a las autoridades competentes. No


obstante lo anterior, en caso de que los danos causados al medio ambiente de


conformidad con lo estipulado en esta Clausula 14 sean consecuencia de actos


ilicitos cometidos por el Contratista, PEP repetira en contra del Contratista por todo


lo que haya tenido que pagar PEP como consecuencia de los danos ocasionados


por el actuar ilicito del Contratista, en terminos de lo dispuesto en el articulo 1910


del Codigo Civil Federal, mediante indemnizacion a PEP en terminos de la


Clausula 24.


PEP sera responsable de los danos causados al medio ambiente y a terceros


previos a la Fecha Efectiva en el Area Contractual, segun sean determinadas por


las Partes durante la transicion a que se refiere la Clausula. 5.1, y por lo indicado


en el estudio ambiental inicial, el cual debera ser elaborado por un tercero


especializado propuesto por el Contratista y aprobado por PEP; el costo del


estudio sera considerado como Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del


estudio ambiental inicial, PEP tendra, en su caso, la obligation de restaurar


cualquier parte del Area Contractual en la medida, forma y en la oportunidad


requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas Prudentes de la


Industria, y sera responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan


sido transferidos a la responsabilidad del Contratista durante la transicion a que se


refiere la Clausula §.1. Asimismo, PEP sera responsable de los danos causados al


ATT-


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








medio ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio


ambiental inicial a que se refiere este parrafo, se demuestre fehacientemente que


son responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva, por lo que


PEP mantendra libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones.








14.4. Obliqaciones adicionales de PEP. Ademas de sus otras obligaciones estipuladas


en este Contrato, PEP tendra las siguientes obligaciones:


a) suministrar al Contratista la information y datos que PEP tenga disponibles


respecto al Area Contractual que sea necesaria para la ejecucion de los


Servicios y con la que el Contratista no cuente;


b) poner a disposition del Contratista el Area Contractual para los efectos del


Contrato;


c) coordinar eficientemente, con base en los Programas de Trabajo aprobados,


las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Trabajadores


Petroleros de la Republica Mexicana, contratado por PEP;


d) obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de


PEP en el Anexo 9;


e) cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtencion de los permisos de





acceso y de ocupacion superficial, derechos de paso y servidumbres


requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde


sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control;


f) cooperar con el Contratista, a requerimiento de este, en las gestiones


administrativas que tenga que efectuar en relation con los Servicios ante las


autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumira


todos los gastos en que incurra PEP, quien no sera responsable de los


resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas;


9) recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la


infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en


los Puntos de Medicion o en cualquier otra instalacion designada para tal


efecto, considerando lo estipulado en la Clausula 12.2;


h) sin perjuicio de lo establecido en la Clausula 14.4(g), construir, instalar y


operar, directamente o a traves del Contratista, conforme a la Clausula 9.2, o


a traves de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Despues del


Punto de Medicibn, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice


con base en su derecho de ejecutar en exclusiva los Servicios en el Area


Contractual;


i) abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los


Servicios, directamente o a traves de terceros, asi como de obstaculizar las


actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar


todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato.

















/


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





actividad puntual, y que PEP lo considere conveniente, las Partes acordaran


los terminos correspondientes; y


j) ser responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus


operaciones en el Area Contractual, previas a la Fecha Efectiva, segun sean


determinadas con base en un estudio ambiental inicial que se elabore


durante la transicion a que se refiere la Clbusula 5.1 o, en su caso, durante


los tres (3) meses a que se refiere el ultimo parrafo de la Clausula 5.2. Las


conclusiones del estudio ambiental inicial seran consideradas como


condiciones preexistentes, por lo que, en su caso, PEP tendrb la obligacion


de restaurar o indemnizar a los terceros afectados en la medida, forma y


oportunidad requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Practicas


Prudentes de la Industria.


14.5. Derechos adicionales de PEP. Ademas de sus otros derechos previstos por el


Contrato, PEP tendril:


a) el derecho a tener acceso libre al Area Contractual y al lugar donde esten


siendo realizados los Servicios, asi como a cualquier instalacion para la


realizacion de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e


Instalaciones de Entrega). El mismo acceso debera ser concedido a


cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, debera cumplir


con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las


actividades del Contratista;


b) el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distintas


propuestas del Contratista sometidas a su consideration en terminos del


presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se


haran del conocimiento del Contratista en terminos de la Clausula 31; y


c) el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el


Contratista.


14.6. Derechos adicionales del Contratista. Ademas de sus otros derechos previstos


en el Contrato, el Contratista tendra el derecho de:


a) presentar a PEP, si asi lo desea, propuestas para la construccibn,


termination y operation de las Instalaciones Despues del Punto de Medicion,


en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho


exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho


de rechazar cualquier propuesta del Contratista si asi lo considera


conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a


traves de un tercero las Instalaciones Despubs del Punto de Medicion o por


cualquier otro motivo;


b) utilizar el Contrato para demostrar, ante las instancias que juzgue


npripsarias










r





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





pertinente sobre dicho derecho e interns economico del Contrato. El


Contratista podra reportar sus derechos en el Contrato de conformidad con


principios de contabilidad, de informacibn financiera o normativa de


mercados de valores que le fueren aplicables. Asimismo, tendra el derecho


de acceder a cualquier mercado o persona con el proposito de adquirir


financiamiento.








Clausula 15


Disposition de la production


15.1. Hidrocarburos de Insumo. El Contratista podra utilizar Hidrocarburos Producidos


para la ejecucion de los Servicios como combustible, reciclamiento, inyeccion o


bombeo neumatico, sin costo alguno y hasta por los niveles autorizados por PEP.


El Contratista no podra quemar ni ventear el Gas, excepto en el rango autorizado


por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o mitigar una


emergencia, sujeto a los requerimientos previstos en las Leyes Aplicables. En caso


de que el volumen de los Hidrocarburos de Insumo exceda el nivel autorizado por


PEP, el valor comercial de dicho volumen excedente, segun lo determine PEP,


serb descontado de la Remuneracion.


15.2. Entrega. Los Hidrocarburos Netos seran entregados a PEP y seran medidos y


analizados en los Puntos de Medicibn. Si, por cualquier razbn, PEP no puede


recibir el Gas Asociado, entonces el Contratista deberb reinyectarlo al yacimiento,


o se dispondra de el de la forma que determine PEP de conformidad con las Leyes


Aplicables, en el entendido de que el Gas Asociado reinyectado no serb tornado en


cuenta para el calculo de la Remuneracion.


15.3. Gas no asociado. El Contratista ejecutara los Servicios relacionados con el manejo


y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado, hasta los


Puntos de Medicibn. Siempre que el Contratista haya realizado los Servicios


relativos al Gas no asociado, aun si PEP no recibe dicho Gas no asociado, el


volumen q senalado en el Anexo 3 incluira el volumen de produccion de tal Gas no


asociado considerado en el Programa de Trabajo aprobado.


15.4. Otros productos o servicios. Si como resultado de la ejecucibn de los Servicios,


se identifican oportunidades comerciales que benefician a ambas Partes, como por


ejemplo, produccion de bioxido de carbono (C02), tratamiento de agua residual,


aprovechamiento de gases de emision, entre otros, las Partes acordaran los


terminos y condiciones correspondientes. Tales acuerdos seran consistentes con


los terminos del Contrato.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Clausula 16


Remuneracion





16.1 Derechos exclusivos de PEP. PEP tendra en todo momento la propiedad de los


Hidrocarburos y el derecho exclusivo de comercializacion de los Hidrocarburos y


hara suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercializacion. Queda


entendido que los derechos del Contratista en ningun momento incluiran el


derecho a una participation sobre la production, ni derechos sobre los beneficios


economicos que resulten de la explotacidn, comercializacion o disposition de los


Hidrocarburos por parte de PEP.





Condicion de la Remuneracion. Sujeto a la condicion suspensiva de que el


16.2.


Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medicion, PEP pagara


al Contratista la Remuneracion correspondiente a cada mes, calculada de


conformidad con el Anexo 3.





Remuneracion unica. Queda expresamente convenido y aceptado por las Partes


16.3.


que (i) la Remuneracion constituye la unica obligacidn de pago a ser efectuado por


PEP con motivo de la ejecucion de los Servicios; y (ii) PEP no garantiza en forma


alguna ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni (b) que el


Contratista recuperara todos los Gastos en que incurra en el cumplimiento de sus


obligaciones. Queda convenido y aceptado, tambien, que PEP solamente tendra la


obligation de realizar el pago a que se refiere esta clausula en la medida en que se


cumpla con la condicion suspensiva de que el Contratista entregue a PEP, en los


Puntos de Medicidn, los Hidrocarburos Netos extraidos del Area Contractual.


Forma de pago. A partir de que el Contratista inicie la entrega de Hidrocarburos


16.4.


Netos en los Puntos de Medicion, el Contratista debera presentar a PEP, dentro de


los seis (6) Dias Habiles siguientes a la termination de cada mes, la facturacion


por los Servicios ejecutados durante el mes anterior y cuyas cantidades ser£n


calculadas conforme al Anexo 3. Adicionalmente, el Contratista debera entregar a


PEP la documentation que se requiera conforme a los Procedimientos de Registro


Financiero. PEP contara con un plazo no mayor de quince (15) Dias Habiles


siguientes a la reception de una factura para revisarla y, en su caso, autorizarla. Si


PEP objeta algun monto de una factura, procedera a pagar al Contratista los


montos con los que se encuentre conforme y suspended el pago de los montos


objetados hasta que dicha situacidn sea debidamente resuelta por las Partes. PEP


pagara al Contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a treinta (30)


Dias Habiles contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida.


PEP efectuara todos los pagos previstos en este Contrato a trav6s de deposito


bancario, a election del Contratista, (a) en Dolares mediante transference


electronica a la cuenta bancaria registrada fuera del territorio mexicano; o (b) si la


cuenta se encuentra radicada en Mexico, el pago sera hecho en moneda nacional,





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





el Banco de Mexico que sea aplicable al dla del pago. En caso de que cualquier


pago conforme al Contrato sea pagadero en un dfa que no sea un Dia Habil, dicho


pago sera efectuado en el siguiente Dfa Habil.


16.5. Intereses moratorios. Cualquier Remuneracion exigible en terminos de la Clausula


16.4 vencida y no pagada por PEP devengara intereses exigibles a la vista, por


cada dfa desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligacion de pago hubiera


vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR mas ciento cincuenta


(150) puntos base, previa solicitud del Contratista.








Clausula 17


Garantias


17.1. Garantfa Corporativa. Simultaneamente con la celebracion del Contrato, el


Contratista entrega a PEP la Garantfa Corporativa debidamente suscrita por su


Garante. La Garantfa Corporativa sera emitida de acuerdo con el modelo del


Anexo 2, con la cobertura y en los terminos, montos y duracion estipulados en


dicho Anexo 2. Queda entendido que unicamente podran actuar como Garantes


las Companfas Relacionadas o la empresa matriz en ultima instancia de la


Compafifa Lfder, segun sea el caso, siempre que cuenten con la capacidad tecnica


y financiera requerida. La Garante podra demostrar la capacidad tecnica a trav6s


de las capacidades de cualquiera de sus Companfas Relacionadas. Asimismo,


queda entendido que unicamente podran actuar como Garantes aquellas


Companfas Relacionadas de la Compafifa Lider que: (i) sea la empresa matriz en


ultima instancia de la Compafifa Lfder, o (ii) controlen a la Compafifa Lider, o (iii)


sean controladas directamente por las Companfas Relacionadas que controlen a la


Compafifa Lfder, o (iv) sean controladas directamente por la empresa matriz en


ultima instancia de la Compafifa Lfder.


17.2. Garantias de Cumplimiento.


a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del


Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el


Periodo Inicial, el Contratista entrega a PEP, simultaneamente a la firma del


Contrato: (i) una carta de credito standby a favor de PEP, emitida o


confirmada por un banco autorizado para operar en Mexico, por un monto


de cincuenta y siete millones setecientos cincuenta mil Dblares


(USD$57,750,000.00); o (ii) una fianza a favor de PEP, emitida o


confirmada por una empresa afianzadora autorizada para operar en Mexico,


por un monto de cincuenta y siete millones setecientos cincuenta mil


Dolares (USD$57,750,000.00). Dicha Garantfa de Cumplimiento debera


estar vigente por la duracion del Periodo Inicial.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








b) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del


Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el


Periodo de Desarrollo, el Contratista debera entregar a PEP, a mas tardar


quince (15) dias despu6s de que PEP apruebe cada Programa de Trabajo: (i)


una carta de credito standby a favor de PEP, con vigencia equivalente al Ano


Contractual mas noventa (90) dias, emitida o confirmada, modificada o


reemplazada por un banco autorizado para operar en Mexico; o (ii) una


fianza con vigencia equivalente al Ano Contractual, emitida a favor de PEP


por una empresa afianzadora autorizada para operar en Mexico. Dichas


Garantias de Cumplimiento seran de acuerdo con la forma y contenido del


modelo que proporcione PEP, y garantizar el monto equivalente al cien por


ciento (100%) de la Obligacion de Trabajo correspondiente al ano al que se


refiera el Programa de Trabajo. En el caso de terminacion del Contrato por


cualquier causa, la carta de credito standby o fianza, segun sea el caso,


debera permanecer vigente durante los doce (12) meses siguientes a la


fecha del finiquito.








17.3. Reduccion del monto. A solicitud del Contratista, pero en no mas tres (3)


ocasiones en un ano, se podra reducir el monto de cada Garantia de Cumplimiento


en proporcion al cumplimiento de las obligaciones que se garantizan.





17.4. Reconocimiento v acuerdo del Contratista. El Contratista manifiesta;


En el caso de que la Garantia de cumplimiento sea a traves de carta de credito;


a) Su voluntad, en caso de que existan creditos a su favor contra PEP, de


renunciar al derecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva


civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que, en el


supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se


hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a


favor de PEP.


b) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que


deriven del Contrato se hardin efectivas, parcial o totalmente, las Garantias.


c) Que reconoce que las Garantias de Cumplimiento ser£n pagadas ante el


incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculacion


de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepcidn de pago


distinta a aquella que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio


documento que se hace efectivo, por lo que cualquier exception que pudiese


eventualmente senalarse como conexa careceria de eficacia para desvirtuar


la legitimidad de la gestion de cobro.





En el caso de que la Garantia de Cumplimiento sea a traves de fianza:


Su voluntad, en caso de que existan creditos a su favor contra PEP, de


renunciar al cjerecho a compensar que le concede la legislacion sustantiva





■S


45





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que, en el


supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se


hagan efectivas las Garantias otorgadas, asi como cualquier otro saldo a


favor de PEP.


b) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del


Contrato permanezca vigente durante la substanciacion de todos los


procedimientos judiciales o arbitrates y los recursos legates, que se


interpongan con relacion al Contrato, hasta que sea dictada, por parte de la


autoridad o tribunal competente, resolucibn definitiva que cause ejecutoria.


c) Su conformidad para que la institution de fianzas entere el pago de la


cantidad reclamada hasta por el monto garantizado mas, en su caso, la


indemnizacion por mora que derive del artlculo 95 bis de la Ley Federal de


Instituciones de Fianzas, aun cuando la obligacibn se encuentre sub judice,


en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, no judicial o tribunal


arbitral, salvo que el acto rescisorio sea combatido y el fiado obtenga la


suspensibn de su ejecucibn, ya sea en el recurso administrative, en el juicio


contencioso, o ante el tribunal arbitral correspondiente.


En caso de que el procedimiento administrative o ante autoridad judicial o


tribunal arbitral resulte favorable a los intereses del fiado, y la institucion de


fianzas haya pagado la cantidad reclamada, PEP devolved a la afianzadora


la cantidad pagada en un plazo maximo de noventa (90) Dias Habiles


contados a partir de que la resolucion favorable al fiado haya causado


ejecutoria.


d) Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta


que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad, en


la inteligencia que la conformidad para la liberacion debera ser otorgada


mediante el acta administrativa suscrita por PEP que de por extinguidos los


derechos y obligaciones del Contrato, o bien, con el finiquito, y en caso de


existir saldos, la constancia de liquidacion de los mismos.


e) Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora


por incumplimiento de Contrato quedara integrada con la siguiente


documentacion:


1. Reclamacibn por escrito a la institucion de fianzas.


2. Copia de la poliza de fianza y, en su caso, sus documentos


modificatorios.


3. Copia del Contrato garantizado y, en su caso, sus convenios


modificatorios.


4. Copia del documento de notificacibn al fiado de su incumplimiento.


5. En su caso, la rescisibn del Contrato y su notificacibn.


6. En su caso, documento de terminacion anticipada y su notificacibn.


7. Copia del finiquito, y en su caso, su notificacibn.


8.





46


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








17.5. Causas de eiecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias de


Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cubrir proporcionalmente el


incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato, quedando


expresamente pactado que no existe prelaci6n alguna para la ejecucion de las


Garantias. Ademcis de cubrir los incumplimientos, PEP podra hacer efectivas las


Garantias de Cumplimiento y la Garantia Corporativa para cobrar: (i) danos y


Perjuicios; (ii) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, asi como


cualquier otra obligacion de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP por


cualquier concepto en relacion con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas por


el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato.








Clausula 18


Abandono








18.1. Obligacion de Abandono. El Contratista estara obligado a llevar a cabo todas las


operaciones relacionadas con el Abandono en el Area Contractual, de conformidad


con la Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria y con las Leyes Aplicables.


Asimismo, al final de la vida util de Pozos, instalaciones, Materiales y equipos, el


Contratista debera realizar un dictamen tecnico que sustente la conveniencia del


Abandono. El Contratista sera plenamente responsable de todos los Gastos de


Abandono, independientemente de que existan o no fondos suficientes para el


Abandono en la Cuenta de Abandono.


18.2. Sobrevivencia de las obligaciones de Abandono. La responsabilidad del


Contratista por las operaciones de Abandono que sean atribuibles a actividades del


Contratista antes de la terminacion del Contrato, sobrevivira por diez (10) afios


posteriores a la terminacion del Contrato, independientemente de la causa de


terminacion.





18.3. Abandono despues del Periodo Inicial. Si el Contratista no entrega la


Comunicacion de Continuacion de conformidad con el Contrato, el Contratista


estara obligado a realizar, a su propio costo, las operaciones de Abandono en el


Area Contractual, conforme a las instrucciones de PEP.





18.4, Requisitos del programa de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicacion


de Continuaci6n, el Plan de Desarrollo y cada Programa de Trabajo y Presupuesto


presentados para la aprobacion de PEP deberan contener un capitulo relacionado


al Abandono. Este capitulo debera cubrir todas las actividades necesarias y los


Gastos estimados de las mismas para el taponamiento de Pozos, limpieza, retorno


del Area Contractual a su estado natural, desmantelamiento de instalaciones,


movilizacion de maquinaria y equipo, y la entrega ordenada y libre de escombros y


desperdicios del Area Contractual, de conformidad con la Experiencia y Practicas


Prudentes de la Industp6 y las Leyes Aplicables.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





18.5. Plan de Abandono v Recuperacion, Al final de la vida util de los Pozos,


instalaciones, y demas Materiales, o al menos treinta y seis (36) meses antes de


que venza el plazo del Contrato, lo que suceda primero, el Contratista debera


entregar a PEP, para su aprobacion, un plan detallado de abandono y


recuperacion y un presupuesto estimado (el “Plan de Abandono y Recuperacidn”).


Dentro de los sesenta (60) dias siguientes a haber recibido el Plan de Abandono y


Recuperacion, PEP aprobara o comunicara al Contratista cualesquier cambios


requeridos a dicho plan. En caso de que PEP requiera cambios al Plan de


Abandono y Recuperacion, el Contratista debera realizar los mismos y entregar^ a


PEP, para su aprobacidn, un nuevo Plan de Abandono y Recuperacion. El


Contratista no realizar^ actividad alguna bajo dicho plan hasta que el mismo haya


sido aprobado por PEP. Una vez que el Plan de Abandono y Recuperacion sea


aprobado por PEP, el Contratista debera realizar las actividades senaladas en el


mismo, y para ello tendra el derecho de disponer de los fondos que sean


necesarios de la Cuenta de Abandono. En caso de que los fondos de la Cuenta de


Abandono no sean suficientes para cubrir todos los Gastos de Abandono, el


Contratista sera el unico responsable de cubrir el balance. Queda entendido que el


Contratista podra proponer a PEP, en cualquier momento y como parte de un


Programa de Trabajo, el Abandono de cualquier Pozo, instalacion o Material.


18.6. Comunicacion de Abandono. Antes del Abandono de cualquier Pozo, instalacion


o Material, el Contratista debera comunicarlo a PEP con cuando menos quince (15)


dias de anticipacion, salvo que: (i) dicha actividad este ya prevista en un Programa


de Trabajo aprobado por PEP; (ii) dicha actividad este ya prevista en el Plan de


Abandono y Recuperacion; o (iii) cuando la perforacion de un Pozo resulte en un


Pozo no productor.


18.7. Cuenta de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicacion de Continuacidn,


el Contratista debera crear una cuenta de Abandono (la “Cuenta de Abandono”) de


cualquiera de las maneras siguientes, a su eleccion:


a) abrir una cuenta de deposito en garantia que devengara intereses segun los


terminos que sean acordados por las Partes en Grupo Directivo, la cual


estara bajo el control conjunto de PEP y el Contratista, en un banco de


buena reputation internacional que sera acordado por el Contratista y PEP; o


b) entregar a PEP una carta de credito stand by para el fondeo de las


obligaciones de Abandono.


Las Partes acuerdan que el objeto de la Cuenta de Abandono es crear una


reserva para fondear las actividades de Abandono en el Area Contractual. Las


Partes no podran hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono para


cualquier otro proposito que no sea llevar a cabo las actividades de Abandono en


el Area Contractual, ni tendran derecho a dar en garantia, ceder o disponer de


eualauier otra forma de la Cuenta de Ahandonn


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








La cuota de Abandono o, en su caso, el monto de la carta de credito stand by


seran calculados de conformidad con lo estipulado en esta Clausula 18 y en el


numeral correspondiente del Anexo 10.


18.8. Fondeo de la Cuenta de Abandono. En su caso, el Contratista depositary en la


Cuenta de Abandono una cantidad que sera determinada conforme al Anexo 10,


con base en estudios tecnicos y considerando una estimacibn de la relacion entre


los costos de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el


Contrato; dicha estimacibn podra ser revisada anualmente y sera considerada en


la elaboration del siguiente Presupuesto. Los depositos realizados por el


Contratista a la Cuenta de Abandono seran considerados como Gastos Elegibles.


El Contratista transferira a PEP, a la termination del Contrato por cualquier causa,


el saldo remanente en la Cuenta de Abandono.


18.9. Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola


costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o no fondos


suficientes en la Cuenta de Abandono o de que los recursos necesarios sean


cubiertos por la carta de credito standby otorgada conforme a la Clausula 18.7, por


lo que en el caso de que no existan fondos suficientes en la Cuenta de Abandono o


que los recursos de la mencionada carta de credito standby sean insuficientes, el


Contratista debera depositar en la Cuenta de Abandono o incrementar la carta


mencionada de crbdito standby para cubrir los recursos que se requieran. Con


independencia de la Cuenta de Abandono o de los montos cubiertos por la


mencionada carta de credito standby, la responsabilidad del Contratista respecto al


Abandono se extendera por diez (10) afios posteriores a la terminacion del


Contrato por cualquier causa.


18.10. Sustitucion por PEP. Antes de la terminacion del Contrato por cualquier motivo, el


Grupo Directivo acordara las condiciones para el Abandono (en caso de


terminacibn por vencimiento del plazo del Contrato, dicho acuerdo ocurrira previo


al periodo de treinta y seis (36) meses a que se refiere la Clausula 18.5). Para tal


efecto, PEP podra solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo ciertas


operaciones de Abandono especificas con respecto a determinadas instalaciones


(incluyendo Pozos); en dicho caso, el Contratista debera transferir a PEP las


instalaciones en buen estado de funcionamiento, y a partir de ese momento el


Contratista sera considerado relevado de cualquier futura obligacion en relacion


con el Abandono de tales instalaciones. Queda entendido que el Abandono de las


instalaciones (incluyendo Pozos) existentes antes de la Fecha Efectiva para las


que PEP no haya solicitado que el Contratista se abstenga de Abandonar, se hara


conforme al Programa de Abandono y Recuperacion que presente el Contratista


conforme a la Clausula 18.5.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Clausula 19


Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion


nacional, formacion de capital humano, desarrollo sustentable e


importaciones


19.1. Responsabilidad laboral del Contratista. El Contratista, como patr6n de sus


trabajadores y demas personas que le presten un servicio o trabajo personal


subordinado, tendra responsabilidad exclusiva e independiente respecto a estos, y


sera el unico responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o


patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existira relacidn


laboral entre PEP y el personal del Contratista o de terceros con quienes el


Contratista tenga relacibn. No operara la intermediacion patronal en terminos del


articulo 13 y demas aplicables de la Ley Federal del Trabajo ni se ubicara en el


supuesto previsto en el segundo p£rrafo del articulo 10 de la Ley Federal del


Trabajo. El Contratista reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios


suficientes para cumplir las obligaciones que se deriven de las relaciones con sus


trabajadores.


El Contratista quedar£ obligado a sacar a PEP en paz y a salvo de cualquier


reclamacidn o demands hecha por sus trabajadores y demas personas que le


presten un servicio o trabajo personal subordinado.


19.2. Responsabilidad laboral de PEP. PEP sera responsable ante su personal,


perteneciente o no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republics


Mexicans, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que


provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuals o del


Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petroleos Mexicanos, por si


y en representacion de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de


Trabajadores Petroleros de la Republics Mexicans.


19.3. Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Republics Mexicana.


El personal de operacion y mantenimiento sindicalizado que se encuentre adscrito


al Area Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuara laborando en la


misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguirci siendo de


PEP, quien, con base en el correspondiente Programs de Trabajo, debera


coordinar las actividades que en el Area Contractual realice su personal.


PEP sera el unico responsable de responder de cualquier accion, reclamo, juicio,


perdida, dafios, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con u


ocasionados por su personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores


Petroleros de la Republics Mexicana adscrito al Area Contractual. Asimismo,


mantendra al Contratista libre de cualquier responsabilidad que surja en relacion


con dicho ------








50


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








19.4. Formacion de capital humano de PEP. El Contratista conviene, con base en la


presente Clausula que, en relacibn con los Servicios, capacitara a personal de


PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores


que desempene en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada


Programa de Trabajo, el Contratista presentara a PEP, para su aprobacion, el


programa anual de formacibn de capital humano de PEP aplicable durante el


siguiente ano. El presupuesto anual designado para estos programas de formacibn


de capital humano no debera ser menor de cero punto veinticinco por ciento


(0.25%) del Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realizacion de los


Servicios durante el ano de que se trate. El Contratista podra, previa autorizacion


de PEP, ejercer todo o parte del valor correspondiente al programa de formacion


de capital humano de un afio durante dicho afio o el siguiente, queda entendido


que lo previsto en esta oracibn no limita la obligacion de llevar a cabo el programa


de formacion de capital humano correspondiente al siguiente afio.


Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos programas de


formacibn de capital humano seran considerados Gastos Elegibles. El programa


de formacibn de capital humano podra referirse a entrenamiento, educacion formal


o comisiones de trabajo al personal de PEP, transferencia de tecnologia,


colaboracibn con instituciones de investigacion o educacibn superior, e


investigacion y desarrollo conjunto, y considerarb temas de tecnologia de punta,


entre otros, relativos a yacimientos de baja permeabilidad y baja presion, asi como


la planeacibn y gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de


formacibn de capital humano debera incluir un caprtulo referente a la formacibn de


capital humano para personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la


Republica Mexicana.


Cuando la formacibn de capital humano resulte en la creacion de Tecnologia del


Contrato, se estara a lo estipulado en la Clausula 29.2.


19.5. Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para la


realizacion de cualquier tipo de actividades; queda entendido que el Contratista no


podra subcontratar la direccion y control de las actividades. El Contratista sera


responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecucion de sus


actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes


Aplicables. No obstante cualquier subcontratacion, el Contratista continuarb siendo


responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones


que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a dejar


libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamacion de cualquier tipo,


incluyendo las de caracter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por


la ejecucion de actividades relacionadas con el Contrato. Queda entendido que la


subcontratacion en ningun momento implica que un Subcontratista sustituye al


Contratista. Para la subcontratacibn, seran aplicables los lineamientos del Anexo


11














51


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





De considerarlo conveniente, el Grupo Directivo y el grupo tecnico correspondiente


podran conocer de cualquier subcontratacion.


19.6. Transferencia de tecnologia, investigation v desarrollo. El Contratista en


relacion con los Servicios, realizate investigacion y desarrollo tecnologico y le


transfers a personal de PEP tecnologia para su aprovechamiento en las labores


que desempene en PEP. Con el proposito de dar cumplimiento a lo anterior,


durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el


Contratista debera presentar a PEP, para su aprobacidn, un capltulo relativo a


transferencia de tecnologia, incluyendo tecnologia de punta, colaboracion con


institutos de investigacion o education superior, investigacion y desarrollo


tecnoldgico, as! como informes regulares en estas materias. En todo momento, el


personal tecnico del Contratista fomentara la investigacion y desarrollo tecnologico


y la transferencia de tecnologia de punta a personal de PEP, y PEP podra


aprovechar cualquier conocimiento adquirido por su personal en este o en


cualquier otro proyecto.


Cuando la transferencia de tecnologia resulte en la creation de Tecnologia del


Contrato, se estara a lo estipulado en la Clausula 29.2.


19.7. Grado de integracion nacional. El Contratista dara preferencia a los bienes y


servicios producidos en Mexico. El grado de integracion nacional se calcularS con


base en el valor agregado nacional incorporado o creado en Mexico. El Contratista


debera cumplir con un porcentaje mlnimo del veinticinco por ciento (25%), el cual


se calculara y programara de acuerdo con lo estipulado en el Anexo 12.


19.8. Desarrollo sustentable. El Contratista implementara un programa de apoyo a la


comunidad y al medio ambiente, que debera contribuir al desarrollo sustentable


que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al Area Contractual. Dicho


programa se debera basar en los lineamientos del Anexo 13. El programa de cada


ano relativo al apoyo a la comunidad y al medio ambiente debera tener un valor


mlnimo equivalente a uno por ciento (1%) del Presupuesto correspondiente al ano


de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos


programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente seran considerados


Gastos Elegibles.


El Contratista podte, previa autorizacion de PEP, ejercer todo o parte del valor


correspondiente al programa de desarrollo comunitario sustentable de un ano


durante dicho ano o el siguiente. Queda entendido que lo previsto en este p3rrafo


no limita la obligation de llevar a cabo el programa de desarrollo comunitario


sustentable correspondiente al siguiente ano.


Los programas seran presentados al Grupo Directivo para su revision como parte


de los Programas de Trabajo.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








19.9. Importaciones. El Contratista debera realizar todos los tramites de aplicacion


general necesarios para la importacion de Materiales.


Clausula 20


Seguros


20.1. Estipulacion general. Las obligaciones, responsabilidades y riesgos del


Contratista oonforme al Contrato son independientes de la contratacion de los


seguros a que se hace referenda en esta Clausula 20 y, en consecuencia, el


alcance de las obligadones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales


riesgos no podra redudrse en perjuido de PEP o de terceros como consecuencia


de la falta de contratacion o la falta de cobertura suficiente de los mencionados


seguros.


20.2. Cobertura de sequro. Con el objeto de cubrir los riesgos inherentes a la


realizacibn de los Servicios, el Contratista debera obtener y mantener en pleno


vigor y efecto las polizas de seguros que, conforme a las obligaciones adquiridas


bajo este Contrato, estime necesarias, las que la Experiencia y Practicas


Prudentes de la Industria requieran o aconsejen, asi como aquellas que las Leyes


Aplicables le impongan. Asimismo, sera responsabilidad del Contratista la


definicion, en las polizas correspondientes, de los terminos y condiciones,


deducibles, limites del aseguramiento y exclusiones.








Clausula 21


Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspension y terminacion anticipada





21.1. Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes responded por el


incumplimiento, suspension o retraso en la ejecucion de las obligaciones del


Contrato si dicho incumplimiento, suspension o retraso ha sido causado por Caso


Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberan


continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso


Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor


debera utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos


del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso Fortuito


o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del control


de ---o imprevisible por--- la Parte obligada a cumplir con la obligation


correspondiente, o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha


Parte cuando hubiera tornado precauciones tendientes a evitar dicho


acontecimiento, acto o evento que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas


las obligaciones derivadas del Contrato en forma temporal o definitiva, siempre y


cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor: (i) pruebe la


existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relation de causa y efecto entre


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








el mismo y la obligacion u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado causa o


contribuido materialmente a el, o aceptado expresamente su responsabilidad.


Sujeto a la satisfaction de las condiciones estipuladas en los subincisos (i) y (ii)


anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluira los siguientes actos o eventos:


(а) fenomenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones y


terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello); (c)


guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios civiles, motines,


insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d) cuarentenas y


epidemias; (e) desastres de transportacidn, ya sean marltimos, ferroviarios, a6reos


o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en Mexico


que no sean motivadas por el incumplimiento de algun contrato laboral por parte de


la Parte en retraso o incumplimiento, o auspiciadas por esta; (g) actos de una


autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o


promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como consecuencia de algtin


incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato, incluyendo


cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la imposibilidad para alguna de las


Partes de obtener a tiempo y de conformidad con las Leyes Aplicables, a pesar de


sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos los pasos bajo su control,


cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido


en el Contrato, de cualquier autoridad gubernamental, necesaria para permitirle a


la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus obligaciones de conformidad


con el Contrato.


Adicionalmente, el Contratista podr£ invocar como supuestos de Caso Fortuito o


Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a


porciones de terreno que sean propiedad de terceros, siempre que: (i) hubiere


realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos, y hubiere realizado todos los


pasos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables; (ii) dicha falta de


acceso afecte substancialmente la ejecucion de los Servicios o el cumplimiento de


las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) habiendo comunicado por escrito


dicha circunstancia a PEP, PEP haya realizado todos los actos bajo su control sin


poder obtener el instrumento legal necesario para el acceso, en un plazo de seis


(б) meses a partir de la mencionada comunicacion.


Queda expresamente convenido que el Contratista no podra invocar Caso Fortuito


o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad economica o


falta de fondos para continuar ejecutando los Servicios; o (ii) retraso en la entrega


de Materiales.


Como exception a lo previsto en el inciso f) del primer parrafo de esta Clausula





21.1, queda expresamente convenido que PEP no podra invocar Caso Fortuito o


Fuerza Mayor por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores


Petroleros de la Republica Mexicana.





21.2. Comunicacion. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera as!


comunicarlo a la otra Parte, dentro de un termino que no excedera de treinta (30)


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que


cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las


Partes no realice la comunicacidn en el termino establecido, perdera su derecho de


invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.


Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor


21.3.


corresponded a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.


21.4. Suspension v prorroga de Programa de Trabaio: prorroga del plazo del


Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el Contratista no


puede cumplir con algun Programa de Trabajo, el Programa de Trabajo sed


suspendido y prorrogado por un plazo que no exceda el periodo de dicho Caso


Fortuito o Fuerza Mayor, y solo en la medida en que el Programa de Trabajo sea


efectivamente afectado. La suspensidn y prorroga se otorgadn en forma


automatica siempre que se hubiera cumplido con la comunicacion en terminos de


la Cdusula 21.2. El Contratista tambien debed comunicar a PEP el cese del Caso


Fortuito o Fuerza Mayor tan pronto como este cese. La suspensibn y prorroga de


un Programa de Trabajo por Caso Fortuito o Fuerza Mayor prorrogad el plazo del


Contrato.


Si, como resultado de una causa distinta a Caso Fortuito o Fuerza Mayor que sea


imputable a PEP, results necesario suspender parcial o totalmente un Programa


de Trabajo, el Programa de Trabajo sera suspendido y prorrogado solo en la


medida en que el Programa de Trabajo sea efectivamente afectado. En este caso


si PEP no puede recibir ciertos volumenes de Hidrocarburos Netos, se considered


que el Contratista entregb a PEP tales volumenes, considerando para su


determination, el ultimo dato de medicion disponible. La suspension y prorroga de


un Programa de Trabajo por el supuesto previsto en este parrafo, prorrogad el


plazo del Contrato.





21.5. Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo


estipulado en esta clausula liberal a las Partes de las obligaciones que por su


naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de


sobrevenir cualquier evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que suspenda el


21.6. cumplimiento de cualquier obligation de las Partes conforme este Contrato, no


suspended el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromises


contractuales no afectados por el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.





Terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que un


evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor afecte la ejecucion de una parte


significativa de los Servicios, y dicha ejecucion haya sido suspendida por un


periodo continuo de ciento ochenta (180) dias o mas, cualquiera de las Partes


tendra derecho, ejercitable mediante notification dada dentro de los treinta (30)


dias siguientes al ultimo dia del periodo que corresponda, a solicitar la terminacion


del Contra'


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las Partes:


En caso de desacuerdo respecto de la terminacion del Contrato, cualquiera de las


Partes podra solicitar la intervencidn del Experto Independiente. La terminacibn


anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dara al Contratista derecho para


reclamar pago alguno distinto a la Remuneracion.


21.7. Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o


emergencia que requieran accion inmediata, el Contratista debera tomar todas las


acciones adecuadas para controlar la situacion lo mas pronto posible a fin de


preservar la integridad ffsica de las Personas y proteger el medio ambiente, los


Hidrocarburos y los Materiales, e informar inmediatamente a PEP. El Contratista


debera sujetar sus acciones al plan de respuesta a emergencias de PEP. El


Contratista comunicara y consultara prontamente con PEP en relacion con las


acciones tomadas, en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier


autoridad competente no este satisfecho con las acciones tomadas por el


Contratista o lo considere conveniente a sus intereses, PEP podrb intervenir


directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso, todo


gasto en que incurra PEP sera reembolsado por el Contratista a PEP.








Clausula 22


Rescision, terminacion y finiquito


22.1. Causas de rescision por parte de PEP. PEP tendra derecho a rescindir


administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera


de los siguientes supuestos:


a) el Contratista incumple con el Programa Inicial o con la Obligacion de


T rabajo;


b) en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos


no ejecutados en tbrminos de la Clausula 3.3;


c) despues de emitida la Comunicacion de Continuation, el Contratista modifica


unilateralmente los aspectos que deban ser aprobados por PEP del Plan de


Desarrollo o los Programas de Trabajo;


d) el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la


Clausula 14.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conforme a la


Clausula 14.3;


e) el Contratista proporciona informacion fraudulenta o niega el acceso a PEP a


la Informacion del Contrato;


f) el Contratista no presenta cualquiera de las Garantias de Cumplimiento o la


Garantia Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o no las


mantiene en vigor conforme al Contrato;


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





g) el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Companias


Relacionadas reporta intencionalmente information falsa relacionada con los


Gastos Elegibles o de cualquier otra forma incumple con cualquier obligation


h) principal contenida en el Anexo 4;


el Contratista o cualquiera de las Empresas Participantes o Compafiias


Relacionadas altera dolosamente las mediciones o los medidores o incumple


i) con sus obligaciones principales previstas en la Clausula 12;


cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de los Garantes se


liquida o de cualquier otra forma cesa su existencia legal o corporativa, sin


que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorizacion de


j) PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;


cualquiera de las Empresas Participantes o cualquiera de los Garantes, sin


que alguna otra Empresa Participante o Garante asuma, con autorizacion de


PEP, sus obligaciones bajo el Contrato: (i) cae en insolvencia; o (ii) es


incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; o (iii) solicita o


acepta la imposition de un administrador, liquidador o sindico respecto a sus


propiedades o sus ingresos; o (iv) inicia cualquier procedimiento bajo


k) cualquier legislacibn para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones, de


cualquier parte de las mismas; o (v) solicita la quiebra, concurso mercantil,


reorganizacidn, suspension de pagos, disolucion o liquidation; o (vi) realiza o


permite una cesidn general o un arreglo con o para el beneficio de sus


acreedores;


ocurren cambios en la organization del Contratista que tengan como


consecuencia que el Contratista no pueda demostrar, a una solicitud que por


tal motivo realice PEP, que mantiene las capacidades financieras requeridas


l) al momento de la celebration del Contrato;





sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislation que sea aplicable a


las Empresas Participantes o a los Garantes tenga un efecto analogo a los


acontecimientos mencionados en el inciso (j) anterior, sin que alguna otra


m) Empresa Participante o Garante asuma, con autorizacion de PEP, sus


obligaciones bajo el Contrato;


el Contratista o las Empresas Participantes, en caso de ser sociedades





extranjeras, o alguno de los accionistas extranjeros del Contratista o de las


Empresas Participantes invoca la protection de su gobierno en relation con


n) el Contrato o ejerce algun derecho de inmunidad soberana o inmunidad de


jurisdiction al que pudiera tener derecho;


cualquiera de las declaraciones del Contratista o de las Empresas


Participantes hechas en la fecha de firma del Contrato demuestra ser


o) fraudulenta en cualquier aspecto;


cualquiera de las Empresas Participantes o Companias Relacionadas


incumple con las obligaciones relativas a la cesion, separation, diminution


de ps ' '' r 1 ' ' .... - 1


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





de sus actividades o deja de mantener la participacibn a que se refiere la


Clausula 4.3, sin el consentimiento de PEP, en contravencion a lo previsto en


la Clausula 23;


p) el Contratista, o cualquiera de las Empresas Participantes o Compafiias


Relacionadas es responsable de negligencia inexcusable que resulte en


detrimento significative a PEP, o de dolo en la ejecucion de los Servicios, o


no asume sus obligaciones de indemnizacion en terminos de la Clausula 24;


o


q) el Grupo Directive asi lo considere, en el evento de que el indicador clave de


desempeno relativo a protection ambiental sea menor a uno (1) en mas de


cinco (5) ocasiones.


22.2. Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo el


Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Clausula 22.1,


previo a la determination de la rescision, PEP podra otorgar al Contratista un


periodo de sesenta (60) dias para subsanar dicho incumplimiento; en todo caso, el


periodo de sesenta (60) dias a que se refiere este pbrrafo puede ser ampliado por


acuerdo entre las Partes. Elio, sin perjuicio de hacer efectivas, al termino de dicho


periodo, las Garantfas que en su caso se hubieren otorgado. Dicho periodo podrb


ser prorrogado por PEP.


22.3. Procedimiento de rescision. Si, en su caso, al concluir el periodo de cura el


Contratista no hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciara la rescisibn


conforme a lo siguiente: (i) notificara el inicio del procedimiento de rescision al


Contratista para que este, dentro de los veinte (20) Dias Habiles siguientes a tal


notificacibn, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que


juzgue pertinentes; y (ii) al termino del plazo senalado en el inciso (i) o a la


reception de los argumentos y pruebas, PEP contara con veinte (20) Dias Habiles


para resolver, de manera fundada y motivada, la rescision con efectos inmediatos y


sin necesidad de declaration judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescision, PEP


se abstendra de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta


que se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procedera a hacer


efectivas las Garantias.





22.4. Efectos de la rescision. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir este


Contrato de conformidad con la Clausula 22.3, el Contratista debera pagar a PEP,


los dafios directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del


incumplimiento que de lugar a la rescision, en el entendido de que dichos dafios


podran ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que


resulten del finiquito, de las Garantias de Cumplimiento, y sin perjuicio de cualquier


otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las Leyes


Aplicables. Al operar la rescision, las Partes procederan al pago que les


corresponda, elaborando un finiquito y se procederb a la terminacibn del Contrato,


sin responsabilidad) adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








consecuencia de la rescision, operara en forma inmediata la reduction de area


considerada en la Clausula 8.1(c), y PEP tomara control inmediatamente de las


instalaciones en el area.


22.5. Obligaciones subsistentes. En todo caso de termination del Contrato por


cualquier razon, el Contratista debera cumplir con todas las obligaciones


estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionadas con


el Abandono e indemnizacion y pagos por renuncia. El monto asociado a cualquier


incumplimiento serb estimado y podra ser cobrado mediante la Garantia de


Cumplimiento o la Garantia Corporativa.


22.6. Derecho de rescision por parte del Contratista. El Contratista podra solicitar la


rescisibn del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i)


pago al Contratista, (ii) poner el Area Contractual a disposici6n del Contratista, o


(iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista


tambibn podra solicitar la rescision del Contrato en caso de que el incumplimiento


de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos senalados, el


Contratista notificarb a PEP para que subsane el incumplimiento de que se trate


dentro de los siguientes sesenta (60) dlas. Invariablemente, la rescisibn por parte


del Contratista requerira de declaration de autoridad competente.


22.7. Transicion a PEP. En caso de la terminacibn del Contrato por cualquier razbn, el


Contratista cesarb todos los Servicios, excepto aquellos que sean necesarios para


el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los


Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se


encuentren dentro del Area Contractual o en transito hacia la misma. El Contratista


debera entregar a PEP la totalidad del Area Contractual, asi como todos los


Materiales utilizados en los Servicios. Las Partes llevaran a cabo la transicion del


Area Contractual, del Contratista a PEP, la cual tendrb una duracion de un (1) mes.


Durante la transicion, las Partes llevaran a cabo las actividades que consideren


necesarias para que PEP asuma la responsabilidad de las actividades y tome


control de las instalaciones en el area. Las Paries levantaran un acta en la que se


senalen las incidencias relacionadas con la transicibn a PEP.


El Contratista sera responsable ante PEP por las responsabilidades ambientales


existentes en el Area Contractual, segun sean determinadas por las Partes


durante la transicibn a que se refiere esta clbusula y con base en un estudio


ambiental final. Con base en las conclusiones del estudio ambiental final, el


Contratista tendra las obligaciones a que se refieren las Clausulas 14.2, 14.3 y


24.1. El estudio sera realizado por un tercero especializado propuesto por el


Contratista y aprobado por PEP y su costo se considerara como Gasto Elegible.


El Contratista sera responsable por las consecuencias que hubieren surgido por


sus operaciones en el Area Contractual, segun sean determinadas con base en un


estudio final adicional al estudio ambiental final sefialado en el parrafo anterior,


que se elabore durante la transicibn a que se refiere esta clausula. El estudio


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





debera ser realizado por un tercero especializado propuesto por el Contratista y


aprobado por PEP y su costo se considerate como Gasto Elegible.





22.8. Derecho de PEP de terminacion anticipada. PEP podra dar por terminado


anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor, de conformidad


con la Clausula 21.1; (ii) por no poder determinar la temporalidad de la suspension,


de conformidad con la Clausula 21.6; (iii) cuando existan causas que impidan la


ejecucion del Contrato, de conformidad con la Clausula 6.2; y (iv) cuando no


resulte rentable o conveniente de conformidad con el modelo econdmico, queda


entendido que el unico caso en el que PEP podte invocar la terminacion anticipada


de acuerdo con este inciso sete cuando, de conformidad con el Anexo 3, cuando el


producto de las variables de la ecuacion del precio de los Servicios sea igual a


cero por doce meses consecutivos despuds de haber sido obtenida la primera


produccion incremental.


Lo anterior, sin perjuicio de los casos previstos en las Cteusulas 6.7 y 7,2. Queda


entendido que el ejercicio de la terminacidn anticipada no date al Contratista


derecho alguno.





22.9. Finiquito. Al terminar el Contrato por rescision o por terminacidn anticipada, las


Partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran constar los ajustes,


revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor


y en contra, asi como los acuerdos, ajustes o transacciones que se pacten para


finalizar las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del mismo.


Dicho finiquito debera formalizarse dentro de un plazo de un (1) ano, mismo que


podra ser prorrogado hasta por un periodo igual.


Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, el Contratista debera, a solicitud


de PEP, ampliar la vigencia de las Garantias a fin de avalar las obligaciones que


deba cumplir con posterioridad a la terminacion del Contrato.


En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procedera a


realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignara el pago ante la autoridad


jurisdiccional que corresponda.


Las Partes tambien suscribiran un finiquito, en los terminos de esta Clausula 22.9,


por terminacidn del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extincion


de los efectos en terminos de las Clausulas 3.3, 6.2, 6.7, 7.2, 7.8, 8.1 y 9.3.








Clausula 23


Cesion y cambio de control








23.1. Cesion. El Contratista y las Empresas Participantes no podran ceder, gravar o


transferir, total o parcialmente, este Contrato o sus derechos u obligaciones


derivadas del mismo, incluyendo los derechos de cobro, sin el consentimiento





Of-


60 X





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








previo y por escrito de PEP, en el entendido de que PEP podra negar su


consentimiento si el cesionario no cuenta con las capacidades tecnicas o


financieras requeridas por PEP para el cumplimiento de sus obligaciones conforme


al Contrato.


PEP no podra negar ni demorar injustificadamente: (i) la cesion de derechos de


cobro; (ii) la cesion entre Companias Relacionadas, ni (iii) la cesidn entre


Empresas Participantes.


PEP podra ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el


Contrato a cualquiera de sus Companias Relacionadas.


Los actos a que se refiere esta clausula no requeriran formalizarse mediante


convenio de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 27, salvo en el caso de que


se trate de una cesidn o transferencia total del Contrato.


En cualquier caso, para que surta efectos la cesion, las Garantias que hubiere


otorgado el Contratista deberan ser modificadas a efecto de que las obligaciones


del cesionario se encuentren debidamente garantizadas en terminos del Contrato.


23.2. Separacion. Ni la Compania Lider ni cualquiera de las Empresas Participantes


podra separarse de las operaciones conjuntas que lleven a cabo para la ejecucion


de los Servicios conforme a este Contrato sin el consentimiento previo y por escrito


de PEP, el cual no podra ser negado injustificadamente. Asimismo, ninguna de las


Empresas Participantes podra reducir su porcentaje de participacion en SPE,


segun lo previsto en la Clausula 4.1, sin el consentimiento previo y por escrito de


PEP, el cual no podra ser negado injustificadamente.


En caso que una de las Empresas Participantes decida transferir su participacidn


total o parcialmente a un tercero, o a otra Empresa Participante, dicha transaccion


debera contar con el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el entendido


que la Empresa Participante que transfiera su participacion debera cumplir todas


sus obligaciones pendientes de acuerdo con lo que acuerde el Grupo Directivo.


23.3. Cambio de control. El Contratista y las Empresas Participantes se aseguraran de


no sufrir, directa o indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del


Contrato sin el consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el


cambio de control no pudiera ser evitado por el Contratista o por las Empresas


Participantes, PEP podra rescindir el Contrato conforme a la Clausula 22.1(n), si


dicho cambio de control se da sin el consentimiento previo de PEP. Para efectos


de lo anterior, “control" del Contratista o de las Empresas Participantes significa el


poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestion o pollticas de


administracion del Contratista o de las Empresas Participantes, bien sea mediante


la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a traves de


cualquier otro medio.


Sin perjuicio de lo estipulado en la Clausula 4.3, los accionistas del Contratista o


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








participaciones, intereses o similares que impliquen cambio de control a cualquier


Compafiia Relacionada de cualquier Empresa Participante o a otra Empresa


Participante; en estos casos, PEP no podra negar ni demorar injustificadamente la


autorizacion para llevar a cabo tal cesion o transferencia.


Lo previsto en esta Clausula 23.3 sera aplicable al Contratista y a las Empresas





Participates con independencia de la forma en que esten organizadas, ya sea a


traves de la constitucion de Personas morales, de consorcios, contratos o


asociaciones sin personalidad juridica propia.








Clausula 24


Indemnizacion





Indemnizacion. El Contratista indemnizara a PEP y a sus Compafiias


24.1.


Relacionadas, asf como a sus empleados, representantes, asesores, directores,


sucesores o cesionarios ---y dicha obligacion sobrevivira la terminacion del


Contrato por cualquier motivo por los plazos y terminos previstos en el Contrato y


las Leyes Aplicables--- en contra de cualquiera y toda accion, reclamo, juicio,


demanda, perdida, costos, danos, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos,


incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados


de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de


los siguientes supuestos:


a) cualquier dano o lesion ---incluyendo muerte--- causada por el Contratista,


sus Companias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas


(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores


o cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitacion alguna, a PEP


y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualquiera de


dichas Personas, que surja como consecuencia de la ejecucion de los


Servicios;


b) cualquier dano o lesion ---incluyendo muerte--- causada por el Contratista,


sus Companias Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas


(incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores


o cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o


permisionarios del Contratista, de sus Compafiias Relacionadas o de


cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas, en el caso de


que PEP hubiere tenido que pagar indemnizacion por cualquier causa alguno


de estos;


c) cualquier dano o Perjuicio causado por el Contratista por alteracion nociva a


los Hidrocarburos, o cualquier dafio o lesibn causado a los recursos


naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, dafio o


destruction de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros,


estuarios, arroyos, oceanos, tierra o aire), o cualesquiera danos y Perjuicios,


derivados del manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se














\


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





empleen para la ejecucion de los Servicios o esten en posesion o bajo


control del Contratista;


d) cualquier dano o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de


su actuar ilicito de conformidad con lo estipulado en la Clausula 14.3;


e) cualquier dano o Perjuicio causado con motivo de alguna violacion del


Contratista, sus Companlas Relacionadas o cualquier Subcontratista a


cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de


confidencialidad;


f) cualquier violacion de cualquier Compama Relacionada o las Empresas


Participantes a las renuncias previstas en las Clausulas 25.5 y 25.6;


g) cualquier omision por parte del Contratista, sus Companlas Relacionadas o


cualquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables;


h) cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Companlas


Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia


laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que


pagar indemnizacion en estas materias; y


i) cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier autoridad, y


que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista.


Queda expresamente convenido que en ningun caso, ninguna de las Partes sera


responsable por danos y perjuicios indirectos, consecuenciales, lucro cesante o


perdida de oportunidad de negocio.


24.2. Causas de ejecucion. PEP tendra el derecho de hacer efectivas las Garantias


Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos sehalados


en la Clausula 24.1 y de conformidad con el modelo que contiene el Anexo 2,


quedando expresamente pactado que no existe prelaci6n alguna para la ejecucion


de las Garantias Corporativas frente a la Garantla de Cumplimiento.








Clausula 25


Ley Aplicable y solucion de controversias


25.1. Lev Aplicable. El Contrato se regira e interpretara de acuerdo con las Leyes de


Mexico. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dara


cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicables en la conduccibn y ejecucion


de los Servicios.





25.2. Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja cualquier


controversia, trataran de resolverla a traves de un mecanismo de consultas


directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes. Esta


etapa de consultas directas iniciarb con una comunicacion dirigida por cualquiera


5


63





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes podra dar


por terminada esta etapa en cualquier momento.


25.3. Experto Independiente. En caso de que las Partes o los miembros del Grupo


Directivo no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias


tecnicas, de seguridad, salud y proteccion ambiental, operacionales o relacionadas


con cuestiones de contabilidad, impuestos y cblculo de pagos exigibles conforme al


Contrato, las Partes podran acordar sujetarse a la decision vinculante de un


experto independiente (el “Experto Independiente”). Todo lo relacionado con el


nombramiento del Experto Independiente (salvo que dentro de un plazo no mayor


a treinta (30) dias despubs de acordar sujetarse a la decisibn de un Experto


Independiente las Partes nombren de comiin acuerdo al Experto Independiente) y


los procedimientos seran administrados por el Centro Internacional de Peritaje de


conformidad con las Reglas de Peritaje de la Camara de Comercio Internacional


(ICC). Cada Parte pagara sus propios costos en relation con este procedimiento y


los honorarios del Experto Independiente deberan ser cubiertos por PEP y el


Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) dias siguientes a que se


haya designado al Experto Independiente, cada Parte proporcionara a este la


information que posea en relacion con el asunto en controversia. El Experto


Independiente podra convenir una o mas reuniones, con ambas Partes, para


establecer los puntos especificos en controversia y podra requerir la informacibn


complementaria que resulte necesaria. El Experto Independiente debera emitir su


decisibn vinculante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la conclusibn del


procedimiento, el cual no podra exceder de noventa (90) dias desde su fecha de


inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. En ningun caso, una


Compama Relacionada de cualquiera de las Partes o un funcionario de las mismas


podra ser Experto Independiente.


25.4. Arbitraie. Cualquier disputa o demanda que surja en relacion con el Contrato que


no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de solution de


controversias previstos en el Contrato (con exception de decisiones vinculantes


del Experto Independiente a que se refiere la Clbusula 25.3) debera ser resuelta


exclusiva y definitivamente mediante arbitraje de estricto derecho de acuerdo con


el Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional vigente a la


fecha de inicio del arbitraje, sin que sean aplicables las disposiciones relativas al


arbitro de emergencia. El derecho aplicable al fondo de la controversia serbn las


leyes federales de Mexico. El idioma del arbitraje sera el espanol, salvo las


pruebas documentales que se presenten en idioma distinto cuya traduction sera a


cargo de la Parte que las presente. El tribunal arbitral se integrara por tres


miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el Contratista, y el tercero


---quien sera el presidente--- nombrado de conformidad con el Reglamento de la


Camara de Comercio Internacional. El procedimiento arbitral tendra como sede la


ciudad de Mexico, Distrito Federal.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





Las Partes acuerdan que cualquier informacion o documento generado con motivo


del arbitraje sera tratado de forma confidencial en terminos de lo estipulado en la


Clausula 29.4 con excepcion del laudo definitivo, una vez que cause estado y no


se encuentre sujeto a decision de autoridad competente alguna o en impugnacion.


25.5. Renuncia a Embarqos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las


Partes ---en nombre propio y de sus Compamas Relacionadas--- renuncian a todos


y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener


Embargos Previos al Laudo. Se considerara que cualquier Parte que solicite un


Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un


incumplimiento a esta Clausula 25.5, la Parte que no haya incumplido tendra


derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos y gastos


en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin perjuicio


de cualesquiera otros recursos que la Parte que no haya incumplido tenga derecho


a ejercer.


25.6. Confidencialidad. Todas las negociaciones y arbitrajes relativos a una controversia


(incluyendo una transaction que ponga fin a la controversia), documentos


intercambiados o generados con motivo de la negociaciones o arbitrajes) seran


tratados de forma confidencial en terminos de lo estipulado en la Clausula 29.4,


con excepcibn de un laudo definitivo o de una decisibn del Experto que sea


definitiva o vinculante, una vez que causen estados y no se encuentren sujetos a


decision de autoridad competente.


25.7. Renuncia a via diplomatica. El Contratista y las Empresas Participantes renuncian


expresamente, en nombre propio y de todas sus Companias Relacionadas, a


formular cualquier reclamo por la via diplomatica, bajo pena de perder en favor del


Estado mexicano, y sin que medie declaracion judicial o arbitral alguna, todos sus


derechos conforme al Contrato.


25.8. Autonomia de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o mas de las


estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal arbitral, de


ninguna manera afectara la validez, legalidad y exigibilidad de las demas


estipulaciones del presente instrumento.








Clausula 26


Gobernanza del Contrato








26.1. Esquema de gobernanza v supervision de actividades. Sin perjuicio de la


obligacion del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen


conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios seran supervisados por el


Grupo Directivo. El Grupo Directivo debera quedar instaurado dentro de los quince


 Gontrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





(15) dias siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberan designar a


sus representantes durante ese plazo.





Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estara integrado por dos (2)


26.2.


miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o


suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes


podte substituir a sus representantes mediante comunicacion por escrito a la otra


con cuando menos treinta (30) dias de anticipation. Las resoluciones del Grupo


Directivo se tomaran por unanimidad y seran de cumplimiento obligatorio para


ambas Partes. Al menos uno de los representantes del Contratista sera su maximo


directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de


PEP presidira el Grupo Directivo y adoptara los procedimientos necesarios para la


adecuada conduction del Grupo Directivo.


Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no


deberan impedir o frustrar la posibilidad de que el Contratista cumpla con la


Obligacion deTrabajo.


Facultades. El Grupo Directivo sera el foro contractual para que las Partes estudien


26.3.


y acuerden las decisiones que les correspondan en terminos del Contrato, sin


perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en terminos de las Leyes Aplicables.


El Grupo Directivo tendra las siguientes facultades para el gobierno del Contrato:


a) promover el cumplimiento oportuno de la Obligacion de Trabajo que


corresponda;


b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios;


c) revisar y discutir entre sus miembros la information relativa a los Servicios;


d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y los


Presupuestos, cualquier modification a ellos, asi como su ejecucion. Las


aprobaciones de PEP a que se refieren las Clausulas 7.1, 7.2, 10.1, 10.4,


11.1 y 11.3 se podran discutir por el Grupo Directivo;


e) revisar programas de unification, instalaciones conjuntas, estrategia y


sistemas para protection ambiental, programas de desarrollo sustentable y


de formation de capital humano;


f) revisar y dar seguimiento a los programas de subcontratacion del Contratista;


g) resolver cualquier asunto o diferencia tecnica o administrativa surgida entre


las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato,


incluyendo la revision de las diferencias durante los periodos en los que el


Contrato preve que las Partes realizaran un esfuerzo para resolver las


controversias sin la intervention de terceros;


h) aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Ptecticas Prudentes de


la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones tbcnicas nacionales o


internacionales familiarizadas con dichas prbcticas; y


i) las demas atribuciones que las Partes acuerden por escrito.


26.4. Reuniones. El Grupo Directivo se reunira cada vez que lo solicite cualquiera de sus


miembros, pero cuando menos dos (2) veces al ano. Se requerira la asistencia de


por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que se


considere constituido el quorum. Cada una de las Partes se hara cargo de los


gastos que implique mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo.


Cualquier miembro del Grupo Directivo podra solicitar la inclusion de cualquier


asunto en las reuniones.


26.5. Solicitud de reunion. El miembro del Grupo Directivo que desee solicitar alguna


reunion debera enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo Directivo con


cuando menos quince (15) dias de anticipation o, en casos urgentes, tan pronto


sea posible. Dicha solicitud debera ir acompahada de: (i) una sugerencia de la


fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunion, (ii) una agenda que indique los


asuntos a ser considerados en la reunion, y (iii) la documentacibn requerida para


que el Grupo Directivo pueda tomar una decisibn informada. Una vez recibida la


solicitud, el presidente del Grupo Directivo debera programar una reunibn en una


fecha que no exceda de treinta (30) dias despues de recibida la solicitud, en el


entendido de que en caso de que algun miembro del Grupo Directivo comunique al


presidente del Grupo Directivo que no podra asistir a la reunibn convocada, el


presidente del Grupo Directivo debera reprogramar la reunibn a la siguiente fecha


disponible mutuamente aceptable para los miembros pero en ningCtn caso despues


de los diez (10) dias siguientes a la fecha originalmente programada. Las Partes


podran hacer uso de cualquier medio disponible para llevar a cabo las reuniones,


incluyendo videoconferencias y conferencias telefbnicas. Salvo acuerdo de PEP,


todas las reuniones en persona deberan llevarse a cabo en Mbxico. Si ambas


Partes estan de acuerdo, podran realizarse reuniones sin cumplir con los requisitos


previstos en esta Clbusula 26.5.


26.6. Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantaran un acta en la que reflejen los


acuerdos tornados durante cada reunibn. Dicha acta sera elaborada por la Persona


que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las Partes deberan


firrnar el acta al finalizar la reunibn.





26.7. Grupos tecnicos. El Grupo Directivo podrb establecer los grupos tecnicos, segun


se requieran, para la ejecucion y seguimiento de cualquier asunto en particular; en


el entendido de que las Partes estableceran, cuando menos, un grupo para la


revision del registro financiero, un grupo para la subcontratacibn conforme al


Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el personal de


PEP conforme a la Clausula 19.3. El Grupo Directivo designara el numero de


representantes de c^da una de las Partes que integraran dichos grupos tecnicos, y





A'


67





 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos tecnicos reportaran al Grupo


Directive.








Clausula 27


Modificaciones y renuncias


27.1. Modificaciones qenerales. Cualquier modificacion a este Contrato debera hacerse


mediante acuerdo por escrito de ambas Partes y surtira efectos a partir de la fecha


indicada en el propio acuerdo. Toda renuncia a cualquier estipulacidn del Contrato


hecha por cualquiera de las Partes debera contar con el acuerdo por escrito de la


otra Parte y surtira efectos a partir de la fecha indicada en el propio acuerdo.


La aprobacidn por parte de PEP a un Programa de Trabajo ---o a su


modificacion--- no implica la aprobacion de una modificacidn al Plan de Desarrollo


o al Presupuesto correspondientes. La aprobacion por parte de PEP a un


Presupuesto ---o a su modificacion--- no implica la aprobacion de una modificacion


al Plan de Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobacidn


por parte de PEP a un Plan de Desarrollo ---o a su modificacion---, no implica la


aprobacion de una modificacidn al Programa de Trabajo o al Presupuesto


correspondientes. Las modificaciones a que se refiere este parrafo se realizaran


de conformidad con lo estipulado en el Contrato, y todas deberdn ser


expresamente aprobadas por escrito para surtir efectos.


Las modificaciones para extender el plazo requeriran convenio modificatorio de


conformidad con las Leyes Aplicables.


Las modificaciones que se hagan al Contrato en terminos de esta clausula, no


implican novacion de las obligaciones de las Partes.


27.2. Modificaciones por cambio de lev. En la medida en que sea permitido por las


Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato se modificara en caso de


que, derivado de los cambios o creacion de Leyes Aplicables, se otorguen


condiciones o reglas mas favorables con respecto al Contrato o permitan una


participacion mas amplia en las operaciones petroleras por parte del Contratista.


Estas modificaciones deberan ser acordadas por escrito entre las Partes y surtiran


efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.


En caso de modificacion o creacion de Leyes Aplicables que afecten el balance


econdmico original de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificara, en la


medida en que sea permitido por las Leyes Aplicables, para (i) buscar mejores


condiciones para ambas Partes, o (ii) restituir el balance economico original. Las


modificaciones serdn por mutuo acuerdo y se haran por escrito.


Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regiran por lo


dispuesto en la Clausula 30.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








29.2. Propiedad intelectual.


El Contratista podr£ emplear, en la ejecuci6n de los Servicios, informacidn,


procesos, software, tecnologia y pr£cticas de su propiedad o propiedad de sus


Companias Relacionadas que sean considerados derechos exclusivos en


terminos de las Leyes Aplicables. Queda entendido que PEP no tendr£ propiedad,


derecho, titulo ni interes alguno y mantendra en forma confidencial tal informacidn,


procesos, software, tecnologias y pr£cticas del Contratista que sean considerados


derechos exclusivos.


Todos los procesos, tecnologia, practicas y propiedad industrial que se desarrollen





en virtud de la ejecucion del Contrato (la Tecnologia del Contrato") seran


propiedad conjunta del Contratista y de PEP. Cada una de las Partes podr3 usar,


ceder y licenciar dichos derechos de propiedad intelectual a sus Companias


Relacionadas, sin necesidad de consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en


caso de que la Tecnologia del Contrato sea comercializada por cualquiera de las


Partes, los frutos de tal comercializacion seran compartidos a partes iguales entre


las Partes. Igualmente, en caso de que cualquiera de las Partes decida utilizartal


propiedad industrial en conjunto con un tercero, se considerara que se esta


comercializando y tendra el tratamiento senalado en la oration anterior. En


cualquiera de estos casos, los terminos contractuales de dicha comercializacion


deberan ser acordados previamente por las Partes.





29.3. Confidencialidad del Contrato. El Contrato y sus modificaciones no ser^n


confidenciales, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Aplicables.





29.4. Confidencialidad. La Informacion del Contrato sera tratada por el Contratista de


forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no sera revelado en


forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de PEP, en el


entendido que el Contratista podra suministrar informacion a sus Companias


Relacionadas, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones


financieras involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el


entendido de que estas companias, Personas o instituciones tambien deberan


mantener la confidencialidad de tal informacion. El Contratista tomara todas las


acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes,


asesores, representantes, abogados, Companias Relacionadas y Subcontratistas,


asi como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y abogados de los


Subcontratistas y de las Compafiias Relacionadas, cumplan con la misma


obligation de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y


documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato tambten


deberan ser tratados con el mismo car£cter de confidencialidad. Las estipulaciones


de esta Clausula 29.4 continuaran vigentes por diez (10) anos despues de la


termination por cualquier motivo del Contrato, ya que constituyen obligaciones


continuas. El incumplimiento de esta clausula dara origen a una indemnizacion por


parte del Contratista a favor de PEP por danos y Perjuicios de conformidad con la


Clausula 24.





5





J 70


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








29.5. Excepcion a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Clausula 29.4, la


obligacion de confidencialidad no sera aplicable a: (i) la informacidn de dominio


publico que no haya sido hecha publica a traves de un incumplimiento del


Contrato; (ii) la informacion que haya sido obtenida con anterioridad a su


divulgacidn sin violar alguna obligacion de confidencialidad; (iii) la informacion


obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligacion de


confidencialidad; y (iv) la informacion que deba ser divulgada por disposicion legal


o requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales,


siempre que (a) el hecho de no divulgarla sujetaria a la Parte requerida a


sanciones civiles, penales o administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la


Parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgacion. En el caso a


que se refiere el inciso (iv) anterior, la Parte afectada podra solicitar a la Parte


requerida que impugne ante los tribunales competentes la orden de divulgacion, en


cuyo caso la Parte afectada debera cubrir cualquier costo generado por la


impugnacion.











Clausula 30


Impuestos





Cada una de las Partes debera cumplir durante el plazo y ejecucion de los Servicios con


los Impuestos que le correspondan, en el entendido de que PEP realizara las retenciones


que, en todo caso, este obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables (en


ese caso, PEP no reembolsara al Contratista por las cantidades retenidas). En virtud de lo


anterior, el Contratista ser& responsable y pagara todos los Impuestos que graven al


Contratista o a sus directivos y empleados en relacidn con la celebration o cumplimiento


de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP sera responsable del pago de


cualquier impuesto al valor agregado que aplique.


En caso de modification o creation de Leyes Aplicables respecto a Impuestos aplicables


exclusivamente a prestadores de servicios de petrdleo y gas, en la medida en que sea


permitido por las Leyes Aplicables, el Contrato podra ser modificado, por mutuo acuerdo y


siempre que resulte conveniente para las Partes, en los terminos de la Clausula 27.2.








Clausula 31





Comunicaciones





Todas las notificaciones y demas comunicaciones hechas bajo este Contrato deberan ser


por escrito y seran efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la


direction o en los correos electronicos siguientes:


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec





A PEP:


Coordinacion de Administracibn de Contratos Integrates del Activo de Produccion


Aceite Terciario del Golfo, ubicado en Int. Campo PEMEX, Blvd. Lazaro Cardenas,


Puerta 1, Col. Herradura, C.P. 93370, Poza Rica, Ver., Conmutador 782 82 61000,


Extension 3 42 44, correo electronico: iorge.arturo.Qonzalez@pemex.com





A la Compahia Lider:


Calle 10 Esquina con Av. Uno S/N, Colonia Cazones, Poza Rica, Veracruz, C.P.


93230, tetefono 782-825-5935 al 37, correo electronico: lamaya@cplatina.com.mx





A la SPE:


Calle 10 Esquina con Av. Uno S/N, Colonia Cazones, Poza Rica, Veracruz, C.P.


93230, telefono 782-825-5935 al 37, correo electronico: lamaya@cplatina.com.mx





A PERFOLATINA, S.A. DE C.V.





Calle 10 Esquina con Av. Uno S/N, Colonia Cazones, Poza Rica, Veracruz, C.P.


93230, telefono 782-825-5935 al 37, correo electrbnico: lamava@cplatina.com.mx


A CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V.





Calle 10 Esquina con Av. Uno S/N, Colonia Cazones, Poza Rica, Veracruz, C.P.


93230, telefono 782-825-5935 al 37, correo electronico:


manquiano@cplatina.com.mx





o en cualesquiera otras direcciones, segun cada Parte comunique a la otra.








Considerando el tipo de informacibn de que se trate, las Partes acordaran la forma en que


la misma debera ser entregada.








Clausula 32


Totalidad del Contrato


Este Contrato es una compilacibn completa y exclusiva de la totalidad de las


estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y


reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna


declaracion de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse


hecho antes de la celebracion del Contrato tendra validez en cuanto a la interpretacion de


jps terminos del Contrato, Quedan incorporados, formando parte indivisible e integrante


jel Contrato, los siguientes^nexos





72


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec











Anexo 1 Area Contractual e inventario de activos


Anexo 2 Garantla Corporativa


Anexo 3 Remuneration





Anexo 4 Procedimientos de Registro Financiero


Anexo 5 Programa Inicial y Obligation de Trabajo


Anexo 6 Puntos de Medicion y nomination





Anexo 7 Informe de Evaluation


Anexo 8 Plan de Desarrollo


Anexo 9 Permisos





Anexo 10 Abandono


Anexo 11 Lineamientos para subcontratacion





Anexo 12 Grado de integration nacional


Anexo 13 Desarrollo sustentable


Anexo 14 Programas de Trabajo











Clausula 33


Idioma





El idioma del Contrato es el espanol. Todas las notificaciones, renuncias y otras


comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relacidn con este


Contrato deberan ser en espanol. La version en espanol del Contrato prevalecera sobre


cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendran validez legal.








Clausula 34


Compromiso contra la Corrupcion





Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebration del presente


Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsion


y el soborno publicadas por la Camara de Comercio Internacional (las "Reglas’’) y que se


comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecucidn del Contrato hacia sus


contrapartes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violation a estas


declaraciones, a las Reglas o a las Leyes Aplicables en esta materia implica un


ihciimnlimiPintn dal Contrato


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Clausula 28


Relacion de las Partes


Nada de lo aqui contenido esta destinado a crear o se considerara o se interpretara que


crea alguna sociedad o asociacion entre las Partes. Ninguna de las Partes tendra la


autoridad o el derecho, ni se declararei con autoridad o derecho, para asumir, crear o


comprometer alguna obligacion de cualquier clase, expresa o impllcita, en representacidn


de o en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulacion en este Contrato


constituira al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en


un representante de PEP. El Contratista ser6 considerado en todo momento como un


contratista independiente y sera responsable de sus propias acciones, las cuales estaran


sujetas, en todo momento, a lo previsto en el Contrato. Cada Parte sera responsable de su


organizacidn para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones. La participacion


de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituira una organizacion;


asimismo, dicha participacion no podra ser interpretada como una restriccidn de una Parte


para con la otra en relacion con su organizacion.








Clausula 29


Informacion, propiedad intelectual y confidencialidad


29.1. Propiedad de informacion. Toda informacion tecnologica, pianos, disenos,


dibujos, datos geologicos, geofisicos, geoquimicos, de ingenieria, registros de


medicion, perforacion, termination, produccidn, operation, informes tecnicos,


economicos y cientificos, Documentos Tecnicos y cualquier otra informacion similar


generada con motivo de la ejecucion de los Servicios o relativa al Area Contractual


(la “Informacion del Contrato”), sera propiedad de PEP. PEP tambien ser£


propietario de cualquier muestra geologica, mineral o de cualquier otra naturaleza


obtenida por el Contratista en los Servicios, las cuales deberan ser entregadas por


el Contratista a PEP inmediatamente despues de que el Contratista haya concluido


los estudios y evaluaciones que haga al respecto. El original de la Informacion del


Contrato debera ser entregado a PEP tan pronto como sea posible despu6s de que


sea generado, en el entendido de que el Contratista podra mantener copia


unicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones conforme al


Contrato. El Contratista podra usar la Informacion del Contrato sin costo alguno y


sin restriction, para el procesamiento, evaluacidn, analisis y cualquier otro


proposito relacionado exclusivamente con los Servicios, pero no para otro uso ni


para su venta; queda entendido que el Contratista debera tambien entregar a PEP


cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento, evaluacion o analisis.


Nada de lo previsto en el Contrato limitara el derecho de PEP de usar, vender o de


cualquier otra forma disponer de la Informacion del Contrato.


 Contrato No. 424104803


Area Contractual Pitepec








Este Contrato se firma en dos (2) ejemplares, con el mismo significado y efecto, y cada


uno sera considerado como un original.





Poza Rica de Hgo. Veracruz, a 10 de junio de 2014.





POR PEMEX- EXPLORAClON Y POR EL CONTRATISTA


PERFOLATINA, S.A. DE C.V.














Ing. Placido Gerardo Reyes Reza Sr. Luis Amaya'Enderle


Subdirector de Produccion Region Norte Apoderado General














’’EMPRESA PARTICIPANTE”


CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V.





























Sancion jui ica conforme a oficio No





DJ/SJCPP/ RN P RlStfO7. /2 014














Lie. Ven usftina monter ubio Lara


Subger ntje de Servicio^Juridicos





Re Noreste Poza~Rica

















REVISION TEC REVISION ADMINISTRATIVA





\











Ing. Fefnafalo Floras Rivera \f C.P.C. Fernando Torres Rodriguez


Administrador a^Aptivo ate Produccion y. Jf E.D. de la Gerencia de Contrataciones


Aceite Ter’piario del Golfo ' p* ’ de Exploracion y Produccion para la


f Region Norte

















74