NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Contrato de Servicios para la Evaluación, Desarrollo y Producción de

Hidrocarburos, en el Área Contractual Santuario

entre

PEMEX-EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN

Y

PETROFAC MÉXICO, S.A. DE C.V. Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Declaraciones



Cláusulas



1 Definiciones e interpretación

1.1 Definiciones

1.2 Singular y plural

1.3 Encabezados y referencias

1.4 Interpretación

1.5 Manifestaciones del Contratista



2 Objeto del Contrato

2.1 Ejecución de los Servicios

2.2 Fondeo

2.3 Control de PEP

2.4 Límites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad



3 Plazo del Contrato y renuncia

3.1 Fecha Efectiva

3.2 Plazo

3.3 Renuncia del Contratista



4 Empresas Participantes y Compañía Líder (Para efectos de este contrato, no aplica)

4.1 Participación

4.2 Responsabilidad solidaria

4.3 Compañía Líder

4.4 Revocatoria de Compañía Líder



5 Periodo de Evaluación



6 Servicios de Evaluación

6.1 Servicios de Evaluación en el Periodo de Evaluación

6.2 Hidrocarburos extraídos durante el Periodo de Evaluación

6.3 Decisión de no proceder después del Periodo de Evaluación

6.4 Comunicación de Continuación por viabilidad de desarrollo

6.5 Incumplimiento del Programa Mínimo de Evaluación

6.6 Reportes de perforación, geológicos y geofísicos

6.7 Extensión de yacimiento y desarrollo unificado

6.8 Informe de Evaluación



7 Servicios de Desarrollo

7.1 Plan de Desarrollo

7.2 Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP

7.3 Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones

7.4 Reportes de perforación, geológicos y geofísicos

7.5 Pronóstico de producción

7.6 Servicios de Producción

7.7 Instalaciones de Entrega

7.8 Decisión de no proceder con el Plan de Desarrollo



8 Área Contractual

8.1 Reducción del Área Contractual

___________________________________________________________

[signature] 41 1 [2 signatures]Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de c.v.



8.2 Extensión del Área Contractual

8.3 Indicadores Clave de Desempeño

8.4 Acceso al Área Contractual



9 Unificación e instalaciones comunes



9.1 Unificación

9.2 Instalaciones

9.3 Desacuerdo sobre infraestructura o unificación



10 Programas de Trabajo



10.1 Programas de Trabajo

10.2 Programa del Periodo de Evaluación

10.3 Contenido de Programas de Trabajo

10.4 Aprobación de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP

10.5 Asuntos no sujetos a aprobación de PEP

10.6 Modificaciones del Contratista

10.7 Programas de trabajo preliminares

10.8 Informes de avance

10.9 Documentación



11 Presupuestos y Gastos Elegibles



11.1 Presupuestos

11.2 Presupuestos preliminares

11.3 Modificaciones

11.4 Contabilidad de los Gastos Elegibles

11.5 Gastos Recuperables

11.6 Revisión de PEP

11.7 Obligación de mantener registros



12.1 Volumen y calidad

12.2 Nominación

12.3 Recepción de Hidrocarburos Netos

12.4 Procedimientos de recepción

12.5 Equipo de medición

12.6 Instalación, operación, mantenimiento y calibración d el equipo de

medición

12.7 Certificación del equipo de medición

12.8 Registros

12.9 Mal funcionamiento del equipo de medición

12.10 Reemplazo del equipo de medición·



13 Materiales



13.1 Propiedad y uso de Materiales

13.2 Arrendamiento



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



13.3 Opciones

13.4 Mantenimiento

13.5 Materiales de PEP



14 Otras obligaciones y derechos de las Partes

14.1 Obligaciones adicionales del Contratista

14.2 Responsabilidad ambiental del Contratista

14.3 Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnización

14.4 Obligaciones adicionales de PEP

14.5 Derechos adicionales de PEP

14.6 Derechos adicionales del Contratista



15 Disposición de la producción

15.1 Hidrocarburos de Insumo

15.2 Entrega

15.3 Gas no asociado



16 Remuneración

16.1 Derechos exclusivos de PEP

16.2 Condición de la Remuneración

16.3 Remuneración única

16.4 Forma de pago

16.5 Intereses moratorios



17 Garantías

17.1 Garantía Corporativa

17.2 Garantías de Cumplimiento

17.3 Reducción del monto

17.4 Reconocimiento y acuerdo del Contratista

17.5 Causas de ejecución



18 Abandono

18.1 Requerimientos del programa

18.2 Comunicación de Abandono

18.3 Abandono después del Periodo de Evaluación

18.4 Responsabilidad por Gastos

18.5 Cuenta de Abandono

18.6 Fondeo de la Cuenta de Abandono

18.7 Fondos insuficientes

18.8 Sustitución por PEP



19 Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integracion nacional, capacitacion, desarrollo sustentable e importaciones

19.1 Responsabilidad laboral del Contratista

19.2 Responsabilidad laboral de PEP Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



19.3 Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana

19.4 Capacitación a personal de PEP

19.5 Sub-contratistas

19.6 Transferencia de tecnología, investigación y desarrollo

19.7 Grado de integración nacional

19.8 Desarrollo sustentable

19.9 Importaciones



20 Seguros

20.1 Estipulación general

20.2 Cobertura de seguro



21 Caso Fortuito o Fuerza Mayor, suspensión y terminación anticipada

21.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor

21.2 Comunicación

21.3 Carga de la prueba

21.4 Suspensión y prórroga de Programa de Trabajo; prórroga del plazo del Contrato

21.5 Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito y Fuerza Mayor

21.6 Terminación anticipada por caso fortuito

21.7 Situaciones de emergencia



22 Rescisión, terminación y finiquito

22.1 Causas de rescisión por parte de PEP

22.2 Periodo de cura

22.3 Procedimiento de rescisión

22.4 Efectos de la rescisión

22.5 Obligaciones subsistentes

22.6 Derecho de rescisión por parte del Contratista

22.7 Transición a PEP

22.8 Derecho de PEP de terminación anticipada

22.9 Finiquito



23 Cesión y cambio de control

23.1 Cesión

23.2 Separación

23.3 Cambio de control



24 Indemnización

24.1 Indemnización

24.2 Causas de ejecución



25 Ley Aplicable y solución de controversias

25.1 Ley Aplicable

____________________________________________________________

[signature] iv 41 [3 signatures]Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico, S.A. de C.V.



25.2 Consultas directas

25.3 Experto Independiente

25.4 Arbitraje

25.5 Renuncia a Embargos Previos al Laudo

25.6 Renuncia a vía diplomática

25.7 Autonomía de las·estipulaciones



26 Gobernanza del Contrato



26.1 Esquema de gobernanza y supervisión de actividades 26.2 Miembros del Grupo Directivo

26.3 Facultades

26.4 Reuniones

26.5 Solicitud de reunión

26.6 Acta

26.7 Grupos técnicos

26.8 Obligatoriedad de las resoluciones



27 Modificaciones y renuncias



27.1 Modificaciones generales

27.2 Modificaciones por cambio de ley



28 Relación de las Partes



29 Información, propiedad industrial y confidencialidad

29.1 Propiedad de información

29.2 Propiedad industrial

29.3 Confidencialidad del Contrato

29.4 Confidencialidad

29.5 Excepción a la confidencialidad



30 Impuestos

31 Comunicaciones

32 Totalidad del Contrato

33 Idioma 34 Compromiso contra la corrupción



Anexos

Anexo 1 Área Contractual

Anexo 2 Garantía Corporativa

Anexo 3 Remuneración

Anexo 4 Inventario de activos y producción base

Anexo 5 Comunicación de Continuación

Anexo 6 Procedimientos de Registro Financiero

Anexo 7 Programa Mínimo de Evaluación y Obligación Mínima Anexo 8 Puntos de Medicion y nominacionContrato número 425021850

Área Contractual Santuarío

Petrofac México, S.A. de C.V.





Anexo 9 Informe de Evaluación

Anexo 10 Plan de Desarrollo

Anexo 11 Permisos

Anexo 12 Garantía de Cumplimiento: carta de crédito

Anexo 13 Garantía de Cumplimiento: fianza

Anexo 14 Indicadores Clave de Desempeño

Anexo 15 Abandono

Anexo 16 Lineamientos para subcontratación

Anexo 17 Grado de integración nacional

Anexo 18 Desarrollo sustentableContrato número 425021850

Área Contractual Santuarío

Petrofac México, S.A. de C.V.



Contrato de Servicios para la Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos



Este Contrato de Servicios para la Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos (el "Contrato") lo celebran, por una parte, PEMEX-Exploración y Producción ("PEP"), representado por Dr. Vinicio Suro Pérez, en su carácter de Subdirector de Producción Región Sur, y por la otra parte, Petrofac México, S.A. de C.V. en lo sucesivo el "Contratista"), representada por Peter Robin Llewelyn Leach, en su carácter de apoderado legal, al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:



Declaraciones



PEP declara que:



I. Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con capacidad legal para la celebración y cumplimiento del Contrato de conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, (la "Ley de Pemex");



II. Conforme a los artículos 25, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de Pemex, lleva a cabo, en términos del Artículo 5° de la citada ley reglamentaria, la exploración y explotación de Hidrocarburos en el territorio de México, y puede celebrar contratos de obras y de prestación de servicios, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas por el artículo 6° de la citada ley reglamentaria y por el artículo 60 de la Ley de Pemex;



III. Ha obtenido de las autoridades competentes las autorizaciones necesarias para la celebración del Contrato, incluyendo las autorizaciones corporativas y presupuestarias correspondientes en términos de las Leyes Aplicables y de las DAC; IV.



IV. El l° de marzo de 2011 publicó la Convocatoria número 001 y, de acuerdo con las Bases de Licitación, emitió el fallo con fecha 18 de agosto de 2011, conforme al cual el Contrato fue adjudicado;



V. Está facultado para celebrar este Contrato de acuerdo, entre otros, con los artículos 1, segundo párrafo, 5, segundo párrafo, 51, 60, 61 Y Tercero Transitorio de la Ley de Pemex, 6,primer Párrafo,de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de c.v.



en el Ramo del Petróleo. Asimismo, su representante está facultad para celebrar

este Contrato conforme a los artículos 5, segundo párrafo, y Tercero Transitorio de,la Ley de Pemex, 11 d e la Ley Orgánica d e Petróleos Mexica nos y Organis mos Subsidiarios, y 22, fracción 1, y 59, fracción 1, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como con la protocolización de su nombramiento mediante el testimonio de la escritura pública número 14043 de fecha 12 de septiembre de 2011, otorgado ante la fe del licenciado Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario Público número 103 de la ciudad de México, Distrito Federal, y celebra el Contrato de conformidad con el mismo; y



VI. Todos los actos que le corresponda realizar conforme al Contrato se llevarán a cabo

en el marco de lo dispuesto por las Leyes Aplicables y de las DAC, contarán con las autorizaciones que en cada caso se requieran, y podrán ser fiscalizados por los órganos de evaluación corporativa.



Petrofac México, S.A. de C.V., declara que



I. Es una sociedad mercantil constituida y con existencia jurídica de conformidad con

las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y que cuenta con capacidad legal para

celebrar y cumplir el Contrato; según se a credita mediante la Escritura Pública

número 6893, de fecha 19 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe del Titular de

la Notaría Pública N o. 217 de la ciudad de México, Distrito Federal, Licenciado José Ángel Fernández Uria.



II. Conoce las Leyes Aplicables, así como sus reglamentos y cuales quiera otras

disposiciones aplicables;



III. Tiene la organización, la experiencia y la capacidad técnica, financiera y legal para

cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato;



IV, Ha llevado a ,cabo todos los actos corporativos, obtenido todas las autorizaciones

corporativas o de otra naturaleza, y cumplido con todos los requerimientos legales aplicables para celebrar y cumplir el Contrato, y ni él ni ningún tercero asociado con él se encuentra en cualquiera de los supuestos del artículo 59 de la Ley de Pemex, ni en los supuestos contemplados por el artículo 12 de las DAC, a cuyo cumplimiento está obligado PEP y que conoce a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y



V. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el Contrato se acredita mediante el poder protocolizado mediante escritura pública número 6893, otorgada ante Notario Público número 217 de la ciudad de México, Distrito Federal,



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

licenciado José Ángel Fernández Uria, de fecha 19 de septiembre de 2011y conforme a dicho poder celebra este Contrato.]

Petrofac Facilities Management Limited, declara que:

I. Suscribe el presente contrato en su carácter de "Obligado Solidario" del Contratista.

II. Fue constituida el 3 de junio de 1981 bajo el número SC075047 y existente de acuerdo con la Ley Escocesa, bajo la denominación Atlantic Power & Gas Limited, cambiada el 15 de enero de 1986 a la de Babcock - A.P.G. Limited, cambiada el 4 de mayo de 1988 a la de Atlantic Power & Gas Limited, cambiada el 30 de junio de 1999 a la de PGS Atlantic Power Limited, cambiada el 12 de diciembre de 2002 a la actual; que dicha empresa ha mantenido su existencia, lo cual certifica el Notario Público de la Ciudad de Londres (Inglaterra), Martín Anthony Charlton, por Autoridad Real, debidamente admitido y juramentado, con ejercicio en dicha ciudad, con fecha 10 de junio de 2011, mediante documento debidamente apostillado y traducido al español.

III. La capacidad jurídica de su representante para celebrar el Contrato, lo acredita mediante el poder otorgado en la Ciudad de Londres, Inglaterra, el cuatro de octubre· de 2011, ante el Notario Público con residencia en esa ciudad, Martín Anthony Charlton, debidamente apostillado y traducido al español, protocolizado mediante Escritura Pública número 7,058, de fecha 11 de octubre de 2011, otorgada ante el Notario Público número 217, Licenciado José Ángel Fernández Uria, de la Ciudad de México, Distrito Federal, poder que no ha sido limitado, revocado o modificado en forma alguna, por lo que cuenta con la personalidad y facultades suficientes para representar a la "Obligada Solidaria" en el presente Contrato.

PEP, Y Petrofac México, S.A. de C.V. declaran que:

IV. Cada una de las Partes se compromete a cooperar con la otra en el cumplimiento de las disposiciones aplicables a su organización corporativa, derivadas de las Leyes Aplicables o de legislaciones extranjeras, incluyendo, sin limitación, aquellas relacionadas al soborno de oficiales extranjeros, controles de exportación, disposiciones anti-boicot y anti monopolios, cumplimiento de requisitos de entidades regulatorias y disposiciones de seguridad i nterna;

V. Cada una de las Partes se compromete a que todas las actividades que realice en relación con el Contrato serán llevadas a cabo de conformidad con las Leyes Aplicables; y

3

Conumero 425021850

Area Contractual Santuario



Petrofac M èxico, S.A. de C.V.



VI. Conocen el sentido, alcance y obligatoriedad del Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petröleos Mexicanos, por sí y en representaciön de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Con base en las declaraciones anteriores, las Partes acuerdan las siguientes:



Clàusulas



CLAUSULA 1.



Definiciones e interpretaciön



1.1 Definiciones. Se establecen las siguientes definiciones para los efectos del Contrato:

“Aban dono” significa todas las actividades de abandon, incluyendo sin limitaciön, el taponamiento y abandon de Pozos, el desmontaje y retiro de plantas, plataformas, instalaciones, maquinaria y equipo, y la restauraciön del àrea Contractual, de conformidad con las Leyes Aplicables, la Experiencia y Pràcticas Prudentes de la Industria y las secciones de Abandono del Plan de Desarrollo y de los Programas de Trabajo aprobados, en los terminus previstos en la clàusula 18 y en el Anexo 15.





“An exo” significa cada uno de los an exos que se integran a este Contrato y que forman parte del mismo, asi como las modificaciones que se realicen a los mismos durante el plazo.



“Ano Contractual” significa un period de doce (12) meses contados a partir de la Fecha Efectiva o de cada aniversario de dicha fecha.



“ano” significa un ano calendario.



“Area Contractual” significa la superficie descrita en el Anexo 1, dividida en Sectores, asi como las formaciones geolögicas de dicha superficie hasta cualquier profundidad, en la cual el Contratista està autorizado y obligado en virtud del Contrato a llevar a cabo los Servicios, según la misma sea modificada conforme a los términos y condiciones del Contrato, en el entendido de que este Contrato no le concede al Contratista ningun derecho sobre el Area Contractual o cualquiera de sus recursos naturals, exceptuando aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

"Barril" unidad de volumen utilizada en la industria petrolera y equivalente a ciento cincuenta y ocho litros novecientos ochenta y siete mil trescientos cuatro millonésimas de litro (158.987304).

"Bases de Licitación" significa las bases de licitación emitidas conforme a la Convocatoria, incluyendo todas las modificaciones, enmiendas o aclaraciones a las mismas, expedidas por escrito por PEP.

"Campo" significa el área debajo de la cual están localiza dos uno o más yacimientos de Hidrocarburos en una o más formaciones en la misma estructura o entidad geológica.

"Caso Fortuito o Fuerza Mayor" significa los actos o eventos previstos en la Cláusula 21.1.

“Compañía Líder" tendrá el significado previsto en la Cláusula 4.3; queda entendido que la Compañía Líder será una Empresa Participante y tendrá, en todo momento, las capacidades tecnicas y financieras requeridas por las Bases de Licitación. (Para efectos de este contrato, no aplica).

"Compañía Relacionada" significa, en relación con cualquier Persona, cualquier otra Persona que la controle directa o indirectamente, que esté controlada por dicha Persona, o que se encuentre bajo un control común con dicha Persona. Para los efectos de esta definición, el término "control" de cualquier Persona significa el poder para dirigir, administrar o dictar la gestión o políticas de administración de la misma, ya sea mediante la tenencia de acciones o de cualesquiera otros valores con derecho de voto o mediante cualquier otro medio.

“Comunicación de Continuación" significa la notificación conforme al modelo del Anexo 5, con cuya entrega a PEP el Contratista puede elegir continuar prestando los Servicios en el Área Contractual después del Periodo de Evaluación, de a cuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 6.4.

"Condensado" significa cualesquiera Hidrocarburos en estado líquido bajo presión atmosférica ya temperatura ambiente que son extraídos o condensados del Gas.

“Contratista” significa Petrofac México, S.A. de C.V.

"Contrato" significa el contrato de servicios para la evaluación, desarrollo y producción de Hidrocarburos, incluyendo todos lós Anexos que se adjuntan al mismo y que

5 Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico ,S.A. de C.V.

Constituyen parte integral del Contraro, asl como todas las modificaciones o enmiendas que se hagan al mismo de conformidad con sus terminos.

“Convocatoria” significa la convocatoria publica internacional numero 001,publicada por PEP el 1 de marzo de 2011.

“Crudo” significa cualesquiera hidrocarburos que se encuentran en estado liquido bajo presion atmosferica y a temperatura ambiente,excluyendo Condensados.

“Cuenta de Abandono”tendra el significado previsto en la Clausula 18.5

“Cuenta Operativa” tendra el signuficado previsto en el numeral 4.2 de los procedimientos de Registro Financiero.

“DAC” significa las Disposiciones administrativas de contratacion en materia de adquisiciones,arrendamientos,obras y servicios de las actividades sustantivas de caracter productivo de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios emitidas por el Consejo de Administracion de Petroleos Mexicanos.

“dia” significa un dia calendario.

“Dia Habil” significa cualquier dia que no sea sabado, domingo u otro que este considerado como dia de asueto de acuerdo con la legislacion de Mexico.

“Documentos Tecnicos”significa todos los estudios,reportes,hojas de calculo y bases de datos,en cualquier foram,ralativos al Area Contractual o los Servicios.

“Dolares” o “USD” significa dolares de los estados Unidos de America.

“Embargo previo al Laudo” significa cualquier orden,decreto,embargo u otra decision (cualquiera que sea su denominacion)de cualquier corte,organo arbitral u otra autoridad competente emitida antes del laudo final conforme a la Clausula 25.2 de este Contrato,que embargue,confisque,congele o de otra forma restrinja el uso o disposicion de cualquier propiedad (tangible o intangible)antes de la emision del laudo final,ya sea que la posesion o control de dicha propiedad la tenga una parte o un tercero.

“Empresas Participantes” significa,segun el contexto lo requiera,conjunta o separadamente,ABC y XYZ.(para efectos de este contrato,no aplica).



Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico,S.A.de C.V.

“Entidad Garantizada” tendra el significado previsto en el Anexo 2.

“Experiencia y Practicas Prudentes de la Industria” significa las mejores practicas,metodos,estandares y procedimientos generaliments aceptados y acatados internacionalments por operadores expertos,prudentes y diligentes,con experiencia en materia de exploracion,evaluacion,desarrollo y produccion de Hidrocarburos,los cuales,en el ejercicio de un criterio razonable y a la luz de los hechos conocidos al momento de tomar una decision,se consideraria que obtendrian los resultados planeados y maximizarian los beneficios economicos para PEP de la explotacion de los Hidrocarburos dentro del Area Contractual.

“Experto Independiente” significa la persona seleccionada de acuerdo con la Clausula 25.3.

“fecha Efectiva”significa la fecha determinada de conformidad con la Clausula 3.1

“flujo de Efectivo Disponible” tendra el significado que se le atribuye en el Anexo 3.

“Garante” significa la Compania Relacionada de la Compania Lider que emitira la Garantia Corporativa simultaneamente con la celebracion del Contrato.Queda entendido que unicamente podran actuar como Garantes aquellas Companias Relacionadas de la Compania Lider que (i)sean controladas directamente por la empresa matriz en ultima instancia de la Compania Lider o (ii) controlen a la Compania Lider o (iii)sean controladas directamente por las Companias Relacionadas que controlen a la Compania Lider.

“Garantia”significa la Garantia del Cumplimiento y/o la Garantia Corporativa, segun lo requlera el contexto.

“Garantia de Cumplimiento” significa las garantias a ser entregadas por el Contratista de conformidad con la Clausula 17.2.

“Garantias Corporativas” significa las garantias de las obligaciones del Contratista bajo este Contrato,que seran emitidas de conformidad con lo estipulado en la Clausula 17.1.

“Gas” significa todo Hidrocarburos gaseoso,incluyendo gas humedo,gas seco,gas producido a boca de pozo y gas residual despues de la extraccion de Hidrocarburos liquidos del gas humedo,asl como Condensados.

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

"Gas Asociado" significa el Gas natural que existió o existe en un yacimiento con Crudo, ya sea disuelto en el Crudo o como casquete de gas por encima del Crudo.

"Gastos de Abandono" significa los Gastos en los que el Contratista tiene que incurrir para el Abandono en términos de la cláusula 18.

"Gastos" significa todos los costos, gastos y obligacion es relacionados con los Servicios en los que el Contratista tiene que incurrir.

"Gastos Elegibles" son los Gastos por los rubros previstos en el numeral 2.3 de los Procedimientos dé Registro Financiero.

"Gastos Recuperables" significa los Gastos Elegibles que sean considerados recuperables conforme a los Procedimientos de Registro Financiero, y que se tomarán en consideración para el cálculo del precio, conforme al Anexo 3.

"Grupo Directivo" significa el grupo para el gobierno del Contrato y la supervisión de los Servicios, que será nombrado por las Partes de conformidad con la Cláusula 26, durante la transición a que se refiere la Cláusula 3.2.

"Hidrocarburos" significa los compuestos de carbono e hidrógeno que se encuentran en la naturaleza, ya sea en la superficie o en el subsuelo, cualquiera que sea su estado físico.

"Hidrocarburos de Insumo" significa los Hidrocarburos usados en los Servicios, consumidos, quemados, ventea dos o reinyectados al yacimiento, en la manera y cantidades aprobadas por PEP, tomando como parámetros máximos, los contenidos en las Leyes Aplicables.

"Hidrocarburos Netos" significa los Hidrocarburos que serán recibidos por PEP, de acuerdo a la Cláusula 12.4, en los Puntos de Medición, resultado de la diferencia que exista entre los Hidrocarburos Producidos menos los Hidrocarburos de Insumo.

"Hidrocarburos Producidos" significa el volumen total de Hidrocarburos extraídos del Área Contractual.

"Impuestos" significa todos y cada una de las contribuciones, federales, estata les o municipales, presentes o futuras (incluyendo sin limitación, impuestos sobre la renta, sobre ingresos brutos, sobre ventas, sobre usos, sobre propiedad, sobre ganancias extraordinaries, sobre cambio de moneda e impuestos al valor

8Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



agregado), cargos (incluyendo, sin limitación, cargos por documentación, licencia o registro), aprovechamientos, tributos, aranceles o retenciones de cualquier naturaleza, junto con todas y cada una de las penalidades, multas, aumentos a impuestos e intereses de los mismos, cargados, cobrados o determinados por cualquier autoridad gubernamental.



"Indicadores Clave de Desempeño" significa los indicadores a través de los cuales se medirá el desempeño del Contratista y serán calculados de conformidad con el Anexo 14.



"Información del Contrato" tendrá el significado previsto en la Cláusula 29.1.



"Informe de Evaluación" tendrá el significado que se le atribuye en la Cláusula 6.8.



"Instalaciones de Entrega" significa todas las instalaciones y equipos necesarios para transportar, comprimir, medir o almacenar los Hidrocarburos hasta los Puntos de Medición, incluyendo todas las instalaciones para pruebas y separación de producción, compresores, tanques de almacenamiento, medidores, baterías, duetos, bombas y cualquier otro equipo necesario para producir, almacenar y transportar los Hidrocarburos producidos en los yacimientos.



"Instalaciones Después del Punto de Medición" significa todas las instalaciones y equipos necesarios para transportar, comprimir, almacenar o distribuir los Hidrocarburos después de los Puntos de Medición, incluyendo todos los duetos para Crudo y Gas, bombas, compresores, medidores e instalaciones adicionales de almacenamiento necesarias para transportar los Hidrocarburos del Punto de Medición a la respectiva refinería u otros puntos de venta de PEP.



"Instalaciones Principales" significa los principales componentes de infraestructura que el Contratista tendrá que diseñar, construir, instalar, mantener y/u operar para llevar a cabo los Servicios conforme al Contrato hasta los Puntos de Medición, incluyendo cualquier instalación de producción o proceso, los Pozos, los cabezales de Pozos, los duetos y otras líneas de flujo, así como cualquier unidad de producción, almacenamiento o descarga.



"Ley de Pemex" tendrá el significado previsto en la Declaración I de PEP.



"Leyes Aplicables" o "Leyes de México" significa todas las leyes, reglamentos, decretos, sentencias judiciales, órdenes administrativas y demás normas o decisiones de cualquier tipo promulgadas por cualquier autoridad competente en México y que Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



se encuentren en vigor en el momento de que se trate, a cuyo cumplimiento se encuentran sujetas las Partes.



"L1BOR" significa, para cualquier fecha de determinación, la tasa de interés anual vigente dos (2) días bancarios (en Londres) previos a la fecha de determinación, aplicable a Dólares por un periodo de un (1) mes, que aparezca en el monitor referido como el L1BOR 01 Page del Reuters Monitor Money Rates Service (o cualquier monitor que lo sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un día hábil en Londres, en el día hábil inmediatamente anterior) o, si dicha L1BOR 01 Page no se encuentra disponible, la tasa de interés anual aplicable a Dólares por un periodo de seis (6) meses que aparezca en la página 3750 del AP/Dow Jones Telerate Systems Monitor (o cualquier página que la sustituya) a o cerca de las 11:00 a.m. hora de Londres, Reino Unido, en dicha fecha (o si dicha fecha no es un día hábil en Londres, en el día hábil inmediatamente anterior), calculado con base en el número de días transcurrido, dividido entre trescientos sesenta (360). En caso que tanto el L1BOR 01 Page como la página 3750 antes referida no se encuentren disponibles, entonces las Partes designarán un mecanismo alternativo consistente con las prácticas del mercado de Eurodólar para determinar dicha tasa.



"Manual API" significa el API Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS).



"Materiales" significa todas las maquinarias, herramientas, equipos, artículos, tuberías, instalaciones, equipo de perforación y producción, plantas, infraestructura, suministros y Documentos Técnicos adquiridos, suministrados, arrendados o poseídos de cualquier otra forma para su utilización en los Servicios, incluyendo las Instalaciones Principales y las Instalaciones de Entrega.



"mes" significa un mes calendario.



"México" significa los Estados Unidos Mexicanos.



"Obligación Mínima de Trabajo" significa los Servicios a que se hace referencia en el Anexo 7 y su valor asociado, los cuales el Contratista deberá llevar a cabo en términos del Anexo 7.



"Partes" significa PEP, y Petrofac México, S.A. de C.V.



"Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios" significa un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México y/o sus organismos subsidiarios.



[signature] 41 10 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



"Periodo de Desarrollo" significa el periodo que inicia al término del Periodo de o Evaluación y que concluye con la terminación del Contrato por cualquier motivo.



"Periodo de Evaluación" significa el periodo previsto en la Cláusula 5.



"Perjuicio" significa un detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa y que no incluye lucro cesante por la producción de Hidrocarburos.



"Persona" significa cualquier persona física o moral en términos de las Leyes Aplicables, así como otros entes jurídicos tales como asociaciones sin personalidad jurídica, fideicomisos, gobiernos estatales y municipales.



"Plan de Desarrollo" tendrá el significado que se le atribuye .en la.Cláusula 7.1.



"Pozo" se refiere a cualquier perforación del suelo diseñada con el objeto de extraer hidrocarburos o de inyectar fluidos al yacimiento.



"Presupuesto" significa una estimación de los Gastos Elegibles de los conceptos incluidos en los Programas de Trabajo, preparada con apego a los Procedimientos de Registro Financiero.



"Procedimientos de Registro Financiero" significa los procedimientos de registro financiero que se adjuntan al Contrato como Anexo 6.



"Programa de Trabajo" significa un programa, de conformidad con lo estipulado en la Clausula 10, que especifica los Servicios que serán prestados por el Contratista durante el periodo correspondiente, así como los tiempos estimados para la realización de las actividades de dicho programa, el cual estará sujeto a la aprobación por escrito de PEP.



"Programa Mínimo de Evaluación" significa los Servicios a que se hace referencia en el Anexo 7 y su valor asociado (Obligación Mínima de Trabajo para el Periodo de Evaluación), los cuales el Contratista deberá llevar a cabo durante el Periodo de Evaluación.



"Puntos de Medición" significa los puntos designados por PEP e indicados en el Anexo 8, en los que el Contratista deberá entregar los Hidrocarburos Netos y donde se medirán y verificarán los Hidrocarburos Netos, según lo establecen el Contrato y las Leyes Aplicables, en el entendido de que todos los Hidrocarburos que se produzcan bajo el Contrato serán en todo momento propiedad de PEP.



[signature] 41 11 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



"Remuneración" significa la única obligación de pago a cargo de PEP frente al Contratista por la prestación de los Servicios, sujeta a las modalidades estipuladas en este Contrato. El precio a pagar será determinado de conformidad con lo previsto en el Anexo 3.



"Sector" significa un área de un (1) por un (1) minuto geográfico.



"Servicios" significa todas las actividades necesarias para llevar a cabo la producción de Hidrocarburos dentro del Área Contractual, para lo cual el Contratista podrá realizar Servicios de Evaluación, Servicios de Desarrollo, Servicios de Producción y Abandono.



"Servicios de Desarrollo" significa todas las actividades llevadas a cabo durante el Periodo de Desarrollo para desarrollar un Campo.



"Servicios de Evaluación" significa todas las actividades, incluyendo exploración, llevadas a cabo durante el Periodo de Evaluación para determinar los límites y la capacidad de producción del Campo.



"Servicios de Producción" significa, con respecto a cualquier parte del Área Contractual que se encuentre en producción durante la vigencia del Contrato, todas las actividades llevadas a cabo bajo el Contrato para el manejo, mantenimiento e incremento de la producción del Área Contractual.



"Sub-contratistas" significa aquellas Personas que lleven a cabo Servicios a solicitud del Contratista, conforme a la Cláusula 19.5.



"Tarifa" significa la tarifa expresada en Dólares por Barril redondeada a dos decimales que fue propuesta por el Contratista en la licitación, según sea ajustada de conformidad con lo estipulado en el Anexo 3.



"Tercero Contratista" significa uno o más contratistas de PEP conforme a uno o más acuerdos independientes similares al Contrato.



1.2 Singular y plural. Los términos definidos en la Cláusula 1.1 podrán ser utilizados en el Contrato tanto en singular como en plural.



1.3 Encabezados y referencias. Los encabezados de las cláusulas de! Contrato han sido insertados únicamente por conveniencia y no afectarán en forma alguna la interpretación del mismo.

____________________________________________________________

[signature] 41 12 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



Salvo que se indique expresamente lo contrario o el contexto requiera otra cosa, para todos los efectos de este Contrato:



(a ) los términos definidos en este Contrato tendrán el significado que se les asigna en la Cláusula 1.1;



(b) todas las referencias en este Contrato a Cláusulas o Anexos se refieren a las cláusulas y a los anexos de este Contrato;



(c) las palabras que impliquen un género se referirán a ambos géneros;



(d) todas las referencias a "incluye", "incluyen", "incluyendo" o "inclusive" significarán "incluyendo, sin que constituya limitación"; y



(e) en las cantidades que se utilicen, los decimales serán separados mediante un punto.



1.4 Interpretación. Las Partes convienen en que la interpretación de este Contrato, en lo presente y futuro, se sujetará a lo establecido en los artículos 1851, 1852, 1853, 1854, 1855 Y 1856 del Código Civil Federal, y tomará como marco lo dispuesto en los artículos 25, 27, párrafo sexto, 28, párrafo cuarto, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de la Ley de Pemex.



1.5 Manifestaciones del Contratista. El Contratista manifiesta a PEP que tiene y mantendrá durante el plazo, ya sea por su propia cuenta o bien a través de sus Garantes, la experiencia y capacidad necesarias para cumplir y ejecutar los Servicios conforme a este Contrato, incluyendo (i) haber llevado a cabo en forma exitosa actividades similares a las que son objeto del presente Contrato, y (ii) tener el personal y la capacidad jurídica, técnica y económica para cumplir con todas las obligaciones contraídas en los términos de este Contrato. El Contratista manifiesta que las circunstancias expresadas en sus declaraciones continuarán vigentes después de la Fecha Efectiva y durante la totalidad del plazo, en beneficio de PEP.



CLÁUSULA 2.

Objeto del Contrato



2.1 Ejecución de los Servicios. El objeto del Contrato es la ejecución de todos los Servicios para la evaluación, desarrollo y producción de Hidrocarburos dentro del Área Contractual de conformidad con lo establecido en las

____________________________________________________________

[signature] 41 13 [2 signatures]



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



Leyes Aplicables, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y los términos y condiciones del Contrato.



Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el Contratista, como adjudicatario del Contrato, tendrá derecho a prestar los Servicios y a realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato. Como contra-prestación, el Contratista tendrá derecho a recibir el pago de la Remuneración conforme a los términos del Contrato.



2.2 Fondeo. Con exclusión del personal de PEP, el Contratista será el único responsable y cubrirá todos los Gastos para proveer todo el personal, tecnología, Materiales y financiamiento necesarios para la prestación de los Servicios.

Salvo por el pago de la Remuneración conforme al Contrato, PEP no asumirá ningún riesgo, responsabilidad o costo de o con respecto a los Servicios. En ningún caso se entenderá que PEP garantiza que el Contratista tendrá suficientes ingresos para cubrir los Gastos en que incurra por la prestación de los Servicios.



2.3 Control de PEP. Queda expresamente establecido que, como único responsable del control y la dirección de la industria petrolera según se define ésta en las Leyes Aplicables, PEP mantendrá el control y poder de decisión sobre los Servicios conforme a los términos del Contrato.



2.4 Límites del Contrato y no otorgamiento de la propiedad. De conformidad con los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, este Contrato no confiere al Contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia Servicios u otras operaciones petroleras en el Área Contractual. Por lo que, bajo ninguna circunstancia se entenderá que el Contrato confiere al Contratista derecho de propiedad alguno sobre los depósitos de Hidrocarburos, los cuales son propiedad de México y así permanecerán en todo momento. Asimismo, este Contrato no confiere al Contratista, bajo ninguna circunstancia, derecho de propiedad sobre, ni derecho a participar de, los Hidrocarburos Producidos ni del producto de su venta, los cuales serán y permanecerán propiedad de PEP. Igualmente, en ningún caso, otros recursos minerales existentes en el Área Contractual (sean o no descubiertos por el Contratista) serán propiedad del Contratista, el cual no tendrá derecho a explotar, usar o aprovechar dichos recursos minerales en forma alguna. México registrará las reservas de Hidrocarburos contenidas en el Área Contractual como parte de su patrimonio en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y de su reglamento, por lo que el Contratista no podrá registrarlas como activos de su propiedad en sus estados financieros.



[signature] 41 14 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



CLÁUSULA 3.

Plazo del Contrato y renuncia



3.1 Fecha Efectiva. Este Contrato entrará en vigor el 1 de

diciembre de 2011 (la "Fecha Efectiva").



3.2 Plazo. Sujeto a los demás términos y condiciones del Contrato, la duración del mismo es de hasta veinticinco (25) Años Contractuales para todos los Servicios. No obstante lo anterior, continuarán vigentes las estipulaciones que por su naturaleza tengan que ser cumplidas después del vencimiento del plazo, particularmente, las relativas al Abandono y a la indemnización, de conformidad con el Contrato. El plazo podrá ser ampliado, mediante convenio modificatorio, en caso de extensión del Área Contractual o por conveniencia económica para PEP.



El plazo del Contrato se dividirá en el Periodo de Evaluación y el Periodo de Desarrollo, incluyendo la transición.



Entre la Fecha Efectiva y antes del inicio del Periodo de Evaluación, se realizará la transición del Área Contractual, de PEP al Contratista; tal transición tendrá una duración máxima de tres (3) meses. Durante la transición, las Partes llevarán a cabo las actividades preparatorias que consideren necesarias para el inicio de los Servicios y levantarán un acta en la que se señalen las incidencias relacionadas con dicha transición. Durante la transición PEP entregará al Contratista la totalidad de las Instalaciones de Entrega y las Instalaciones Principales del Área Contractual; asimismo, hasta la conclusión de la transición PEP estará totalmente a cargo de dichas instalaciones y del manejo de la producción, por lo que, el Contratista no tendrá derecho a la Remuneración.



3.3 Renuncia del Contratista. Sin perjuicio de lo previsto por la Cláusula 18, el Contratista, a su solo juicio y en cualquier momento, podrá renunciar irrevocablemente a su derecho de realizar Servicios en el Área Contractual, entregando a PEP una comunicación por escrito con por lo menos tres (3) meses de anticipación a la fecha efectiva de renuncia. Antes de que la renuncia surta efectos, el Contratista deberá cumplir plenamente con (i) el Programa Mínimo de Evaluación o la Obligación Mínima de

Trabajo del Año Contractual, según corresponda; y (ii) las obligaciones relativas al Abandono. En caso de que el Contratista no cumpla con dichas obligaciones en su totalidad, el Contratista deberá pagar a PEP, por la opción de renuncia, los montos correspondientes al cien por ciento (100%) de la parte no ejercida del Programa Mínimo de Evaluación o de la Obligación Mínima de Trabajo del Año Contractual. En caso de que el Contratista no pague los montos mencionados, PEP podrá ejecutar las Garantías para cobrarlos. La renuncia del Contratista conforme a la presente Cláusula 3.3, significará la renuncia del Contratista a cualquier derecho que pudiera corresponderle respecto a los Servicios en el Area Contractual y se considerará que el Contratista ha renunciado a



[signature] 41 15 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato, sin que tenga derecho a recibir pago alguno de ninguna naturaleza por parte de PEP.



CLÁUSULA 4.

Empresas Participantes y Compañía Líder



(Para efectos de este contrato, no aplica).



CLÁUSULA 5.

Periodo de Evaluación



El Periodo de Evaluación tendrá una duración máxima de veinticuatro (24) meses contados a partir del fin de la transición del Área Contractual de PEP al Contratista.



CLÁUSULA 6.

Servicios de Evaluación



6.1 Servicios de Evaluación en el Periodo de Evaluación. Durante el Periodo de Evaluación, el Contratista estará obligado a realizar Servicios de Evaluación en el Área Contractual, cumpliendo con el Programa Mínimo de Evaluación. El Contratista podrá, de conformidad con el Programa de Trabajo aprobado, llevar a cabo los Servicios que considere convenientes, sean éstos para exploración, para una evaluación más detallada de los yacimientos de Hidrocarburos, para la realización de pruebas tecnológicas adicionales, o para el desarrollo o la producción de los Hidrocarburos.



6.2 Hidrocarburos extraídos durante el Periodo de Evaluación. Todos los Hidrocarburos Netos obtenidos durante el Periodo de Evaluación se entregarán a PEP en términos de lo establecido en la Cláusula 12.



6.3 Decisión de no proceder después del Periodo de Evaluación. En caso de que el Contratista no le entregue a PEP a más tardar treinta (30) días antes del término del Periodo de Evaluación una comunicación conforme al modelo

del Anexo 5 que establezca la conveniencia de continuar con los Servicios después del Periodo de Evaluación (la "Comunicación de Continuación"), al finalizar el Periodo de Evaluación, se considerará que el Contratista ha renunciado a cualquier derecho que pudiera corresponderle conforme al Contrato, sin que tenga derecho a recibir pago alguno de ninguna naturaleza por parte de PEP de conformidad con la Cláusula 3.3.



6.4 Comunicación de Continuación por viabilidad de desarrollo. A más tardar treinta (30) días antes del término del Periodo de Evaluación, el Contratista entregará la continuación a PEP. siempre que esté en condiciones de

___________________________________________________________

[signature] 41 16 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



comprometerse a la ejecución de un Plan de Desarrollo. En caso de que PEP no esté de acuerdo con la opinión del Contratista respecto de la viabilidad del desarrollo, deberá comunicar su opinión al Contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la Comunicación de Continuación; tal opinión se basará en (i) evaluaciones técnicas (pruebas geológicas, pruebas de nuevas tecnologías, pruebas de laboratorio y prospectivas) que muestren que la tecnología que se planea emplear no puede ser aplicada exitosamente, y (ii) una evaluación económica con base en las condiciones del Contrato; en este caso, el Contratista deberá considerar los argumentos de PEP y, de considerarlo conveniente, dentro de los siguientes treinta (30) días, modificar la declaración de viabilidad de desarrollo que hubiere hecho inicialmente.



6.5 Incumplimiento del Programa Mínimo de Evaluación. Como penalización por incumplimiento del Programa Mínimo de Evaluación, el Contratista deberá pagar a PEP, (i) al término del Periodo de Evaluación o (ii) a la terminación voluntaria del Contrato durante el Periodo de Evaluación conforme a la Cláusula 3.3, según sea el caso, el monto de cualquier parte no ejecutada del programa Mínimo de Evaluación. PEP tendrá derecho de ejecutar cualquiera de las garantías previstas en la Cláusula 17 en caso de que el Contratista no pague dicho monto dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación por escrito por parte de PEP.



6.6 Reportes de perforación, geológicos y geofísicos. A la terminación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un informe final de terminación de Pozo que contenga todos los asuntos relevantes e indicará, entre otros, las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de Hidrocarburos y cualquier otra información de importancia, incluyendo información sobre la tecnología empleada. El Contratista deberá mantener registro digital, en original y reproducible con buena calidad, de toda la información geológica y geofísica relacionada con el Área Contractual, y deberá entregar a PEP dicha información, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos deberán contener los detalles de la perforación, profundización, taponamiento y Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, e incluirán: (i) el estrato geológico a través del cual el Pozo fue perforado, (ii) el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado.



6.7 Extensión de yacimiento y desarrollo unificado. En caso de que cualquier Campo (i) forme parte de una estructura, formación o depósito que se extienda más allá del límite del Área Contractual, o (ii) sea parte de un grupo de yacimientos de Hidrocarburos, formaciones o depósitos que pudiera ser considerado como un Campo individual de conformidad con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, el Contratista podrá solicitar a PEP su aprobación para un desarrollo unificado. PEP revisará la solicitud y el soporte técnico que justifique la solicitud del Contratista y resolverá lo conducente a su sola discreción. En caso de que PEP esté de acuerdo en

____________________________________________________________

[signature] 41 17 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



unificar las estructuras o el grupo de yacimientos, y PEP o un Tercero Contratista ejecute servicios sobre parte de dichas estructuras o grupo de yacimientos, el Contratista podrá suspender la emisión de la Comunicación de Continuación, y el Contratista y PEP harán lo que sea razonablemente necesario para negociar con el (los) Tercero(s) Contratista(s) un programa de desarrollo unificado sobre esas estructuras, formaciones, depósitos o grupo de yacimientos, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 9. Cualquier programa de desarrollo unificado deberá prever el desarrollo o evaluación económicamente óptima de las estructuras, formaciones, depósitos o grupo de yacimientos, y deberá buscar el mayor beneficio económico para PEP. En caso de que se llegue a un acuerdo de desarrollo unificado, el Contratista deberá presentar la Comunicación de Continuación a más tardar treinta (30) días después de que se alcance dicho acuerdo, en el entendido de que el proyecto del Plan de Desarrollo deberá tomar en cuenta lo acordado para el desarrollo unificado y la Obligación Mínima de Trabajo.



En caso de que dentro de los siguientes seis (6) meses contados a partir del inicio de las negociaciones no se logre un acuerdo para el desarrollo unificado de las estructuras, el Contratista deberá decidir si emite o no la Comunicación de Continuación. Si el Contratista no emite la Comunicación de Continuación a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la resolución de PEP a que se refiere el párrafo precedente o a la conclusión del término de seis (6) meses a que se hace referencia en esta Cláusula

6.7, este Contrato se dará por terminado automáticamente y se considerará que el Contratista ha renunciado a todos sus derechos conforme al mismo sin derecho a recibir pago alguno de ninguna naturaleza por parte de PEP. Si el Contratista emite la Comunicación de Continuación, el Plan de Desarrollo que presente a consideración de PEP deberá circunscribirse a los límites del Área Contractual, en el entendido de que PEP podrá someter la resolución de cualquier disputa al mecanismo previsto en la Cláusula 25.3.



6.8 Informe de Evaluación. Además de las obligaciones del Contratista conforme a la Cláusula 10.8, el Contratista deberá entregar a PEP a más tardar treinta (30) días antes del término del Periodo de Evaluación, un informe de todos los Servicios prestados durante el Periodo de Evaluación (el "Informe de Evaluación") que contenga la información a que se hace referencia en el Anexo 9.



CLÁUSULA 7.

Servicios de Desarrollo



7.1 Plan de Desarrollo. Si presenta la Comunicación de Continuación, el Contratista deberá presentar a PEP dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de dicha Comunicación de Continuación, el Plan de Desarrollo para los Servicios a llevarse a cabo en el Área Contractual después del Periodo de Evaluación y hasta la terminación del Contrato. El Plan de Desarrollo se elaborará.

____________________________________________________________



[signature] 41 18 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



tomando como referencia para todo su contenido la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, y deberá diseñarse de tal forma que se garantice la optimización del Campo, incluyendo que éste no sufrirá una tasa de declinación excesiva de producción o pérdida de presión excesiva. En su caso, a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de un Plan de Desarrollo, PEP aprobará el Plan de Desarrollo siempre que: (i) cumpla con la Obligación Mínima de Trabajo de conformidad con el Anexo 7; (ii) sea consistente con los criterios de determinación de viabilidad de desarrollo señalados en el Anexo 10; (iii) resulte en la recuperación óptima de los Hidrocarburos, considerando condiciones económicas esperadas, en términos de un pronóstico de producción de hidrocarburos, un conjunto de trabajos que pudieran incluir la reparación y la perforación de pozos, la construcción de infraestructura de producción y de manejo, entre otros, y las Gastos asociados; (iv) cumpla con planes y estándares adecuados de salud, seguridad y cuidado al medio ambiente; (v) no implique excesivos Gastos, en comparación con otros planes de desarrollo en otras áreas con características geológicas similares de la Región Sur; (vi) el proyecto del Plan de Desarrollo sea comercialmente viable o razonable considerando condiciones económicas similares; (vii) incluya esquemas adecuados para garantizar el grado de cumplimiento de integración nacional, transferencia de tecnología, capacitación y desarrollo sustentable; y (viii) considere mecanismos para minimizar el venteo de Gas. PEP tendrá un plazo máximo de cuarenta y

cinco (45) días para comunicar por escrito el rechazo del Plan de Desarrollo.



7.2 Modificaciones al proyecto de Plan de Desarrollo por parte de PEP. PEP podrá proponer modificaciones al proyecto del Plan de Desarrollo presentado por el Contratista. Al proponer dichas modificaciones, PEP deberá tomar en cuenta las Cláusulas 2.2 y 16.3, especialmente lo relativo a su inciso (ii), por lo que dichas modificaciones: (i) no se referirán a especificaciones técnicas que afecten las tecnologías propuestas por el Contratista; y (ii) sólo podrán versar sobre el evidente incumplimiento de los incisos de la Cláusula 7.1.



Si las Partes no llegan a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo en términos de la Cláusula 25.2, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrega del proyecto del Plan de Desarrollo, cualquiera de las Partes podrá solicitar la intervención de un Experto Independiente de conformidad con la Cláusula 25.3. Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista deberá realizar las adecuaciones al Plan de Desarrollo considerando lo indicado en el dictamen del Experto Independiente y presentarlo a PEP para su aprobación, la cual no podrá ser retrasada o negada

injustificadamente.



La negativa del Contratista a adecuar el Plan de Desarrollo de conformidad con lo propuesto por el Experto Independiente será considerada como que el Contratista ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir pago alguno de ninguna naturaleza por parte de PEP, por lo que el Contrato se dará por terminado automáticamente.

____________________________________________________________

[signature] 41 19 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



7.3 Cumplimiento del Plan de Desarrollo y modificaciones. En caso de que las Partes lleguen a un acuerdo respecto al Plan de Desarrollo, el Contratista tendrá derecho a realizar los Servicios para implementar el Plan de Desarrollo aprobado hasta la terminación del Contrato, mismos que deberá realizar con oportunidad y de conformidad con los Programas de Trabajo. El Contratista podrá proponer ocasionalmente modificaciones al Plan de Desarrollo, en cada caso sujeto a la aprobación de PEP, conforme a lo previsto en la Cláusula 7.1. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por el Contratista, el Contratista deberá cumplir con el Plan de Desarrollo aprobado por PEP.



Las modificaciones se documentarán por escrito mediante comunicación hecha de conformidad con la Cláusula 31 en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.



7.4 Reportes de perforación, geológicos y geofísicos. A la terminación de cualquier Pozo, el Contratista deberá presentar un informe final de terminación de Pozo que contenga todos los asuntos relevantes al análisis técnico-administrativo de los Pozos que contenga: las operaciones realizadas, la profundidad alcanzada, la evidencia de Hidrocarburos y toda la información relevante generada, incluyendo información sobre la tecnología empleada. El Contratista deberá mantener a resguardo registro digital, en original y reproducible con buena calidad, de toda la información geológica y geofísica relacionada con el Área Contractual, y deberá entregar a PEP dicha información, incluyendo los registros de los Pozos. Los registros de Pozos deberán contener los detalles de la perforación, profundización, taponamiento y Abandono de los Pozos de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, e incluirán: (i) el estrato geológico a través del cual el Pozo fue perforado, (ii) el revestimiento y equipo de fondo instalado en el Pozo y las modificaciones y alteraciones que haya tenido, y (iii) los análisis de los Hidrocarburos, agua y minerales que se hubieren encontrado.



7.5 Pronóstico de producción. El Contratista incluirá en sus Programas de Trabajo un pronóstico de producción por Pozo, por yacimiento y por Campo.



7.6 Servicios de Producción. El Contratista deberá llevar a cabo los Servicios de Producción necesarios, acorde con los volúmenes de producción.



7.7 Instalaciones de Entrega. Siempre que sea posible y conveniente, el Contratista deberá utilizar la infraestructura existente en el Área Contractual.



(a) El Contratista deberá, bajo su propio costo, construir, instalar, mantener y operar oportuna y eficientemente todas las Instalaciones de Entrega, sin

____________________________________________________________

[signature] 41 20 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



perjuicio de lo establecido en la Cláusula 19.3. A las Instalaciones de Entrega se les aplicarán las estipulaciones previstas para los Materiales en la Cláusula 13.



(b) En el caso que en el Área Contractual existan Instalaciones de Entrega construidas con anterioridad a la Fecha Efectiva, el Contratista deberá proponer a PEP el uso, mantenimiento o Abandono de dichas instalaciones, considerando las acciones que deberán tomarse conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria. PEP asumirá las responsabilidades por las Instalaciones de Entrega a que se refiere este inciso, de conformidad con el resultado que arroje el estudio ambiental inicial previsto en la cláusula 14 .3.



7.8 Decisión de no proceder con el Plan de Desarrollo. Si el Contratista no presenta a PEP para su aprobación el Plan de Desarrollo antes del término del periodo de noventa (90) días a que se hace referencia en la Cláusula 7.1, el Contrato se dará por terminado automáticamente y se considerará que el Contratista ha renunciado a todos sus derechos derivados del Contrato, sin derecho a recibir pago alguno de ninguna naturaleza por parte de PEP.



CLÁUSULA 8.

Área Contractual



8.1 Reducción del Área Contractual. El Área Contractual será reducida conforme a lo establecido a continuación, en el entendido de que nada de lo previsto en esta Cláusula 8.1 disminuirá la Obligación Mínima de Trabajo correspondiente:



(a) En cualquier momento, el Contratista podrá reducir una parte del Área Contractual, en el entendido de que la parte del Área Contractual que sea reducida deberá consistir en una o dos áreas de Sectores contiguos, organizados en un polígono a ser aprobado por PEP. El Contratista procurará reducir las partes del Área Contractual en las que no pretenda realizar Servicios.



(b) Si al finalizar el Periodo de Evaluación, el Contratista no hubiere presentado la Comunicación de Continuación, el Contratista no podrá ejecutar Servicios de Evaluación ni Servicios de Desarrollo ni Servicios de Producción en el Área Contractual y el cien por ciento (100%) del Área Contractual será reducida.



(c) En caso de que el Contrato termine por cualquier motivo, se entenderá que el cien por ciento (100%) del Área Contractual será reducida.



(d) Queda entendido que, independientemente de que se lleven a cabo o no actividades en la totalidad del Área Contractual el Contratista será

____________________________________________________________

[signature] 41 21 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Sa ntuario

Petrofac México, S.A. de c.v.



responsable, conforme al Contrato, de cualquier incidente que ocurra en cualquier parte

del Área Contractual que no haya sido reducida.



Las partes que hayan sido reducidas, deberán ser entregadas a PEP cumpliendo en lo aplicable lo dispuesto en la Cláusula 22.7.



8.2 Extensión del Área Contractual. El Contratista podrá solicitar a PEP la extensión del Área Contractual. En este caso, el Contratista deberá

presentar a PEP, para su aprobación, un Plan de Desarrollo del área a incorporarse al

Área Contractual.



La aprobación de la extensión del Área Contractual estará sujeta a: (i) que la extensión no exceda cien por ciento (100%) el tamaño del Área Contractual original; (ii) la extensión sea contigua al Área Contractual; y (iii) la extensión no forme parte del área contractual de un contrato que PEP tenga celebrado con un Tercero Contratista.



Queda entendido que, en caso de que el Área Contractual sea extendida, la Obligación Mínima de Trabajo será incrementada, de conformidad con lo señalado en el Anexo 7.



8.3 Indicadores Clave de Desempeño. Cada año, a partir del inicio del Periodo de Desarrollo, PEP llevará a cabo una evaluación del desempeño del

Contratista en la ejecución de los Servicios. El desempeño se medirá a través de puntos asignados con base en los Indicadores Clave de Desempeño calculados de conformidad con lo establecido en el Anexo 14.



Los puntos obtenidos por el Contratista serán considerados para la aprobación de PEP respecto a la extensión del Área Contractual.





8.4 Acceso al Área Contractual. Queda expresam ente

convenido que PEP, directamente o a través de un tercero, tendrá el derecho de acceso al

Área Contractual; el Contratista deberá proporcionar a PEP o a dicho tercero acceso

incondicionado al Área Contractual. Cualquier acceso deberá ser coordinado por PEP con

el Contratista, cumplir con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en

las actividades del Contratista.



CLÁUSULA 9.



Unificación e instalaciones comunes



Unificación.



(a) En caso de que cualquier Campo ·(i) forme parte de una estructura ,formación o depósito que se extienda más allá del limite del Área Contractual, Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



o (ii) sea parte de un grupo de yacimientos que, conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, podría ser considerado como un Campo, se extienda más allá del límite del Área Contractual, PEP podrá requerirle al Contratista, mediante comunicación por escrito, que desarrolle el Campo conjuntamente con PEP o con un Tercero Contratista. El Contratista también podrá tener la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Tercero Contratista de conformidad con la Cláusula 6.7. Queda entendido que cualquier desarrollo unificado deberá cumplir con la Obligación Mínima de Trabajo.



(b) Si el Contratista es requerido o elige unificar cualquier Campo con PEP o con cualquier Tercero Contratista de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 9.1(a), el Contratista deberá cooperar con PEP o con el Tercero Contratista en la preparación de un programa y convenio de unificación para el desarrollo del Campo. El Contratista deberá presentar las propuestas de programa y convenio de unificación a PEP para su aprobación dentro de los treinta (30) días siguientes a que el Contratista alcance un arreglo con el Tercero Contratista respecto a los términos y condiciones del programa y convenio de unificación. El Contratista no podrá realizar o celebrar ningún programa o convenio de unificación, ni celebrar modificaciones a los mismos, a menos de que (i) el programa y convenio de unificación, o las modificaciones a los mismos, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los efectos del programa y 'convenio de unificación sean expresamente condicionados a la aprobación de PEP.



(c) La porción unificada del Campo asignado al Contratista conforme a cualquier unificación aprobada por PEP, será considerada para todos los efectos como un Campo en el Área Contractual, sujeto a las estipulaciones del Contrato.



(d) Ninguna unificación aprobada por PEP conforme al Contrato será considerada una cesión para efectos de lo previsto en la Cláusula 23.1.



9.2 Instalaciones.



(a) Sujeto a disponibilidad de capacidad y siempre que no se afecten las condiciones operativas, PEP podrá requerirle al Contratista, mediante comunicación por escrito, que la infraestructura e instalaciones existentes en el Área Contractual sean utilizadas conjuntamente con PEP o con un tercero designado por PEP si: (i) un Campo dentro del Área Contractual no puede ser considerado comercial sin la conexión o utilización de alguna parte de la infraestructura y/o instalación es relacionadas con el desarrollo de otro Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de un Tercero Contratista, o (ii) un Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de un Tercero Contratista no puede ser considerado comercial sin la conexión o utilización de alguna parte de la infraestructura y/o instalaciones relacionadas con algún Campo dentro del Área Contractual.

------------------------------------------------------------



[signature] 41 23 [2 signatures]





Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



(b) PEP podrá requerirle al Contratista, mediante comunicación por escrito, que coopere con PEP, con un Tercero Contratista, o con un tercero designado por PEP para diseñar y construir, así como para conectar y conjuntamente utilizar, infraestructura y/o instalaciones si en la ausencia de dicho diseño, construcción, conexión o utilización conjunta (i) un Campo en el Área Contractual no puede ser considerado comercial o (ii) un Campo que está dentro de un área a cargo de PEP o de un Tercero Contratista no puede ser considerado como comercial.



(e) El Contratista también podrá tener la iniciativa de llegar a un convenio de infraestructura conjunta con un Tercero Contratista conforme a lo previsto en esta Cláusula 9.2, siempre que, antes de su formalización, PEP haya dado su consentimiento a dicho acuerdo. .



(d) En los supuestos previstos en los incisos (a) (b) y (c) de esta Cláusula 9.2, el Contratista deberá realizar su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo con PEP, con un Tercero Contratista, o con el tercero designado por PEP, bajo términos y condiciones, incluyendo gastos, que permitan el diseño, construcción, conexión y utilización de la infraestructura y las instalaciones requeridas, en el entendido de que el Contratista no estará obligado a permitir la conexión o utilización de la infraestructura e instalaciones existentes si no ha firmado un convenio de infraestructura conjunta. El Contratista deberá presentar a PEP el convenio de infraestructura conjunta para su aprobación dentro de los treinta (30) días siguientes a que el Contratista alcance un arreglo con el Tercero Contratista o con el tercero designado por PEP respecto a los términos y condiciones del convenio de infraestructura conjunta. El Contratista no podrá realizar o celebrar convenio de infraestructura conjunta alguno, ni celebrar modificaciones al mismo, a menos que (i) el convenio de infraestructura conjunta, o las modificaciones al mismo, hayan sido aprobados por PEP, o (ii) los efectos del convenio de infraestructura conjunta sean expresamente condicionados a la aprobación de PEP.



9.3 Desacuerdo sobre infraestructura o unificación.



(a) Cualquier desacuerdo entre las Partes respecto a las Cláusulas 9.1 y 9.2, será sometido en primera instancia y en cualquier momento al Grupo Directivo.



(b) En caso de que (i) conforme a lo establecido en la Cláusula 9.1, PEP, el Contratista o el Tercero Contratista no lleguen a un arreglo respecto de los términos de una propuesta de un programa o convenio de unificación dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, o (ii) conforme a lo establecido en la Cláusula 9.2, PEP, el Contratista, el Tercero Contratista o el tercero designado por PEP no lleguen a un arreglo respecto de los términos de una propuesta de convenio de infraestructura conjunta dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio de las negociaciones, cualquiera de las Partes podrá solicitar la intervención de un Experto independiente de conformidad con la Cláusula 25.3.



[signature] 24 41 [2 signatures]



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



(c) Una vez emitido el dictamen del Experto Independiente, el Contratista deberá realizar el programa o convenio de unificación o el convenio de infraestructura conjunta, según sea el caso, considerando lo indicado en el dictamen del Experto Independiente. Cuando el Contratista haya concluido la redacción de los términos y condiciones del programa o convenio de unificación o del convenio de infraestructura conjunta, según sea el caso, y el Tercero Contratista o el tercero designado por PEP esté de acuerdo con dichos términos y condiciones, el Contratista deberá presentar los documentos relevantes a la aprobación de PEP, misma que no podrá ser retrasada o negada injustificadamente. El Contratista deberá proceder, diligentemente y sin retraso, con los Servicios de Desarrollo, de conformidad con los términos acordados en el programa de unificación, convenio de unificación o convenio de infraestructura conjunta.



(d) La negativa del Contratista a participar en el procedimiento del Experto Independiente o a proceder con las actividades en cuestión o a realizar o celebrar el programa y convenios de unificación o el convenio de infraestructura conjunta de acuerdo con lo previsto por el dictamen del Experto Independiente, tendrá como consecuencia automática la reducción de cualquier parte del Área Contractual en la que se encuentre el Campo relativo al desarrollo unificado o a los requerimientos de diseño, construcción y utilización de infraestructura previstos en la Cláusula 9.2, en el entendido de que dicha reducción significará la renuncia del Contratista a realizar Servicios en el área reducida.



CLÁUSULA 10.

Programas de Trabajo



10.1 Programas de Trabajo. El Contratista deberá presentar a PEP, para su aprobación, Programas de Trabajo para los Servicios (incluyendo Abandono). Durante el Periodo de Evaluación, el Programa de Trabajo deberá cumplir con el Programa Mínimo de Evaluación, mientras que durante el Periodo de Desarrollo, los Programas de Trabajo deberán cumplir con el Plan de Desarrollo y con la Obligación Mínima de Trabajo. Todos los Programas de Trabajo deberán cumplir con los Procedimientos de Registro Financiero, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, las Leyes Aplicables y los demás términos y condiciones previstos en el Contrato, incluyendo compromisos de unificación e infraestructura conjunta.



Salvo por el programa del Periodo de Evaluación conforme a la Cláusula 10.2, el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajo de cada año a más tardar el 31 de octubre del año anterior; no obstante, para efectos de planeación de PEP, el Contratista presentará una versión preliminar a más tardar el 30 de junio del año anterior.

____________________________________________________________

[signature] 25 41 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



En caseo de que el Contratista entregue a PEP la Comunicación de Continuación, también deberá entregar el Programa de Trabajo conforme a lo indicado en este inciso y en los incisos 10.3 y 10.4, a realizar de acuerdo a lo siquiente:



(a) Si la fecha de terminanción del periodo de evaluación es anterior al 31 de octubre del año que transcurre, el Contratista entregará a PEP, el Programa de Trabajo para los meses restantes y hasta el 31 de diciembre de ese año.



(b) Si la fecha de terminanción del periodo de evaluación es igual o posterior al 31 de octubre del año que transcurre, el Contratista entregará a PEP, el Programa de Trabajo para el resto del año que transcurre y hasta el 31 de diciembre del año inmediato siguiente.



10.2 Porgrama del Periodo de Evaluación. A más tardar un (1) mes después de la Fecha Efectiva, el Contratista deberá presentar a PEP, para su aprobación, el Programa de Trabajo para el Periodo de Evaluación, el cual deberá incluir los Servicios a realizar durante dicho periodo y deberá cumplir con el Programa Mínimo de Evaluación. Adicionalmente, en la Fecha Efectiva, el Contratista deberá entregar un programa de actividades a realizar los primeros sesenta (60) días a partir del fin de la transición del Área Contractual de PEP al Contratista.



10.3 Contenido de Programas de Trabajo. Los Programas de Trabajo deberán contener, según sea aplicable, (i) situación del Programa Mínimo de Evaluación, de la Obligación Mínima de Trabajo y del Plan de Desarrollo, según corresponda; (ii) una descripción de los Servicios a realizar en en el periodo correspondiente, incluyendo, entre otros, Presupuesto, Servicios de Evaluación, Servicios de Desarrollo, Servicios de Producción, Abandono, porgramas de unificación e instalaciones conjuntas, producciones esperadas, planes de administración de yacimientos, y programas de capacitación, desarrollo y transferencia de tecnología, salud, seguridad y medio ambiente, y desarrollo sustentable; (iii) descripción general de los Servicios cuya realización deba continuarse en los años siguientes; y (iv) pronósticos de producción mensuales para el periodo correspondiente, y anuales para los siguintes cinco (5) años, así como de la producción total esperada en la vida útil de los Campos en el Área Contractual.



10.4 Aprobación de Programas de Trabajo; modificaciones de PEP. En su caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de un Programa de Trabajo, PEP aprobará el Programa de Trabajo o formulará y comunicará al Contratista, a la brevedad posible, cualquier objeción u observación que tuviera sobre cualquiera de los Programas de Trabajo. Queda entendido que PEP deberá aprobar los Programas de Trabajo siempre y cuando cumplan con (i) el Programa Mínimo de Evaluación, la Obligación Mínima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, según corresponda, (ii) las estipulaciones previstas en los Procedimientos de REgistro Financiero



B H I M H



26 Contrato número 425021851

Petrofac México, S.A. de C.V

Área Contractual Magallanes



y los demás términos y condiciones del Contrato, (iii) la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, y (iv) las Leyes Aplicables. El Contratista no podrá llevar a cabo Servicios no incluidos en un Programa de Trabajo aprobado, excepto en caso de emergencia. PEP tendrá un plazo máximo de treinta (30) días para comunicar por escrito el rechazo al Programa de Trabajo.



PEP sólo podrá rechazar un Programa de Trabajo que: (i) no cumpla con el Programa Mínimo de Evaluación o la Obligación Mínima de Trabajo, según corresponda; (ii) modifique el Plan de Desarrollo, en su caso; o (iii) incluya condiciones que, en términos del Contrato requieran aprobación previa de PEP.



El Contratista deberá modificar cualquier Programa de Trabajo que hubiese sido objetado o que hubiera recibido comentarios por parte de PEP, para someterlo nuevamente a su aprobación. Las modificaciones a los Programas de Trabajo se documentarán mediante comunicación hecha de conformidad con la Cláusula 31 en la que conste la conformidad entre los representantes de las Partes.



En caso de diferencias entre las Partes en cuanto a la integración de los Programas de Trabajo, PEP los podrá aprobar parcialmente, de manera que no se retrase la ejecución mientras se llevan a cabo las modificaciones y acuerdos procedentes de acuerdo con lo señalado en esta cláusula.



PEP contará con quince (15) días a partir de la Fecha Efectiva para la aprobación del programa de actividades a realizar durante los primeros sesenta (60) días a partir del fin de la transición del Área Contractual de PEP al Contratista.



Asimismo, PEP contará con cinco (5) días contados a partir de que el contratista entregue a PEP la Comunicación de Continuación para aprobar el programa de actividades a realizar durante los primeros ciento veinte (120) días del Periodo de Desarrollo.



10.5 Asuntos no sujetos a aprobación de PEP. Atento a lo

estipulado en las Cláusulas 2.2 y 16.3, especialmente su inciso (ii), para que PEP se beneficie de la tecnología y mejores prácticas, será atribuible y responsabilidad exclusiva del Contratista y, por tanto, no estará sujeto a aprobación por parte de PEP lo siguiente: (i) especificaciones técnicas; (ii) el diseño y atributos de los Pozos e instalaciones; (iii) la ingeniería, diseño o construcción de instalaciones de recolección y producción en el Área Contractual; y (iv) propuestas para la operación de los Pozos e instalaciones de recolección y producción en el Área Contractual.



10.6 Modificaciones del Contratista. El Contratista no podrá hacer modificaciones a los Programas de Trabajo aprobados sin el consentimiento por escrito de PEP, en aspectos distintos a los asuntos a que se refiere la Cláusula 10.5. Si es útil para los Servicios, el Contratista podrá Solicitar a PEP su aprobación para modificar un



[signature] 41 27 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



Programa de Trabajo aprobado, en cuyo caso dicha solicitud deberá describir la racionalidad y los beneficios de la modificación propuesta. PEP formulará y comunicará al Contratista cualquier objeción u observación que pueda tener respecto a las modificaciones propuestas, en el entendido de que PEP deberá aprobar las modificaciones propuestas si el Contratista demuestra que dichas modificaciones (i) cumplen con el Programa Mínimo de Evaluación, la Obligación Mínima de Trabajo y el Plan de Desarrollo, según corresponda; (ii) cumplen con los Procedimientos de Registro Financiero. y los demás términos y condiciones del Contrato,: (iii) cumplen con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria; (iv) cumplen con las Leyes Aplicables; y (v) no tendrán un efecto adverso en el medio ambiente. No obstante lo anterior, PEP podrá objetar las modificaciones a un Programa de Trabajo si las condiciones técnicas o económicas así lo justifican. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Contratista deberá cumplir con el Programa de Trabajo originalmente aprobado.



10.7 Programas de trabajo preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista deberá preparar y presentar a PEP, junto con los Programas de Trabajo mencionados en esta Cláusula 10, los programas de trabajo preliminares para los dos (2) años siguientes, estableciendo las actividades que el Contratista planea llevar a cabo durante dichos años.



10.8 Informes d e avance. El Contratista proporcionará a PEP, dentro de los diez (10) días siguientes al final de cada mes, un informe de avance que muestre el progreso de las obras relacionadas con los Servicios durante el mes inmediato anterior, que deberá incluir lo siguiente:



(a) Un reporte que muestre el progreso real de los Servicios, presentando el avance de cada uno de los principales componentes del Programa Mínimo de Evaluación y de la Obligación Mínima de Trabajo;



(b) Un reporte de ingeniería que describa las actividades críticas realizadas, los retrasos o desviaciones observados o esperados, y las medidas para corregirlos;



(c) Un informe que resuma las dificultades encontradas en los Pozos y que pudieran retrasar la adquisición de información, la producción de Hidrocarburos o cualquier Programa de Trabajo aprobado, y las medidas que se proponen para resolver dichas dificultades;



(d) Un informe indicando el avance o terminación de los estudios, pruebas tecnológicas o de otro tipo, análisis o reportes técnicos relevantes relacionados con los Servicios realizados en el Área Contractual durante el mes;



[signature] 28 41 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



(e) Un informe relativo a las Instalaciones de Entrega que resuma las dificultades encontradas en el sitio y las medidas para resolver dichas dificultades;



(f) Una descripción de cualquier actividad que no sea parte de los Programas de Trabajo, pero que el Contratista considere relevante para el mejor entendimiento del yacimiento y la optimización de su desarrollo. La descripción deberá incluir una opinión sobre la conveniencia de realizar dicha actividad;



(g) Un informe que resuma el cumplimiento del Contratista con los procedimientos de aseguramiento de calidad, los requisitos de protección del medio ambiente y los procedimientos de seguridad, salud y emergencia; y



(h) La respuesta a cualquier solicitud de acción que haya formulado PEP.



10.9 Documentación. El Contratista deberá presentar toda la

documentación e información que PEP solicite en términos de la Cláusula 29.1. PEP tendrá acceso irrestricto a (i) toda la información técnica relacionada con 105 Servicios, y

(ii) al Área Contractual, para verificar la ejecución de los Servicios.



CLÁUSULA 11.



Presupuestos y Gastos Elegibles

11.1 Presupuestos. Junto con la presentación de cada Programa de Trabajo, el Contratista deberá presentar a PEP, conforme a 105 Procedimientos de Registro Financiero, un presupuesto de 105 Gastos Elegibles en que se incurrirá por la ejecución, de cada Programa de Trabajo. Todos los proyectos de Presupuesto presentados a PEP para su revisión deberán ser comercialmente viables o razonables y consistentes con los requisitos del Contrato (incluyendo 105 Procedimientos de Registro Financiero) y con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria. Los proyectos de Presupuesto deberán incluir un estimado de los Gastos Elegibles necesarios para ejecutar los Servicios descritos en el correspondiente Programa de Trabajo y tendrán el alcance suficiente para permitir a PEP una evaluación adecuada. Las aprobaciones para gastos que se señalan en el Anexo 6, deberán tomar en cuenta los presupuestos a que se refiere esta cláusula.



11.2 Presupuestos preliminares. Para el Periodo de Desarrollo, el Contratista deberá preparar y presentar a PEP, junto con el Presupuesto mencionado en la Cláusula 11.1, los presupuestos preliminares para los dos (2) años siguientes, estableciendo los Gastos Elegibles en los que el Contratista espera incurrir durante dichos años.



------------------------------------------------------------



[signature] 41 29 [2 signatures]













Contrato número 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



11.3 Modificaciones. El Contratista no podrá modificar al Presupuesto aprobado sin el consentimiento previo por escrito de PEP. El Contratista podrá solicitar a PEP su aprobación para modificar un Presupuesto, en cuyo caso dicha solicitud deberá describir la racionalidad y los beneficios de la modificación propuesta. PEP formulará y comunicará al Contratista cualquier objeción u observación que pueda tener respecto a las modificaciones propuestas. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de las modificaciones propuestas, el Presupuesto permanecerá sin cambio. Se entiende que la aprobación de PEP a las modificaciones de las actividades incluidas en el Plan de Desarrollo o en cualquier Programa de Trabajo, no constituyen ni implican por sí mismas la aprobación automática de PEP a una modificación del Presupuesto correspondiente.



11.4 Contabilidad de los Gastos Elegibles. Toda operación contable relacionada con los Gastos Elegibles, cualquiera que sea la moneda empleada y lugar de pago, deberá ser consignada en la Cuenta Operativa conforme a lo establecido en los Procedimientos de Registro Financiero. Los Gastos Elegibles deberán ser razonables en comparación con los gastos de áreas similares.



11.5 Gastos Recuperables. Los Gastos Elegibles serán considerados Gastos Recuperables únicamente cuando todos los requisitos previstos por los Procedimientos de Registro Financiero sean satisfechos.



11.6 Revisión de PEP. PEP, directamente o a través de un tercero, incluyendo los órganos de evaluación corporativa, tendrá derecho de revisar, inspeccionar, auditar, cuestionar o impugnar la Cuenta Operativa, los Gastos Elegibles, los informes del Contratista o los informes de auditoria, de acuerdo con los términos y condiciones previstos por los Procedimientos de Registro Financiero.



11.7 Obligación de mantener registros. El Contratista deberá

mantener en México, por un plazo no menor a seis (6) años, los libros de contabilidad relacionados con los Servicios, así como los soportes y evidencias de dichos libros y los registros en los cuales se aprecian las operaciones en la Cuenta Operativa. El Contratista deberá contar con un sistema electrónico de manejo de información que permita la transferencia automática de dicha información a PEP; tal sistema electrónico deberá ser aprobado por PEP, y deberá mantener los registros durante el plazo del Contrato y hasta el finiquito.



CLÁUSULA 12.



Nominación y medición de los Hidrocarburos



12.1 Volumen y calidad. El volumen y la calidad de los Hidrocarburos Netos deberán medirse y determinarse de forma continua en los Puntos de Medición, de acuerdo con el Manual API (y el Anexo 8. Ocasionalmente, PEP podrá



[signature] 30 41 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



solicitar la medición de volumen y calidad de los Hidrocarburos a boca de Pozo o en baterías, en cuyo caso, el Contratista deberá suministrar e instalar el equipo adicional necesario para llevar a cabo dichas mediciones.



12.2 Nominación. Cada que sea necesario, las Partes acordarán una cantidad de Hidrocarburos Producidos, señalando el volumen correspondiente a los Hidrocarburos de Insumo. Al acordar la nominación, se deberá considerar la capacidad de las Instalaciones Después del Punto de Medición, en el entendido de que PEP es el único responsable de contar con la capacidad e infraestructura necesarias para recibir la producción del Área Contractual y de que no podrá invocar falta de capacidad o problemas de infraestructura fuera del Área Contractual para solicitar la reducción de los volúmenes de Hidrocarburos Producidos. Las diferencias entre los volúmenes nominados y los volúmenes observados serán analizadas por el Grupo Directivo.



12.3 Recepción de Hidrocarburos Netos. Los Hidrocarburos Netos se entregarán a PEP en un lugar previamente designado y según lo determine PEP.



12.4 Procedimientos de recepción. A más tardar treinta (30) días después de la Fecha Efectiva, las Partes deberán reunirse para convenir procedimientos de entrega/recepción de los Hidrocarburos Netos. -Dichos procedimientos deberán regular la programación, - almacenamiento, medición y monitorio de calidad de los Hidrocarburos Netos entregados en los Puntos de Medición. Los procedimientos deberán cumplir con lo previsto en el Contrato, el M anual API, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y las Leyes Aplicables, y desarrollarán, entre otros, los siguientes temas: (i) pronósticos de producción de corto plazo; (ii) programación de entrega/recepción; y (iii) medidas de protección ambiental, (iv) calidad d e los Hidrocarburos de acuerdo a lo que se establece en el Anexo 8 Puntos de Medición y Nominación, y (v) manejo del agua residual.



12.5 Equipo de medición. El equipo de m edición será suministrado por el Contratista y deberá contar con la aprobación d e PEP, quien verificará el cumplimiento con los requisitos técnicos y legales y con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria.



12.6 Instalación, operación, mantenimiento y calibración del equipo de medición. La instalación, operación, mantenimiento y calibración de los equipos de medición estarán a cargo del Contratista, bajo la estricta supervision de PEP. PEP podrá instalar medidores adicionales para verificar el funcionamiento de los medidores instalados por el Contratista.



12.7 Certificación del equipo de medición. La verificación y

certificación de que los equipos de medición están aptos y miden los volúmenes y la calidad de Hidrocarburos dentro de los parámetros de exactitud establecidos por PEP, se



[signature] 41 31 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



realizará cada mes con cargo al Contratista por una compañía independiente aprobada por PEP. El Contratista se cerciorará de que dicha compañía independiente entregue a PEP los resultados de cada certificación a más tardar tres (3) días después de realizada la verificación.



12.8 Registros. El Contratista deberá llevar registros completos y exactos de todas las mediciones de los Hidrocarburos Netos, debiendo entregar continuamente a PEP copia fiel de dichos registros. En todo momento, los representantes de PEP tendrán acceso a dichos registros y derecho a inspeccionar y examinar los equipos de medición y gráficos, así como a ser testigos, conjuntamente con el Contratista, de las pruebas de calibración en los periodos acordados con la finalidad de establecer los factores admisibles de corrección por temperatura, presión, gravedad específica y otros. Todos los registros que se utilicen para efectos de pago deberán contar con la aprobación de PEP.



12.9 Mal funcionamiento del equipo de medición. Si como resultado de cualquier examen o prueba, resulta que cualquiera de los componentes de los equipos de medición está fuera de las especificaciones, descompuesto o ajustado incorrectamente, el Contratista, bajo su propio costo, deberá repararlo inmediatamente y asegurase de que se encuentra en correcto estado de funcionamiento en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas luego de haberse detectado el desperfecto o de recibir la comunicación de este hecho por parte de PEP. En ningún caso se permitirá que el flujo de Hidrocarburos se efectúe sin control en los términos de esta cláusula. Si (i) una prueba o inspección establece que un medidor es inexacto o impreciso por más de [cero punto tres] por ciento (0.3%) o (ii) un medidor no ha estado funcionando, entonces las Partes realizarán un ajuste para corregir la inexactitud o imprecision de las mediciones hechas por el medidor defectuoso en el periodo durante el cual se encuentre la inexactitud o imprecision o el medidor haya estado sin funcionar. En caso de que el periodo de inexactitud o imprecision o de la falla en el funcionamiento no pudiere ser determinado mediante pruebas o inspección, la siguiente metodología deberá ser utilizada:



(a) Las Partes tratarán en convenir un ajuste apropiado, considerando la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria.



(b) Si las Partes no llegaren a un acuerdo en cuanto al ajuste apropiado en un plazo de diez (10) días contados a partir de que se hubiere descubierto la inexactitud o falla en el funcionamiento, según sea el caso, la medición se realizará mediante la utilización de medidores de respaldo apropiados y proporcionados por PEP, siempre que dichos medidores hubieren sido instalados y probados de la misma forma que los medidores instalados por el Contratista.

____________________________________________________________

[signature] 32 41 [3 signatures]Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mèxico, S.A.de C.V.



(c) En caso de que PEP no proporcione medidores de respaldo o de que los proporcionados presenten fallas o inexactitudes por màs de [cero punto tres] por ciento [0.3]%, la medición se realizarà usando medidores de respaldo apropiados proporcionados por el Contratista, siempre que dichos medidores de respaldo hubieren sido instalados y probados de conformidad con el Contrato.



(d) En caso de que el Contratista no proporciona medidores de respaldo o de que los proporcionados presenten fallas o inexactitudes por más de [cero punto tres] por ciento (0.3%), entonces se recalcularà la cantidad de Hidrocarburos conforme a lo siguiente: (i) el tiempo transcurrido desde la última prueba correcta del medidor serà dividido entre dos y (ii) se ajustraràn las cantidades de Hidrocarburos correspondientes a la segunda mitad conforme a los registros de venta de los Hidrocarburos por parte de PEP.



En la medida en que el periodo de ajuste incluya un periodo de entrega respecto del cual se hubiera pagado la Remuneraciön, las mediciones ya corregidas de conformidad con esta Clàusula 12.9 seràn utilizadas para recalcular la cantidad debida por el periodo de inexactitud. Si, como consecuencia de la aplicaciön de las mediciones corregidas, PEP es requerido a pagar cualquier cantidad al Contratista, PEP deberà pagar dicha cantidad junto con el pago de la siguiente factura. En caso de que, como resultado de la aplicaciön de las mediciones corregidas, el Contratista estè requerido de pagar cualquier cantidad a PEP, dicha cantidad serà pagada por el Contratista a PEP dentro de los siguientes quince (15) Dias Hàbiles a su determinaciön; queda entendido que a dicha cantidad se adicionaràn gastos financieros de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos de la Federaciön parà crèditos fiscales en caso de prörroga.



12.10 Reemplazo del equipo de mediciön. Si el Contratista, decide, por causas debidamente justificadas, reemplazar cualquier instrumento o aparato de mediciön, lo comunicarà a PEP con dos (2) Dias Hàbilesa de anticipacion para que sus representantes estèn presentes cuando la operaciön se lleve a cabo.



CLAUSULA 13.



Materiales



13.1 Propiedad y uso de Materiales. La propiedad de todos los Materiales adquiridos por el Contratista para ser utilizados en los Servicios (incluyendo la de las Instalaciones Principales, la de las Instalaciones de Entrega y la de cualquier bien en

construcciön) pasaraà de forma automàtica a PEP (i) inmediatamente despuès de su instalaciön, o (ii) inmediatamente despuès de su construcciön en el Area Contractual. El Contratista deberà llevar a cabo cualquier acto necesario o apropiado para que PEP detente la propiedad de dichos Materiales; el registro de dicha transferencia se realizarà conforme a lo estipulado en los Procedimientos de Registro Financiero.Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V .



Durante el tiempo en que el Contratista esté prestando los Servicios en el Área Contractual, el Contratista tendrá el derecho de usar dichos Materiales, sin cargo alguno, en el entendido de que el Contratista no podrá usar dichos Materiales para un objeto distinto a los Servicios de acuerdo con este Contrato .



. Se excluyen de esta estipulación los Materiales arrendados por el Contratista con autorización de PEP o que sean propiedad de los Subcontratistas.



13.2 Arrendamiento. El Contratista podrá arrendar activos para la realización de los Servicios, siempre que así lo proponga en los Programas de Trabajo y cuente con la autorización de PEP.



13.3 Opciones. En aquellos casos en que el Contratista tenga el derecho de arrendar bienes, el Contratista hará su mejor esfuerzo para incluir en los contratos que celebre la posibilidad de ceder a PEP los derechos de tales contratos. Para ello, el Contratista deberá comunicar a PEP con la antelación apropiada los términos para llevar a cabo la cesión de derechos. De solicitarlo así PEP, el Contratista deberá asegurarse ql,le los contratos con estas opciones establezcan que la opción puede ser ejecutada por el Contratista o por PEP.



En aquellos contratos par.a el uso de equipos de perforación, el Contratista deberá hacer su mejor esfuerzo para negociar una opción de renovar o extender el periodo de contratación, así como el derecho de ceder dicha opción a PEP bajo los mismos términos y condiciones que le aplican al Contratista, en caso de que el Contratista no tenga la intención de continuar utilizando el equipo de perforación en los Servicios.



13.4 Mantenimiento. Durante la vigencia del Contrato, el Contratista mantendrá todos los Materiales y todas las instalaciones del Área Contractual en buen estado de funcionamiento de acuerdo. con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y las recomendaciones de los fabricantes de los equipos. Para tal mantenimiento de las instalaciones, el Contratista deberá considerar lo estipulado en la Cláusula 19.3.



13.5 Materiales de PEP. Para la ejecuclon de los Servicios, el Contratista tendrá derecho, sin costo alguno, de usar los Materiales y los activos fijos incluidos en el Anexo 4 y que hubieran sido transferidos al Contratista en la transición a que se refiere la Cláusula 3.2, los cuales serán puestos a disposición del Contratista, siendo responsabilidad y obligación del Contratista su buen uso, cust0dia, mantenimiento y reposición, de ser el caso.

Contrato número 425021850

Área-Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



CLÁUSULA 14.

Otras obligaciones y derechos de las Partes



14.1 . Obligaciones adicionales del Contratista. Con independencia de otras obligaciones estipuladas en este Contrato, el Contratista deberá :



(a) adoptar, a su sola discreción, una organización apropiada para alcanzar con éxito el objeto del Contrato y cumplir con sus obligaciones conforme al mismo;



(b) coordinar la ejecución de los Servicios de acuerdo con el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo y Presupuestos aprobados por PEP, conforme a lo que determinen la Experiencia y Prácticas-Prudentes de la Industria, una estrategia de salud, seguridad industrial y protección ambiental, así como con los demás términos y condiciones del Contrato y las Leyes Aplicables;



(c) suministrar todos los recursos técnicos, financieros y otros recursos de cualquier otra naturaleza, así como todo el personal necesario para la ejecución de los Servicios;



(d) obtener oportunamente todos los Materiales requeridos para la ejecución de los Servicios y asegurarse de que sean adecuados para su objeto;



(e) obtener oportunamente y pagar todos los permisos de cualquier autoridad gubernamental y ambiental necesarios para la prestación de los Servicios, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, los indicados en el Anexo 11, pero excluyendo los que expresamente



(f) obtener oportunamente y pagar, de· conformidad con .10 \señalado en el Anexo 11, todos·los permisos de acceso y ocupación superficial, derechos de paso o uso y servidumbres requeridos para los Servicios;



(g) contar con un establecimiento permanente en México y estar registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes;



(h) entregar a PEP la información, datos e interpretaciones relacionadas con los Servicios, tales como datos científicos y técnicos obtenidos en razón de sus trabajos; perfiles eléctricos, sónicos, radiactivos; cintas y líneas sísmicas; muestras de Pozos; núcleos; formaciones; mapas; informes topográficos, geológicos, geofísicos, geoquímicos y de perforación; así como cualquier otra información similar e informes de evaluación geológica, geofísica y del yacimiento; entre otros, junto con los documentos correspondientes; Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México¡ S.A de C.V.



(i) mantener en México registros completos de todos los Servicios prestados conforme a este Contrato;



(j) entregar a PEP toda la información sobre la existencia de recursos mineros, hidráulicos y de otros tipos que se descubran como resultado de los Servicios y abstenerse de extraer y de afectar de cualquier forma los recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se descubran en el Área Contractual aunque éstos se hubiesen descubierto durante la búsqueda de Hidrocarburos;



(k) entregar a PEP toda la información sobre la existencia de vestigios arqueológicos que se descubran como resultado de los Servicios y abstenerse de extraerlos del Área Contractual y de afectarlos de cualquier forma, aunque éstos se hubiesen descubierto durante la búsqueda de Hidrocarburos;



(1) abstenerse de perforar, desde el Área Contractual, Pozo alguno que pueda atravesar la proyección vertical del Área Contractual sin el consentimiento expreso y por escrito de PEP; en caso de tal perforación sin el consentimiento de PEP, el volumen de Hidrocarburos proveniente de dicho Pozo no será considerado como Hidrocarburos Producidos;



(m) identificar cada Pozo con su número de referencia e incluir dicho número en todos los mapas, planos y otros registros similares mantenidos por el Contratista;



(n) taponar debidamente los Pozos antes su Abandono a fin de evitar contaminación, daño al medio ambiente o posibles daños a los depósitos de Hidrocarburos;



(o) facilitar que los representantes de PEP y de cualquier otra autoridad puedan realizar inspecciones de los Servicios y de las instalaciones, oficinas, registros y libros contables así como de la información relacionada con los Servicios;



(p) asegurar que los Hidrocarburos descubiertos en el Área Contractual no se derramen o desperdicien en cualquier otra forma, para lo cual entregará a PEP durante el Periodo de Transición y cada vez que lo estime pertinente, un estudio para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos que pudieran presentarse para la recepción de hidrocarburos en los Puntos de Medición, considerando la situación de las Instalaciones Después del Punto de Medición, así como factores externos, fenómenos naturales y sociales, entre otros;



(q) evitar el daño a los estratos y formaciones que contengan Hidrocarburos y a los mantos que contengan depósitos de agua, conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria:

____________________________________________________________

[signature] 36 41 [3 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.



(r) mantener informados al Grupo Directivo y a PEP sobre el desarrollo de los Servicios durante la vigencia del Contrato, mediante los informes previstos en el Contrato o cualquier otro informe que resulte apropiado;



(s) emplear personal calificado, así como Materiales y tecnología de punta, de acuerdo con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria;



(t) proveer a los representantes de PEP, sin costo alguno, las facilidades necesarias para el ejercicio de sus derechos bajo este Contrato, incluyendo, en el caso de operaciones de campo, transporte, alojamiento, alimentación y demás servicios, en igualdad de condiciones a aquellas que suministre el Contratista a su personal;



(u) adoptar y asegurarse de que sus Sub-contratistas adopten medidas apropiadas, ajustándose a los sistemas de seguridad industrial de PEP, para proteger la vida, el derecho de propiedad, sembradíos, cosechas, pesca, flora y fauna silvestre, descubrimientos arqueológicos y otros derechos vinculados a la protección social y del medio ambiente, conforme a las Leyes Aplicables;



(v) comunicar inmediatamente a PEP de cualesquiera procedimientos judiciales o administrativos en que se vea envuelto en relación con el Contrato o con los Servicios;



(w) tomar las medidas pertinentes en las situaciones de emergencia y de Caso Fortuito o Fuerza Mayor (incluyendo explosiones, reventones, fugas u otros incidentes que causen o pudieran causar daño al ambiente o presenten o puedan presentar una amenaza a la seguridad y salud de las Personas) con el fin de mitigar sus efectos, así como reportar a PEP con el detalle apropiado la situación de emergencia y las medidas tomadas al respecto; y



(x) tomar las medidas pertinentes para prevenir o mitigar pérdidas o daños y remediar cualquier daño causado por los Servicios.



14.2 Responsabilidad ambiental del Contratista. El Contratista será el único responsable, del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las Leyes Aplicables, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y las autorizaciones emitidas por las autoridades ambientales, así como de los daños o afectaciones que cause al medio ambiente provocados por el manejo de sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se empleen o estén en su posesión o bajo control del Contratista para la prestación de los Servicios; por lo que el Contratista, será responsable de su re-mediación, restauración y compensación de reclamos que se originen hasta donde sea necesario y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la re-mediación y

____________________________________________________________

[signature] 37 41 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



descontaminación que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental del Contratista, PEP podrá establecer los controles y las medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones del Contratista en materia ambiental. Conforme a esta Cláusula 14.2 y las Leyes Aplicables, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:



(a) deberá prestar y realizar los Servicios preservando y conservando el medio ambiente, sin causar daño a la propiedad pública o privada, de acuerdo con las Leyes Aplicables;



(b) deberá elaborar una estrategia y programas ambientales, y contar con sistemas de seguridad para proteger el medio ambiente y la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones. La estrategia, programas y sistemas serán presentados al Grupo Directivo para su revisión como parte de los Programas de Trabajo;



(c) deberá realizar con la periodicidad que las Leyes Aplicables indiquen o cuando las Partes así lo consideren necesario todos los estudios ambientales requeridos y obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones ambientales para la prestación y realización de los Servicios, de conformidad con las Leyes Aplicables;



(d) deberá cumplir con los términos de todas las autorizaciones ambientales y mantener el Área Contractual en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable, de conformidad con las Leyes Aplicables;



(e) deberá emplear personal calificado, equipos, maquinaria, Materiales, procedimientos operacionales y en general las más actualizadas tecnologías que cumplan con la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, aplicando el principio de la prevención o precaución, preservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales y la preservación de la seguridad y salud de la población y de su personal;



(f) deberá colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, encargados del cuidado del medio ambiente; y



(g) como parte de las actividades de Abandono deberá, bajo su propio costo, remediar y rehabilitar el Área Contractual que esté siendo abandonada y también será responsable por todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de los Servicios.



Asimismo, el Contratista será responsable de que sus Sub-contratistas cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en las leyes Aplicables, la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y los permisos



[signature] 41 38 [2 signatures] Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



ambientales, así como que sean responsables de los daños que causen al medio ambiente por la ejecución de actividades a su cargo.



14.3 Responsabilidad ambiental de PEP y derechos a indemnización. Considerando el carácter de operador de PEP y que todos los Hidrocarburos Producidos son propiedad de éste, PEP será responsable por daños o afectaciones causados al medio ambiente y daños causados a terceros por cualquier contaminación por Hidrocarburos, por lo que, será responsable de su correspondiente re-mediación, restauración y compensación de reclamos que se origin en y estará obligado a efectuar las labores y a tomar todas las medidas que impongan las autoridades ambientales, así como a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la re-mediación y des-contaminación que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente a terceros y frente a las autoridades competentes. No obstante lo anterior, en caso de que los daños causados al medio ambiente de conformidad con lo estipulado en esta cláusula sean consecuencia de actos ilícitos cometidos por el Contratista, PEP podrá repetir en contra del Contratista por todo lo que haya tenido que pagar PEP como consecuencia de los daños ocasionados por su actuar ilícito, en términos de lo dispuesto en el artículo 1910 del Código Civil Federa" mediante indemnización a PEP en términos de la Cláusula 24.



PEP será responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros previos a la Fecha Efectiva en el Área Contractual, según sean determinadas por las Partes durante la transición a que se refiere la Cláusula 3.2 y lo indicado en el estudio ambiental inicial, que deberá ser elaborado por un tercero especializado, y el costo del estudio se considerará Gasto Elegible. Con base en las conclusiones del estudio ambiental inicial, PEP tendrá, en su caso, la obligación de restaurar cualquier parte del Área Contractual en la medida, forma y en la oportunidad requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria, y será responsable por el Abandono de todos los activos que no hayan sido transferidos a la responsabilidad del Contratista durante la transición a que se refiere la Cláusula 3.2. Asimismo, PEP será responsable de los daños causados al medio ambiente y a terceros que, no habiendo sido identificadas en el estudio ambiental inicial a que se refiere este párrafo, se demuestre fehaciente mente que son responsabilidades ambientales de PEP previas a la Fecha Efectiva; por lo que PEP mantendrá libre al Contratista de cualquiera de estas reclamaciones.



14.4 Obligaciones adicionales de PEP. Además de sus otras obligaciones estipuladas en este Contrato, PEP tendrá las siguientes obligaciones:



(a) suministrar al Contratista la información y datos que PEP tenga disponibles respecto al Área contractual, que sea necesaria para la ejecución de los Servi􀂁cios y con la que el Contratista no cuente;



[signature] 39 41 [2 signatures]





Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



(b) transferir el Área Contractual al Contratista para los efectos del Contrato;



(c) coordinar eficientemente, con base en los Program as de Trabajo aprobados, las actividades que deba realizar el personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, contratado por PEP;



(d) obtener oportunamente los permisos que se indican como responsabilidad de PEP en el Anexo 11;



(e) cooperar, a solicitud del Contratista, en la obtención de los permisos de acceso y de ocupación superficial, derechos de paso y servidumbres requeridos para los Servicios, haciendo su mejor esfuerzo y hasta donde sean actos que se encuentren razonablemente bajo su control;



(f) cooperar con el Contratista, a requerimiento de éste, en las gestiones administrativas que tenga que efectuar en relación con los Servicios ante las autoridades gubernamentales mexicanas. En tal caso, el Contratista asumirá todos los gastos en que incurra PEP, quien no será responsable de los resultados obtenidos en dichas gestiones administrativas;



(g) recibir, a su propio riesgo y como le sea posible, con independencia de la infraestructura que en su caso tenga disponible, los Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición o en cualquier otra instalación designada para tal efecto, considerando lo estipulado en la cláusula 12.2; y



(h) sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula 14.4(f) construir, instalar y operar, directamente o a través de terceros, oportuna y eficientemente las Instalaciones Después del Punto de Medición, sin obstaculizar las actividades que el Contratista realice con base en su derecho de prestar en exclusiva los Servicios.en el Área Contractual;



(i) Abstenerse de realizar cualquier actividad que implique la duplicidad de los Servicios, directamente o a través de otros contratistas, así como de obstaculizar las actividades que el Contratista realice con base en su derecho de realizar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto del Contrato, y



(j) será responsable por las consecuencias que hubieren surgido por sus operaciones en el Área Contractual, previas a la Fecha Efectiva, respecto de derechos de propiedad, sembradíos, cosechas, pesca, descubrimientos arqueológicos y otros derechos vinculados a la protección social, según sean determinadas por las Partes durante la transición a que se refiere la Cláusula 3.2 y con base en un estudio inicial que será elaborado por terceros y cuyo costo se considerará como Gasto Elegible. Las conclusiones del estudio inicial se tomarán como condiciones preexistentes y serán



[signature] 41 40 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



obligatorias para las Partes, por ,lo que PEP tendrá, en su caso, la obligación de restaurar o indemnizar a los terceros afectados en la medida, forma y en la oportunidad requerida por las Leyes Aplicables y la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria.



14.5 Derechos adicionales de PEP. Además de sus otros derechos previstos por el Contrato, PEP tendrá los siguientes derechos:



(a) el derecho a tener acceso libre al Área Contractual y al lugar donde estén siendo realizados los Servicios, así como a cualquier instalación para la realización de los Servicios (incluyendo las Instalaciones Principales e Instalaciones de Entrega). El mismo acceso deberá ser concedido a cualquier autoridad gubernamental mexicana. En todo caso, deberá cumplir con las normas de seguridad aplicables y procurar no interferir en las actividades del Contratista;



(b) el derecho de designar a sus representantes para aprobar las distintas propuestas del Contratista sometidas a su consideración en términos del presente Contrato y para supervisar al Contratista. Dichas designaciones se harán del conocimiento del Contratista en términos de la Cláusula 31; y



(c) el derecho de inspeccionar y supervisar todos los Servicios prestados por el Contratista.



14.6 Derechos adicionales d el Contratista. Además de sus otros derechos previstos en el Contrato, el Contratista tendrá el derecho de:



(a) presentar - a PEP, si así lo desea, propuestas para la construcción, terminación y operación de las Instalaciones Después del Punto de Medición, en el entendido de que este derecho no debe considerarse como un derecho exclusivo o un derecho de preferencia o del tanto. PEP se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta del Contratista si así lo considera conveniente a sus intereses, ya sea porque desea construir directamente o a través de un tercero las Instalaciones Después del Punto de Medición o por cualquier otro motivo;



(b) Utilizar el contrato para demostrar ante las instancias que juzgue necesarias, su derecho de ejecutar los Servicios y de recibir la Remuneración, informando a dichas instancias sobre su derecho en la forma que estime pertinente. Asimismo, tendrá el derecho de acceder a cualquier mercado o persona con el propósito de adquirir financiamiento. La utilización del Contrato para estos efectos queda sujeta al cumplimiento de todas las obligaciones que el Contratista adquiere frente a PEP por virtud del Contrato, incluyendo compromisos de confidencialidad.



[signature] 41 [2 signatures]



41





Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mèxico, S.A. de C.V.



CLAUSULA 15.



Disposicion de la produccion



15.1 Hidrocarburos de Insumo. El Contratista podrà Utilizar Hidrocarburos Producidos para los Servicios como combustible, reciclamiento, inyeccion o bombeo neumàtico, sin costo alguno, hasta por los niveles autorizados por PEP en el Plan de Desarrollo. El Contratista no podrà Quemar ni ventear el Gas, except en el rango autorizado por PEP o en la medida en que sea necesario para prevenir o mitigar una emergencia, sujeto a los requer imientos previstos en las Leyes Aplicables. En caso de que el volume de los Hidrocarburos de Insumo exceda el nivel autorizado por PEP, el valor comercial de dicho volume excedente, segun lo determine PEP, serà Descontado de la Remuneracion.



15.2 Entrega. Los Hidrocarburos Netos seràn entregados a PEP y seràn medidos y analizados en los Puntos de Medicion, considerando lo estipulado en las clàusulas 12.2 y 14.4, inciso g). Si por cualquier razon PEP no puede recibir el Gas Asociado, entonces el Contratista deberà Reinyectar lo al yacimiento, o se dispondrà De èl de la forma que determine PEP de conformidad con las Leyes Aplicables, en el entendido de que en dicho caso el Gas Asociado reinyectado no serà Tomado en cuenta para el càlculo de la Remuneracion.



15.3 Gas no asociado. El Contratista proporcionarà Los Servicios relacionados con el manejo y cumplimiento de las especificaciones de calidad del Gas no asociado, hasta los Puntos de Medicion. Siempre que el Contratista haya realizado los Servicios relatives al Gas no asociado, el volumen q senalado en el Anexo 3 incluirà El volume de produccion de Gas no asociado considerado en el Programa de Trabajo aprobado.



CLAUSULA 16.

Remuneracion

16.1 Derechos exclusives de PEP. PEP tendrà En todo momento la propiedad de los Hidrocarburos y el d er echo exclusive de comercializacion de los Hidrocarburos y harà Suyos todos los ingresos provenientes de dicha comercializacion. Queda entendido que los derechos del Contratista en ninqun momento incluiràn el derecho a una participacion sobre la produccion, ni derechos sobre los beneficios economicos que resulten de la explotacion, comercializacion o disposicion de los Hidrocarburos por parte de PEP.



16.2 Condicion de la Remuneracion. Sujeto a la condicion suspensiva de que el Contratista entregue Hidrocarburos Netos en los Puntos de

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



Medición, PEP pagará al Contratista la Remuneración correspondiente a cada mes, calculada de conformidad con el Anexo 3.



16.3 Remuneración única. Queda expresamente convenido y aceptado por las Partes que (i) la Remuneración constituye la única obligación de pago a ser efectuado por PEP con motivo de la prestación de los Servicios; y (ii) PEP no garantiza en forma alguna' ni (a) la rentabilidad del Contrato para el Contratista, ni (b) que el Contratista recuperará todos los Gastos en que incurra en el cumplimiento de sus obligaciones. Queda convenido y aceptado, también, que PEP solamente tendrá la obligación de realizar el pago a que se refiere esta cláusula en la medida en que se cumpla con la condición suspensiva de que el Contratista entregue a PEP, en los Puntos de Medición, Hidrocarburos Netos extraídos del Área Contractual.



16.4 Forma de pago. A partir de que el Contratista inicie la entrega de Hidrocarburos Netos en los Puntos de Medición, el Contratista deberá presentar a PEP de,conformidad con la Cláusula 31, dentro de los seis (6) días siguientes a la terminación de cada mes, el monto de la Remuneración, sustentado con los informes a que se refiere el numeral 5 del Anexo 6, así como con el registro de los volúmenes de Hidrocarburos Netos a que se refiere el Anexo 8. PEP contará con un plazo no mayor de , quince (15) días siguientes a la recepción del monto de la Remuneración para revisarlo y, en su caso, autorizarlo, en el entendido de que PEP no demorará injustificadamente su autorización. PEP informará los montos autorizados considerando el Certificado de Gastos Recuperables y el registro de volúmenes de Hidrocarburos Netos, comunicándolo también mediante notificación , electrónica para que el Contratista presente su factura a través de la bóveda electrónica o en la ventanilla que se le indique por escrito. PEP pagará al Contratista las cantidades aprobadas en un plazo no mayor a veinte (20) días contados a partir de la fecha en que la factura haya sido recibida. PEP efectuará todos los pagos previstos en este Contrato a través de depósito bancario: (a) en Dólares mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria registrada fuera del territorio mexicano; o (b) si la cuenta se encuentra radicada en México, el pago será hecho en moneda nacional, al tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera publicado por el Banco de México, el día anterior a la fecha del pago. En caso de que cualquier pago conforme al Contrato sea pagadero en un día que no sea un Día Hábil, la fecha de pago se apegará a las políticas de pago que PEP tiene establecidas.



Si en términos de la cláusula 12.9 PEP hubiere realizado pagos en exceso, se reserva expresamente el derecho de reclamar por el pago en exceso o el pago de lo indebido que se haya efectuado al Contratista, por lo que se calcularán intereses sobre las cantidades en exceso y se computarán por días, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEP.



[signature] 43 41 [2 signatures]

















Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



16.5 Intereses moratorios. Cualquier Remuneración exigible en términos de la Cláusula 16.4 vencida y no pagada por PEP devengará intereses exigibles a la vista, por cada día desde, e incluyendo, la fecha en que dicha obligación de pago hubiera vencido hasta la fecha efectiva de pago, a la tasa LIBOR más ciento cincuenta (150) puntos base, previa solicitud del Contratista.



CLÁUSULA 17.



Garantías



17.1 Garantía Corporativa. Simultáneamente con la celebración del Contrato, el Contratista entrega a PEP la Garantía Corporativa debidamente suscrita por su Garante. La Garantía Corporativa será emitida de acuerdo con el modelo del Anexo 2, con la cobertura y en los términos, montos y duración estipulados en dicho Anexo 2.



17.2 Garantías de Cumplimiento.



(a) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato, el Contratista entrega a PEP, simultáneamente a la firma del Contrato, una carta de crédito standby emitida o confirmada a favor de PEP por un banco autorizado para operar en México, por un monto de ciento dieciséis millones ochocientos noventa y un mil quinientos Dólares (USD$ 116'891,500.00), de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 12, la cual deberá estar vigente por la duración del Periodo de Evaluación;



(b) Para garantizar el debido, adecuado y pleno cumplimiento por parte del Contratista de todas sus obligaciones conforme al Contrato durante el Periodo de Desarrollo, el Contratista deberá entregar a PEP, a más tardar diez (10) días después

de que PEP apruebe cada Pro'grama de Trabajo, (i) una carta de crédito standby emitida o confirmada, modificada o reemplazada a favor de PEP por un banco autorizado para operar en México, de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 12, que garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligación Mínima de Trabajo correspondiente al año al que se refiera el Programa de Trabajo; o (ii) una fianza emitida a favor de PEP por una empresa afianzadora autorizada para operar en México, de acuerdo con la forma y contenido del modelo que se adjunta en el Anexo 13, que garantice el monto equivalente al cien por ciento (100%) de la Obligación Mínima de Trabajo correspondiente al año al que se refiera el Programa de Trabajo. La carta de crédito standby o fianza, según sea el caso, deberá permanecer vigente durante el año en el que deba ejecutarse dicho Programa de Trabajo o hasta que sea reemplazada o modificada de conformidad con esta Cláusula 17.2 para cubrir el Programa de Trabajo del año siguiente. En el caso de terminación del Contrato por cualquier causa, la carta de crédito standby o fianza, según sea el caso, deberá permanecer vigente durante los doce (12) meses siguientes a la fecha del finiquito.



[signature] 41 44 [2 signatures]







Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

17.3 Reducción del monto. A solicitud del Contratista, pero en no más tres ocasiones en un año, se podrá reducir el monto de cada Garantía de Cumplimiento en proporción al cumplimiento efectivo de las obligaciones que se garantizan.

17.4 Reconocimiento y acuerdo del Contratista. El Contratista manifiesta:

(a) En caso de que existan créditos a su favor contra PEP, su voluntad expresa de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, se hagan efectivas las Garantías.

(b) En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, reconoce que se harán efectivas, parcial o totalmente, las Garantías.

(c) Que reconoce que las Garantías de Cumplimiento serán pagadas ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago, incluyendo excepciones conexas para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

17.5 Causas de ejecución. PEP tendrá el derecho de hacer efectivas las Garantías de Cumplimiento y la Garantía Corporativa para cubrir cualquier incumplimiento de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato, quedando expresamente pactado que no existe prelación alguna para la ejecución de las Garantías. Además de cubrir los incumplimientos, PEP podrá hacer efectivas las Garantías de Cumplimiento y la Garantía Corporativa para cobrar (i) daños y Perjuicios; (ii) reembolsos de sumas pagadas por PEP en exceso, así como cualquier otra obligación de pago o cantidad debida por el Contratista a PEP por cualquier concepto en relación con el Contrato; y (iii) indemnizaciones debidas por el Contratista a PEP de conformidad con el Contrato.

CLÁUSULA 18.

Abandono

18.1 Requerimientos del programa. El Contratista esta rá obligado a llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con el Abandono en el Área Contractual. El Plan de Desarrollo, así como cada Programa de Trabajo y Presupuesto presentado para la aprobación de PEP deberán contener un capítulo relacionado con el Abandono. Dicho capítulo deberá contemplar todas las actividades necesarias para el taponamiento de Pozos, limipieza, retorno a su estado natural, desmantelamiento de

45Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

instalaciones, desinstalación de maquinaria y equipo, y entrega ordenada y libre de escombros y desperdicios del Área Contractual, todo lo cual deberá realizarse al final de la vida útil de tales Pozos, instalaciones, Materiales y equipos y conforme a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria ya las Leyes Aplicables.

18.2 Comunicación de Abandono. Antes de taponar o desinstalar algún Pozo, instalaciones o Material, el Contratista deberá comunicarlo a PEP con cuando menos treinta (30) días de anticipación, salvo que dicha actividad esté ya prevista en un Programa de Trabajo aprobado por PEP.

18.3 Abandono después del Periodo de Evaluación. Si, conforme al Contrato, el Contratista no entrega la Comunicación de Continuación, el Contratista estará obligado a rea lizar, a su sola costa, las operaciones de Abandono en el Área Contractual conforme a las instrucciones de PEP.

18.4 Responsabilidad por Gastos. El Contratista será plenamente responsable por todos los Gastos de Abandono, en el entendido de que los Gastos de Abandono serán cubiertos por la Cuenta de Abandono.

18.5 Cuenta de Abandono. Si el Contratista entrega la Comunicación de Continuación, el Contratista deberá abrir una cuenta de depósito en garantía que devengará intereses según los términos que sean acordados por las Partes en el Grupo Directivo, la cual estará bajo el control conjunto de PEP y el Contratista, en un banco de buena reputación internacional que será acordado por el Contratista y PEP (la "Cuenta de Abandono"). Las Partes acuerdan que el objeto de la Cuenta de Abandono es crear una reserva para fondear las operaciones de Abandono en el Área Contractual. Excepto por lo previsto en el Anexo 3, las Partes no podrán hacer uso de los fondos de la Cuenta de Abandono para cualquier otro propósito que no sea llevar a cabo las operaciones de Abandono en el Área Contractual, ni tendrán derecho a dar en garantía, ceder o disponer de cualquier otra forma de la Cuenta de Abandono.

18.6 Fondeo de la Cuenta de Abandono. El Contratista deberá depositar en la Cuenta de Abandono una cantidad que será determinada conforme al Anexo 15, con base en estudios técnicos realizados por las Partes y considerando una estimación de la relación entre los costos de Abandono y los pagos de PEP al Contratista de conformidad con el Contrato; dicha estimación podrá ser revisada anualmente y será considerada en la elaboración del siguiente Presupuesto. Los depósitos realizados por el Contratista a la Cuenta de Abandono serán considerados como Gastos Elegibles. El Contratista transferirá a PEP, a la terminación del Contrato por cualquier causa, el saldo remanente en la Cuenta de Abandono.

18.7 Fondos insuficientes. La responsabilidad del Contratista de cumplir, a su sola costa, con los trabajos de Abandono es independiente de que existan o

46Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

no fondos suficientes en la Cuenta de Abandono; tal responsabilidad se extenderá por diez (10) años posteriores a la terminación del Contrato por cualquier causa.

18.8 Sustitución por PEP. Antes de la terminación del Contrato por cualquier motivo, PEP podrá solicitar al Contratista que se abstenga de llevar a cabo operaciones de Abandono específicas con respecto a determinadas instalaciones (incluyendo Pozos). En dicho caso, el Contratista deberá transferir a PEP las instalaciones en buen estado de funcionamiento, así como entregar a PEP cualquier saldo remanente en la Cuenta de Abandono y a partir de ese momento el Contratista será considerado relevado de cualquier futura obligación en relación con el Abandono de dichas instalaciones.

CLÁUSULA 19.

Responsabilidad laboral, Subcontratistas, grado de integración nacional, capacitación, desarrollo sustentable e importaciones

19.1 Responsabilidad laboral del Contratista. El Contratista tendrá responsabilidad exclusiva e independiente de su propio personal, y será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables. No existirá relación laboral entre PEP y el personal del Contratista.

19.2 Responsabilidad laboral de PEP. PEP será responsable ante su personal, perteneciente o no al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, del cumplimiento de sus obligaciones laborales o patronales que provengan o emanen de las Leyes Aplicables, de los contratos individuales o d el Contrato Colectivo de Trabajo vigente celebrado entre Petróleos Mexicanos, por sí y en representación de sus Organismos Subsidiarios, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

19.3 Personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. El personal de operación y mantenimiento sindicalizado que se encuentre adscrito al Área Contractual a la fecha de firma del Contrato, continuará laborando en la misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguirá siendo de PEP, quien, con base en el correspondiente Programa de Trabajo, deberá coordinar las actividades que en el Área Contractual realice su personal.

PEP será el único responsable de responder ante el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Asimismo, PEP será el único responsable de responder en contra de cualquier acción, reclamo, juicio, pérdida, daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos relacionados con, u ocasionados por su personal sindicalizado, y mantendrá al contratista libre de cualquier responsabilidad dervada de cualquier reclamación que surja en relación con dicho personal o sindicato

47Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

19.4 Capacitación a personal de PEP. El Contratista conviene, con base o en la presente Cláusula que, en relación con los Servicios, capacitará a personal de PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores que desempeñe en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el Contratista presentará a PEP, para su aprobación, el programa anual de capacitación del person al de PEP aplicable durante el siguiente año. El presupuesto anual designado para estos programas de capacitación no deberá ser menor de uno por ciento (1%) del Presupuesto total incurrido por el Contratista para la realización de los Servicios durante el año de que se trate. Los Gastos incurridos por el Contratista en relación con dichos programas de capacitación serán considerados Gastos Elegibles. El programa de capacitación podrá referirse a entrenamiento, educación formal o comisiones de trabajo al personal de PEP, transferencia de tecnología, e investigación y desarrollo conjunto, y podrá incluir temas de tecnología de punta, así como la planeación y gerenciamiento de proyectos, entre otros. El programa de capacitación deberá incluir un capítulo referente a la capacitación de personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Cuando la capacitación resulte un nuevo proceso, producto, actividad, modelo o servicio, se esta rá a lo dispuesto en la Cláusula 29.2.

19.5 Subcontratistas. El Contratista tiene el derecho de utilizar Subcontratistas para la realización de cualquier tipo de actividades; qued a entendido que el Contratista no podrá subcontratar la dirección y control de las actividades. El Contratista será responsable de que los Subcontratistas cumplan, en la ejecución de sus actividades, con las estipulaciones aplicables del Contrato y con las Leyes Aplicables. No obstante cualquier subcontratación, el Contratista continuará siendo responsable frente a PEP, en todo momento, del cumplimiento de las obligaciones que adquiera ante PEP por el Contrato; por lo tanto, el Contratista se obliga a dejar libre y a salvo a PEP de cualquier demanda o reclamación de cualquier tipo, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los Subcontratistas por la ejecución de actividades relacionadas con el Contrato. Para la subcontratación de Servicios por montos superiores a diez millones de Dólares (USD$10,000,000.00), el Contratista deberá emplear los procedimientos definidos en el Anexo 16.

19.6 Transferencia de tecnología, investigación y desarrollo. El Contratista conviene, con base en la presente cláusula que, en relación con los Servicios, promoverá la investigación y desarrollo tecnológico y le transferirá a personal de PEP tecnología para su aprovechamiento en las labores que desempeñe en PEP. Durante la vigencia del Contrato, como parte de cada Programa de Trabajo, el Contratista presentará a PEP, para su aprobación, un capítulo relativo a transferencia de tecnología, incluyendo tecnología de punta, investigación y desarrollo tecnológico, así como informes regulares en estas materias. En todo momento, el personal técnico del Contratista fomentará la investigación y desarrollo technológico y la transferencia de tecnología de

48 Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico,S.A.de C.V.

Punta a personal de PEP, y PEP podra aprovechar cualquler conocimiento adquirido por su personal en cualquier otro proyecto.

Cuando derivado de la transferencla de tecnologia resulte un nuevo proceso,producto, actividad,modelo o servicio,se estara a lo dispuesto en la Clausula 29.2.

19.7 Grado de integracion nacional. EI Contratista dara preferencia a los bienes y servicios producidos en Mexico.EI grado de intergracion nacional se calculara con base en el valor agregado nacional incorporado o creado en Mexico.EI Contratista debera cumplir con un porcentaje minimo del cuarenta por ciento (40%),el cual se calculara y programara de acuerdo con lo establecido en el Anexo 17.

19.8 Desarrollo sustentable. EI Contratista implementara un programma de apoyo a la comunidad y al medio ambiento que debera contribuir al desarrollo humano y a la sustentabillidad ambiental que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al area Contractual. Dicho programma debera elaborarse con base en las mejores practicas en materia de desarrollo sustentable y responsabilidad social corporativa .Ei programa de apoyo a la comunidad y al medio ambients de cada ano debera tener un valor minimo equivalente a uno por ciento (1%) del presupuesto correspondiente al ano de que se trate .los Gastos incurridos por el Contratista en relacion con dichos programas de apoyo a la comunidad y al medio ambiente seran considerados Gastos Elegibles.Los programas seran presentados al Grupo Directivo para su revision como parte de los programas de Trabajo.

19.9 Importaciones. El Contratista debera realizar todos los tramites de aplicacion general necesarios para la importacion de Materiales.

20.1 Estipulacion general. Las obligaciones,responsabillidades y riesgos del Contratista conforme son independientes de la contratacionde los seguros a que se hace referencia en esta Clausula 20 y ,en consecuencia,el alcance de las obligaciones y responsabillidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podra reducirse en perjuicio de PEP o de terceros como consecuencia de la falta de contratacion o la falta de cobertura suficiente de los mencionados seguros.

20.2 Cobertura de seguro.Con el objeto de cubrir los riesos inherentes a la realizacion de los servicios,el Contratista debera obtener y mantener en pleno vigor y efecto las polizas de seguros que,conforme a las obligaciones adquiridas bajo este Contrato,estime necesarias,las que,Experiencia y Practicas Prudentes de la industria requieran o aconsejen ,asi como aquellas que las leyes Aplicables le impongan.Asimismo,sera responsabilldad del Contratista la definicion,en las polizes



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V



correspondientes, de los términos y condiciones, deducibles, límites del aseguramiento y exclusiones. Queda entendido que el Contratista deberá considerar que la aseguradora tenga la estabilidad financiera necesaria para cubrir los gastos en caso de ser necesario.



CLÁUSULA 21.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor; suspensión y terminación anticipada



21.1 Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las Partes

responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la ejecución de las obligaciones del Contrato si dicho incumplimiento, suspensión o retraso ha sido causado por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Salvo por lo previsto en el Contrato, las Partes deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor cese. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá utilizar sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o corregir los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Para los efectos de este Contrato, Caso Fortuito o Fuerza Mayor significa cualquier acontecimiento, acto o evento fuera del control de, o imprevisible por, la Parte obligada a cumplir con la obligación correspondiente o que, en caso de que sea previsible, sea inevitable por dicha Parte cuando hubiera tomado precauciones tendientes a evitar dicho acontecimiento, acto o evento, que imposibilita el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones derivadas del Contrato, en forma temporal o definitiva, siempre y cuando la Parte que invoca el Caso Fortuito o Fuerza Mayor (i) pruebe la existencia de tal acontecimiento, acto o evento y la relación de causa y efecto entre el mismo y la obligación u obligaciones incumplidas; y (ii) no haya dado causa o contribuido materialmente a él, o aceptado expresamente su responsabilidad. Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en los subincisos (i) y (ii) anteriores, Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluirá los siguientes actos o eventos: (a) fenómenos de la naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones, terremotos; (b) incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ello); (c) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo, disturbios civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de. terceros y sabotajes; (d) cuarentenas y epidemias; (e) desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en México que no sean motivadas por el incumplimiento de algún contrato laboral por parte de la Parte en retraso o incumplimiento o auspiciada por ésta; (g) actos de una autoridad gubernamental que no hayan sido inducidos voluntariamente o promovidos por la Parte que invoca, ni sobrevengan como consecuencia de algún incumplimiento de sus obligaciones derivadas de este Contrato, incluyendo cualquier cambio en las Leyes Aplicables; y (h) la imposibilidad para alguna de las Partes de obtener a tiempo y de conformidad con las Leyes Aplicables, a pesar de sus mejores esfuerzos y de haber realizado todos los pasos bajo su control, cualquier permiso o licencia bajo su responsabilidad de acuerdo a lo establecido en este Contrato, de cualquier autoridad gubernamental, necesaria para permitirle a la Parte en retraso o incumplimiento cumplir con sus obligaciones de conformidad con el Contrato.



[signature] 41 50 [2 signatures]

Contrato número 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac México,S.A. de C.V



Adicional mente, el Contratista podrá invocar como supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a porciones de terreno que sean propiedad de terceros, siempre que: (i) hubiere realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos y hubiere realizado todos los pasos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables; (ii) dicha falta de acceso afecte substancialmente la ejecución de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia a PEP, éste haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las Leyes Aplicables sin poder obtener el instrumento legal necesario para el acceso, en un plazo de seis (6) meses a partir de la mencionada comunicación.



El Contratista podrá invocar como supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la imposibilidad de tener acceso bajo condiciones razonables a equipos de perforación, siempre que: (i) hubiere realizado infructuosamente sus mejores esfuerzos y hubiere realizado todos los pasos bajo su control; (ii) la falta de dichos equipos afecte substancialmente la ejecución de los Servicios o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato; y (iii) la falta de dichos equipos no se derive, exclusivamente, del precio del equipo.



Queda expresamente convenido que el Contratista no podrá invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad económica o la falta de fondos para continuar prestando los Servicios; o (ii) retraso en la entrega de Materiales, salvo el caso de equipos de perforación, de conformidad con el párrafo anterior.



Como excepción a lo previsto en esta cláusula 21.1, inciso f) queda expresamente convenido que PEP no podrá invocar Caso Fortuito o Fuerza Mayor por huelgas o conflictos laborales con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.



21.2 Comunicación. La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberá comunicar a la otra Parte, dentro de un término que no excederá de treinta (30) días, a partir de la fecha en que hubiere tenido conocimiento de: (a) la presencia del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; y (b) el momento en que se estima que cese el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor. En caso de que cualquiera de las Partes no realice la comunicación en el término establecido, perderá su derecho de invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



21.3 Carga de la prueba. La carga de la prueba de Caso Fortuito o Fuerza Mayor corresponderá a la Parte que invoque dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor.



21.4 Suspensión y prórroga de Programa de Trabajo; prórroga del plazo del Contrato. Si, como resultado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el



[signature] 41 51 [2 signatures]











Contrato numero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico ,S.A.de C.V

Contratista no puede cumplir con algun Programa de Trabajo,el programa de trabajo sera suspendido y prorrogado por un plazo que no exceda el periodo de dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor y solo en la medida en que el programa de trabajo sea efectivamente afectado ;la suspension y proroga se otogaran en forma automatica slempre que se hublera cumplido con la comunicacion en terminos de la Clausula 21.2.EI Contratista tamblen debera comunicar a PEP tan pronto como el Caso Fortuito o Fuerza Mayor Prorrogara el plazo del Contrato.

21.5 Obligaciones no afectadas por Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Nada de lo establecido en esta clausula liberara a las partes de las obligaciones que por su naturaleza no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor.En caso de sobrevenir cualquier evento de caso fortuito o fuerza que suspenda el cumplimiento de cualquier obligacion de las partes conforme este Contrato,no suspendera el cumplimiento del resto de las obligaciones y compromisos contractuales no afectados por el evento de caso fortuito o fuerza Mayor.

21.6 Terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En caso de que un evento Caso Fortuito O Fuerza Mayor afecte la ejecucion de una parte significativa de los Servicios,y dicha ejecucion haya sido suspendido por un periodo continuo de trescientos sesenta y cinco (365) dias o mas,cualquiera de las Partes tendra derecho, ejercitable mediante notificacion dada dentro de los treinta (30) dias siguientes alultimo dia del periodo que corresponda,a solicitar la terminacion del Contrato sin responsabilidad.En todo caso, el periodo de trescientos sesenta y cinco (365) dias a que se refiere este parrafo puede ser ampliado por acuerdo entre las partes ;en caso de desacuerdo respecto de la terminacion del Experto independiente.La terminacion anticipada por Caso Fortuito o Fuerza Mayor no dara al Contratista derecho para reclamar pago alguno distinto a la remuneracion.

21.7 Situaciones de emergencia. En situaciones de Caso Fortuito o Fuerza Mayor o emergencia que requieran accion inmediata,el Contratista debera tomar todas las acciones adecuadas para controlar la situacion lo mas pronto posible a fin de preservar la integridad fisica de las personas y protegar el medio ambiente,los hidrocarburos y los Materiales ,e informar inmediatamente a PEP.EI Contratista comunicara y consultara prontamente con PEP en relacion con las acciones tomades,en el entendido de que en caso de que PEP o cualquier autoridad competente no este satisfecho con las acciones tomades por Contratista o lo considere conveniente a sus intereses ,PEP podra intervenir directamente y tomar las acciones que considere convenientes, en cuyo caso,todo gasto en que incurra PEP sera reembolsado por el Contratista a PEP.



Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

CLÁUSULA 22.

Rescisión, terminación y finiquito

22.1 Causas de rescisión por parte de PEP. PEP tendrá derecho a rescindir administrativamente este Contrato al Contratista, en caso de que ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:

(a) el Contratista incumple con el Programa Mínimo de Evaluación o con la Obligación Mínima de Trabajo;

(b) en caso de renuncia, el Contratista no acepte hacer los pagos por los montos no ejecutados en términos de la Cláusula 3.3;

(c) después de emitida la Comunicación de Continuación, el Contratista modifica unilateralmente los aspectos que deban ser aprobados por PEP del Plan de Desarrollo o los Programas de Trabajo;

(d) el Contratista incumple con las obligaciones ambientales conforme a la Cláusula 14.2 y no indemniza a PEP por tal incumplimiento conforme a la Cláusula 14.3;

(e) el Contratista proporciona información fraudulenta o niega el acceso a PEP a la Información del Contrato;

(f) el Contratista no presenta cualquiera de las Garantías de Cumplimiento o la Garantía Corporativa, o no actualiza su monto conforme al Contrato, o no las mantiene en vigor conforme al Contrato;

g) el Contratista o cualquiera de las Compañías Relacionadas reporta información falsa relacionada con los Gastos Elegibles o de cualquier otra forma incumple con cualquier obligación principal contenida en el Anexo 6;

(h) el Contratista o cualquiera de las Compañías Relacionadas altera dolosamente las mediciones o los medidores o incumple con sus obligaciones principales previstas en la Cláusula 12;

(i) cualquiera de las Garantes se liquida o de cualquier otra forma cesa su existencia legal o corporativa, sin que alguna otra Empresa asuma, con autorización de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;

(j) cualquiera de los Garantes, sin que alguna otra Empresa o Garante asuma, con autorización de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato (i) cae en insolvencia; o (ii) es incapaz de pagar sus deudas al vencimiento de las mismas; o (iii) solicita o acepta la imposición de un administrador, liquidador o síndico respect a sus

53Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

propiedades o sus ingresos; o (iv) in inicia cualquier procedimiento bajo cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus obligaciones, de cualquier parte de las mismas; o (v) solicita la quiebra, concurso mercantil, reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación; o (vi) realiza o permite una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

(k) ocurren cambios en la organización del Contratista que tengan como consecuencia que el Contratista no pueda demostrar, a una solicitud que por tal motivo realice PEP, que mantiene las capacidades financieras requeridas por las Bases de Licitación;

(l) sucede cualquier acontecimiento que bajo la legislación q ue sea aplicable a las Garantes tenga un efecto análogo a los acontecimientos mencionados en el inciso (j) anterior, sin que alguna otra Empresa o Garante asuma, con autorización de PEP, sus obligaciones bajo el Contrato;

(m) el Contratista o las, en caso de ser sociedades extranjeras, o alguno de los accionistas extranjeros del Contratista invoca la protección de su gobierno en relación con el Contrato o ejerce algún derecho de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción al que pudiera tener derecho;

(n) cualquiera de las declaraciones del Contratista hechas en la fecha de firma del Contrato demuestra ser fraudulenta en cualquier aspecto;

(o) el contratista o Compañías Relacionadas incumple con las obligaciones relativas a la cesión, separación, disminución de participación o sufre un cambio de control, se separa de sus actividades, sin el consentimiento de PEP, en contravención a lo previsto en la Cláusula 23, o

(p) el Contratista, o cualquiera de las Compañías Relacionadas es responsable de negligencia inexcusable que resulte en detrimento significativo a PEP, o de dolo en la ejecución de los Servicios, o no asume sus obligaciones de indemnización en términos de la cláusula 24.

22.2 Periodo de cura. En caso de que el Contratista incumpla sus obligaciones bajo el Contrato y se encuentre en los supuestos que se indican en la Cláusula 22. 1, previo a la determinación de la rescisión, PEP podrá otorgar al Contratista un periodo de ciento ochenta (180) días para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de hacer efectivas, al término de dicho periodo, las Garantías que en su caso se hubieren otorgado. Dicho periodo podrá ser prorrogado previa determinación de PEP.

22.3 Procedimiento de rescisión. Si al concluir el periodo de cura el Contratista no hubiere subsanado el incumplimiento, PEP iniciará la rescisión conforme a lo siguiente: (i) notificará el inicio del procedimiento de rescisión al Contratista para que

54Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

éste, dentro de los veinte (20) Días Hábiles siguientes a tal notificación, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que juzgue pertinentes; y (i i) al término del prazo señalado en el inciso (i) o a la recepción de los argumentos y pruebas, PEP conta rá con veinte (20) Días Hábiles para resolver, de manera fundada y motivada, la rescisión con efectos inmediatos y sin necesidad de declaración judicial o arbitral. Una vez iniciada la rescisión, PEP se abstendrá de cubrir los importes resultantes de Servicios no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correspondiente y, en caso necesario, procederá a hacer efectivas las Garantías.

22.4 Efectos de la rescisión. En caso de que PEP ejerza su derecho a rescindir este Contrato de conformidad con la Cláusula 22.3, el Contratista deberá pagar a PEP, los daños directos y Perjuicios que PEP compruebe como resultado del incumplimiento que dé lugar a la rescisión, en el entendido de que dichos daños podrán ser cobrados por PEP de las cantidades adeudadas al Contratista que resulten del finiquito, de las Garantías de Cumplimiento, y sin perjuicio de cualquier otro recurso legal que PEP pudiera tener conforme al Contrato o las Leyes Aplicables. Al operar la rescisión, las Partes procederán al pago que les corresponda, elaborando un finiquito y se procederá a la terminación del Contrato, sin responsabilidad adicional alguna de PEP frente al Contratista. Como consecuencia de la rescisión, operará en forma inmediata la reducción de área considerada en la Cláusula 8. 1(c), y PEP tomará control inmediatamente de las instalaciones en el área.

22.5 Obligaciones subsistentes. En todo caso de terminación del Contrato por cualquier razón, el Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones estipuladas en el Contrato que resulten aplicables, incluyendo las relacionadas con el Abandono e indemnización y pagos por renuncia. El monto asociado a cualquier incumplimiento será estimado y podrá ser cobrado mediante la Garantía de Cumplimiento o la Garantía Corporativa.

22.6 Derecho de rescisión por parte del Contratista. El Contratista podrá solicitar la rescisión del Contrato en caso de que PEP incumpla con sus obligaciones de (i) pago al Contratista, (ii) poner el Área Contractual a disposición d el Contratista, o (iii) contar con los permisos, licencias o autorizaciones a su cargo. El Contratista también podrá solicitar la rescisión del Contrato en caso de que el incumplimiento de PEP no pueda ser subsanado. En cualquiera de los supuestos señalados, el Contratista notificará a PEP para que subsane el incumplimiento de que se trate dentro de los siguientes sesenta (60) días. Invariablemente, la rescisión por parte del Contratista requerirá de declaración de autoridad competente.

22.7 Transición a PEP. En caso de la terminación del Contrato por cualquier razón, el Contratista cesará todos los Servicios, excepto aquellos que sean necesarios para el Abandono, para preservar y proteger las instalaciones relacionadas con los Servicios ya en proceso o terminados, o para proteger los Materiales que se

55 Contrato n’umero 425021850

Area Contractual Santuario

Petrofac Mexico,S.A.de C.V.

Encuentren dentro del Area Contractual o en transito hacia la misma.EI Contratista debera entregar a PEP el Area Contractual,asi como todos los Materiales utillzados en los Servicios. Las Partes llevaran a cabo la transsicion del Area Contractual,del contratista a PEP ,la cual tendra una duracion de un (1) mes.Durante la transicion,las Partes llevaran a cabo las actividades y tome control de las instalaciones en el area.Las Partes leventaran un acta en la que se senalen las incidencias relacionadas con la transicion a PEP.

EI Contratista sera responsible,ante PEP por las responsabilldades ambientales existentes en el Area Contractual segun sean determinadas por las Partes durante la transicion a que se refiere esta clausula y con base en un estudio ambiental final.Con base en las conclusiones del estudio ambiental final,el Contratista tendra las obligaciones a que se refieren las Clausulas 14.2,14.3 y 24.1.EI estudio sera realizado por terceros y su costo se considerara como Gasto Elegible.

EI Contratista sera responsible ante PEP por las responsabilidades respecto de derechos de propiedad,sembradios,cosechas,pesca descubrimientos arqueologicos y otros derechos vinculados a la proteccion social,segun sean determinadas por las Partes durante la transicion a que se refiere esta Clausual y con base en un estudio fianl que sera elaborado por terceros y cuyo costo se considerara como Gasto Elegible.EI contratista tendra,en su caso,las obligaciones a que se refiere la clausula 24.1.

22.8 Derecho de PEP de terminacion anticipada. PEP podra dar por terminado anticipadamente el Contrato: (i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor,de conformidad con la Clausula 21.1; (ii) por no poder determinar la temporalidad de la suspension, de Conformidad con la Clausula 21.6; (iii) cuando existan causas que impidan la ejecucion del Contrato,de conformidad con la Clausula 6.3; y (iv) cuando no resulte rentable o conveniente de conformidad con el modelo economico,entendiendose que el unico caso en el que PEP podra invocar la terminacion anticipada conforme a este inciso,sera cuando,de conformidad con el anexo 3,el FED sea igual a cero por doce meses consecutivos despues de haber sido obtenida la primera produccion incremental.

Lo anterior,sin perjuicio de los casos previstos en Clausulas 6.7 y 7.2 Queda entendido que el ejercicio de la terminacion anticipada no dara al Contratista derecho alguno.

22.9 Finiguito. Al terminar el Contrato por rescision o por terminacion anticipada, las partes deberan suscribir un finiquito en el cual se haran constar los ajustes,revisiones,modificationes y reconocimientos a que h aya lugar, y los saidos a favor y en contra,asi como los acuerdos,ajustes o transacciones que se pacten para finalizer las controversias que se hayan presentado durante la vigencia del mismo.

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Dicho finiquito deberá formalizarse en un plazo de un (1) año, mismo que pod rá ser prorrogado hasta por un periodo igual.

Para los efectos señalados en el párrafo anterior, el Contratista deberá, a solicitud de PEP, ampliar la vigencia de las Garantías a fin de avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.

En caso de que el Contratista no comparezca al finiquito, PEP procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, consignará el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Las Partes también suscribirán un finiquito, en los términos de esta Cláusula 22.9, por terminación del Contrato, por el vencimiento natural de plazo o por la extinción de los efectos en términos de las Cláusulas 3.3, 6.3, 6.7, 7.2, 7.8, 8.1 y 9.3.

CLÁUSULA 23.

Cesión y cambio de control

23.1 Cesión. El Contratista no podrán ceder, gravar o transferir, total o parcialmente, este Contrato o sus derechos u obligaciones derivadas del mismo, incluyendo los derechos de cobro, sin el consentimiento previo y por escrito de PEP, en el entendido de que PEP podrá negar su consentimiento si el cesionario no cuenta con las capacidades técnicas o financieras para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato.

PEP no podrá negar ni demorar injustificadamente: (i) la ceslon de derechos de cobro; (ii) la cesión entre Compañías Relacionadas. PEP podrá ceder o en cualquier otra forma transferir, en todo o en parte, el Contrato a cualquiera de sus Compañías Relacionadas.

Los actos a que se refiere esta cláusula no requerirán formalizarse mediante convenio de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 27, salvo el caso de que se trate de una cesión o transferencia total de este Contrato.

23.2 Separación (Para efectos de este contrato esta cláusula no aplica, ya que Petrofac Facilities Management, Limited no presentó propuesta consorcial).

23.3 Cambio de control. El Contratista se asegurarán de no sufrir, directa o indirectamente, un cambio de control durante la vigencia del Contrato sin el consentimiento previo de PEP; queda entendido que aun cuando el cambio de control no pudiera ser evitado por el Contratista, PEP podrá rescindir el Contrato conforme a la

57Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Cláusula 22. 1(n), si dicho cambio de control se da sin el consentimiento previo de PEP. Para efectos de lo anterior, "control" del Contratista significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestión o políticas de administración del Contratista, bien sea mediante la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro medio.

Lo previsto en esta Cláusula 23.3 será aplicable al Contratista con independencia de la forma en que estén organizado, ya sea a través de la constitución de Personas morales, de consorcios, contratos o asociaciones sin personalidad jurídica propia.

CLÁUSULA 24.

Indemnización

24.1 Indemnización. El Contratista indemnizará a PEP y a sus Compañías Relacionadas, así como a sus empleados, representantes, asesores, directores, sucesores o cesionarios -y dicha obligación sobrevivirá la terminación del Contrato por cualquier motivo durante los plazos y términos previsto en el Contrato y las Leyes Aplicables - en contra de cualquiera y toda acción, reclamo, juicio, demanda, pérdida, costos, daños, Perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios comercialmente razonables y debidamente documentados de abogados y costas de juicio, que surjan de o se relacionen con cualquiera de los siguientes supuestos:

(a) cualquier daño o lesión - incluyendo muerte - causada por el Contratista, sus Compañías Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas (incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) a cualquier Persona, incluyendo, sin limitación alguna, a PEP y a Personas relacionadas con PEP, o a la propiedad de cualquiera de dichas Personas, que surja como consecuencia de la prestación de los Servicios;

(b) cualquier daño o lesión - incluyendo muerte - causada por el Contratista, sus Compañías Relacionadas o cualquiera de sus Subcontratistas (incluyendo a sus representantes, oficiales, directores, empleados, sucesores o cesionarios) que sufran los empleados, representantes, invitados o permisionarios del Contratista, de sus Compañías Relacionadas o de cualquier Subcontratista, o a la propiedad de dichas Personas, en el caso de que PEP hubiere tenido que pagar indemnización por cualquier causa alguno de estos;

(c) cualquier daño o Perjuicio causada por el Contratista por alteración nociva a los Hidrocarburos, o cualquier daño o lesión causado a los recursos naturales y medio ambiente (incluyendo pero no limitado a, daño o destrucción de los recursos marinos, vida silvestre, recursos madereros, estuarios, arroyos, océanos, tierra o aire), o cualesquiera daños y Perjuicios, derivado del manejo de sustancias, fluidos,

58Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

combustibles, lubricantes que se empleen o estén en su posesión o bajo control del Contratista para la prestación de los Servicios;

(d) cualquier daño o Perjuicio causado por el Contratista como consecuencia de su actuar ilícito de conformidad con lo estipulado en la cláusula 14.3 del Contrato;

(e) cualquier daño o Perjuicio causado con motivo de alguna violación del Contratista, sus Compañías Relacionadas o cualquier Subcontratista a cualquier derecho de propiedad intelectual o a cualquier compromiso de confidencialidad;

(f) cualquier violación de cualquier Compañ ía Relacionada a las renuncias previstas en las Cláusulas 25.5 y 25.6;

(g) cualquier omisión por parte del Contratista, sus Compañías Relacionadas o cua lquier Subcontratista de cumplir con cualquiera de las Leyes Aplicables;

(h) cualquier reclamo de cualquier empleado del Contratista, sus Compañías Relacionadas o de cualquier Subcontratista con base en leyes en materia laboral o de seguridad social, en el caso de que PEP hubiere tenido que pagar indemnización en estas materias; y

(i) cualquier reclamo, multa o cantidad exigida a PEP por cualquier a utoridad, y que derive del incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Queda expresamente convehido q ue en ningún caso, ninguna de las Partes será responsable por daños y perjuicios indirectos, consecuencia les, lucro cesante o pérdida de oportunidad de negocio.

24.2 Causas de ejecución. PEP tendrá el derecho de hacer efectivas las Garantías Corporativas en caso de que se actualicen cualquiera de los supuestos seña lados en la Cláusula 24.1 y de conformidad con el modelo que contiene el Anexo 2, quedando expresamente pactado que no existe prelación alguna para la ejecución de las Garantías Corporativas frente a la Garantía de Cumplimiento.

CLÁUSULA 25.

Ley Aplicable y solución de controversias

25.1 Ley Aplicable. El Contrato se regirá e i nterpretará de acuerdo con las Leyes de México. En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Contratista dará cumplimiento a lo establecido en las Leyes Aplicabiles en la conducción y ejecución de los Servicios.

59Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

25.2 Consultas directas. Las Partes acuerdan, que en el evento de que surja cualquier controversia, tratarán de resolverla a través de un mecanismo de consultas directas, con el objeto de intentar un acuerdo negociado entre las Partes. Esta etapa de consultas directas iniciará con una comunicación dirigida por cualquiera de las Partes a la otra, en el entendido de que cualquiera de las Partes podrá dar por terminada esta etapa en cualquier momento.

25.3 Experto Independiente. En caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias técnicas, operacionales o relacionadas con cuestiones de contabilidad, impuestos y cálculo de pagos exigibles conforme al Contrato, las Partes podrán acordar sujetarse a las decisiones de un experto independiente (el “Experto Independiente”). El Experto Independiente deberá actuar como experto y no como árbitro. La Parte que desee someter una cuestión a la decisión del Experto Independiente propondrá a la otra Parte tres candidatos de la lista definida por las Partes durante los primeros tres (3) meses posteriores a la Fecha Efectiva, para que, de aceptar el procedimiento, elija de entre ellos al Experto Independiente dentro de un plazo de veinte (20) días. Cada Parte pagará sus propios costos en relación con este procedimiento y los honora rios del Experto Independiente deberán ser cu biertos por PEP y el Contratista en partes iguales. Dentro de los treinta (30) días siguientes a que se haya designado al Experto Independiente conforme a lo previsto en esta Cláusula 25. 3, cada Parte proporcionará a éste la información que posea en relación con el asunto en controversia. El Experto Independiente podrá convenir una o más reuniones, con una o ambas Partes, para establecer los puntos específicos en controversia y podrá req u erir la información complementaria que resulte necesaria. El Experto Independiente deberá emitir su determinación dentro de los treinta (30) días siguientes a la conclusión del procedimiento, el cual no podrá exceder de noventa (90) días desde su fecha de inicio, a menos que las Partes acuerden lo contrario. Las Partes deberán, ocasionalmente, actualizar la lista a que se refiere esta cláusula, para asegurarse de que en todo momento haya un número suficiente de expertos calificados en cada categoría de controversias cubierta por esta Cláusula 25.3, en la inteligencia de que ninguna Parte pod rá nominar un experto que sea Compañía Relacionada o que de alguna forma esté afiliado con dicha Parte.

25.4 Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relación con el Contrato que no haya podido ser superada por ninguno de los otros mecanismos de solución de controversias previstos en el Contrato, incluyendo cuestiones legales relacionadas con la designación del Experto Independiente o con las decisiones que éste emita, deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. La ley aplicable al fondo será la estipulada en la Cláusula 25.1. El tribunal arbitral se integrará por tres miembros: uno nombrado por PEP, otro nombrado por el Contratista, y el tercero – quien será el president – nombrado de conformidad con el Reglamento de la Cámara de

60Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Comercio Internacional. El arbitraje se conducirá en español. El procedimiento arbitral tendrá como sede la Ciudad de México, D.F.

25.5 Renuncia a Embargos Previos al Laudo. Por medio del presente Contrato, las Partes - en nombre propio y de sus Compañías Relacionadas - renuncian a todos y cualesquiera derechos que tengan o puedan tener de solicitar y obtener Embargos Previos al Laudo. Se considerará que cualquier Parte que solicite un Embargo Previo al Laudo ha incumplido este Contrato. En caso de un incumplimiento a esta Cláusula 25.5, la Parte que no haya incumplido tendrá derecho a que la Parte que haya incumplido le reembolse todos los costos y gastos en que haya incurrido, incluyendo honorarios razonables de abogados, sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que la Parte queno haya incumplido tenga derecho a ejercer.

25.6 Renuncia a vía diplomática. El Contratista y las Emp resas Participantes renuncian expresamente, en nombre propio y de todas sus Compañías Relacionadas, a formular cualquier reclamo por la vía diplomática, bajo pena de perder en favor del Estado mexicano, y sin que medie declaración judicial o arbitral alguna, todos sus derechos conforme al Contrato.

25.7 Autonomía de las estipulaciones. La invalidez o ilicitud de una o más de las estipulaciones del Contrato que sea declarada como tal por el tribunal arbitral, de ninguna manera afectará la validez, legalidad y exigibilidad de las demás estipulaciones del presente instrumento.

CLÁUSULA 26.

Gobernanza del Contrato

26.1 Esquema de gobernanza y supervisión de actividades. Sin perjuicio de la obligación del Contratista de garantizar que todos los Servicios se realicen conforme a lo previsto en el Contrato, los Servicios serán supervisados por el Grupo Directivo. El Grupo Directivo deberá quedar instaurádo dentro de los quince (15) días siguientes a la Fecha Efectiva, por lo que las Partes deberán designar a sus representantes durante ese plazo.

26.2 Miembros del Grupo Directivo. El Grupo Directivo estará integrado por dos (2) miembros o suplentes designados por el Contratista, y por dos (2) miembros o suplentes designados por PEP, en el entendido de que cualquiera de las Partes podrá substituir a sus representantes mediante comunicación por escrito a la otra con cuando menos treinta (30) días de anticipación. Las resoluciones del Grupo Directivo se tomarán por unanimidad. Al menos uno de los representantes del Contratista será su máximo directivo para el Contrato o funcionario equivalente. Uno de los representantes de PEP presidirá el Grupo Directivo y adopterá los procedimientos necesarios para la adecuada conducción del Grupo Directivo.

61Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Las resoluciones del Grupo Directivo se tomarán por unanimidad. En los casos en los que no se logre un acuerdo unánime después de una segun da reunión sobre el mismo tema, los miembros del Grupo Directivo deberán invitar a sus deliberaciones, de mutuo acuerdo, a un quinto miembro, para que vote junto con los demás miembros en relación con dicho tema. El miembro invitado deberá ser un experto en la materia y en el tema en discusión. Las resoluciones que adopte el Grupo Directivo respecto de cualquier tema no deberán impedir o frustrar la posibilidad de que el contratista cumpla con la Obligación Mínima de Trabajo, siempre que su propuesta para ejecutar los servicios se apegue a la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria y a las Leyes Aplicables.

26.3 Facultades. El Grupo Directivo será el foro contractual para que las Partes estudien y acuerden las decisiones que les correspondan en términos del Contrato, sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP en términos de las Leyes Aplicables. El Grupo Directivo tendrá las siguientes facultades para el gobierno del Contrato:

(a) promover el cumplimiento oportuno de la Obl igación Mínima de Trabajo que corresponda;

(b) gestionar y dar seguimiento a los Servicios;

(c) revisar y discutir entre sus miembros la información relativa a los Servicios;

(d) acordar y revisar el Plan de Desarrollo, los Programas de Trabajo, y los Presupuestos, cualquier modificación a ellos, así como su ejecución. Las aprobaciones de PEP a que se refieren las Cláusulas 7.1, 7.2, 10. 1, 10.4, 11.1 Y 11.3 se podrán discutir por el Grupo Directivo;

(e) revisar programas de unificación, instalaciones conjuntas, estrategia y sistemas para protección ambiental, programas de desarrollo sustentable y de capacitación;

(f) revisar y dar seguimiento a los programas de subcontratación del Contratista;

(g) resolver cualquier asunto o diferencia técnica o administrativa surgida entre las Partes con motivo de los Servicios o del cumplimiento del Contrato, incluyendo la revisión de las diferencias durante los periodos en los que el Contrato prevé que las Partes realizarán un esfuerzo para resolver las controversias sin la interven ión de terceros;

(h) aclarar y opinar sobre el alcance de la Experiencia y Prácticas Prudentes de la Industria aplicadas a situaciones concretas, pudiendo, en su caso, recurrir

62Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

al apoyo de Expertos Independientes o de instituciones técnicas nacionales o internacionales familiarizadas con dichas prácticas; y

(i) las demás atribuciones que las Partes acuerden por escrito.

26.4 Reuniones. El Grupo Directivo se reunirá cada vez que lo solicite cualquiera de sus miembros, y cuando menos dos (2) veces al año. Se requerirá la asistencia de por lo menos un miembro representante de PEP y uno del Contratista para que se considere constituido el quórum. Cada una de las Partes se hará cargo de los gastos que implique mantener a sus respectivos miembros en el Grupo Directivo. Cualquier miembro del Grupo Directivo podrá solicitar la inclusión de cualquier asunto en las reuniones.

26.5 Solicitud de reunión. El miembro del Grupo Directivo que desee solicitar alguna reunión deberá enviar su solicitud por escrito al presidente del Grupo Directivo con cuando menos quince (15) días de anticipación o, en casos urgentes, tan pronto sea posible. Dicha solicitud deberá ir acompañada de (i) una sugerencia de la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la reunión, (ii) una agenda que indique los asuntos a ser considerados en la reunión, y (iii) la documentación requerida para que el Grupo Directivo pueda tomar una decisión informada. Una vez recibida la solicitud, el presidente del Grupo Directivo deberá programar una reunión en una fecha que no exceda de treinta (30) días después de recibida la solicitud, en el entendido de que en caso de que algún miembro del Grupo Directivo comunique al presidente del Grupo Directivo que no podrá asistir a la reunión convocada, el presidente del Grupo Directivo deberá reprogramar la reunión a la siguiente fecha disponible mutuamente aceptable para los miembros pero en ningún caso después de los diez (10) días siguientes a la fecha originalmente programada. Las Partes podrán hacer uso de cualquier medio disponible para llevar a cabo las reuniones, incluyendo videoconferencias y conferencias telefónicas. Salvo acuerdo de PEP, todas las reuniones en persona deberán llevarse a cabo en México. Si ambas Partes están de acuerdo, podrán realizarse reuniones sin cumplir con los requisitos previstos en esta Cláusula 26.5.

26.6 Acta. Los miembros del Grupo Directivo levantarán un acta en la que reflejen los acuerdos tomados durante cada reunión. Dicha acta será elaborada por la Persona que el presidente del Grupo Directivo designe como secretario. Las Partes deberán firmar el acta al finalizar la reunión.

26.7 Grupos técnicos. El Grupo Directivo podrá establecer los grupos técnicos requeridos para la ejecución y seguimiento de cualquier asunto en particular, en el entendido de que las Partes establecerán, cuando menos, un grupo para la revisión de registro financiero, un grupo para la subcontratación conforme al Contrato y un grupo para revisar las actividades que deba realizar el personal de PEP conforme a la Cláusula 19.3. El Grupo Directivo desginará el numero de representantes de cada una de

63Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

las Partes que integrarán dichos grupos técnicos, y la periodicidad de sus sesiones. Todos los grupos técnicos reportarán al Grupo Directivo.

26.8 Obligatoriedad de las resoluciones. Las resoluciones del Grupo Directivo serán de cumplimiento obligatorio para ambas Partes.

CLÁUSULA 27.

Modificaciones y renuncias

27.1 Modificaciones generales. Cualquier modificación a este Contrato deberá hacerse mediante acuerdo por escrito de ambas Partes, y toda renuncia a cualquier estipulación del Contrato hecha por cualquiera de las Partes deberá contar con el acuerdo por escrito de la otra Parte.

La aprobación por parte de PEP a un Programa de Trabajo, o a su modificación, no implica la aprobación de una modificación al Plan de Desarrollo o al Presupuesto correspondientes. La aprobación por parte de PEP a un Presupuesto, o a su modificación, no implica la aprobación de una modificación al Plan de Desarrollo o al Programa de Trabajo correspondiente. La aprobación por parte de PEP a un Plan de Desarrollo, o a su modificación, no implica la aprobación d e una modificación al Programa de Trabajo o al Presupuesto correspondientes. Las modificaciones a que se refiere este párrafo se realizarán de conformidad con lo estipulado en el Contrato, y todas deberán ser expresamente aprobadas por escrito para surtir efectos.

Las modificaciones para extender el plazo requerirán convenio modificatorio de conformidad con las Leyes Aplicables.

Las modificaciones que se hagan al Contrato en términos de esta cláusula, no implican novación de las obligaciones de las Partes.

27.2 Modificaciones por cambio de ley. En la medida en que sea permitido por las Leyes Aplicables, las Partes acuerdan que este Contrato podrá ser modificado en caso de que derivado de los cambios a las Leyes Aplicables se otorguen condiciones o reglas más favorables con respecto al Contrato. Las modificaciones al Contrato pór cambio de ley deberán ser acordadas por escrito entre las Partes y surtirán efectos a partir de la fecha de tal acuerdo.

En caso de modificación o creación de Leyes Aplicables que afecten los derechos adquiridos de cualquiera de las Partes, el Contrato se modificará para restituir el balance económico original, en la medida de lo posible, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente las Partes.

64Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Cualquier diferencia sobre la procedencia de las modificaciones al Contrato conforme a esta cláusula podrá someterse a arbitraje, conforme a la cláusula 25.4.

Las modificaciones por cambio de ley en materia de Impuestos se regirán por lo dispuesto en la cláusula 30.

CLÁUSULA 28.

Relación de las Partes

Nada de lo aquí contenido está destinado a crear o se considerará o se interpretará que crea alguna sociedad o asociación entre las Partes. Ninguna de las Partes tendrá la autoridad o el derecho, ni se declarará con autoridad o derecho, para asumir, crear o comprometer alguna obligación de cualquier clase, expresa o implícita, en representación de o en nombre de alguna otra de las Partes. Ninguna estipulación en este Contrato constituirá al Contratista o a sus empleados, Subcontratistas, agentes o representantes en un representante de PEP. El Contratista será considerado en todo momento como un contratista independiente de servicios y será responsable de sus propias acciones, las cuales estarán sujetas en todo momento a lo previsto en el Contrato. Cada Parte será responsable de su organización para cumplir con el objeto del Contrato y sus obligaciones. La participación de representantes de las Partes en el Grupo Directivo no constituirá una organización; asimismo, dicha participación no podrá ser interpretada como una restricción de una Parte para con la otra en relación con su organización.

CLÁUSULA 29.

Información, propiedad industrial y confidencialidad

29.1 Propiedad de información. La tecnología, los planos, diseños, dibujos, datos geológicos, geofísicos, geoquímicos, de ingeniería, registros de medición, perforación, terminación, producción, operación, informes técnicos, económicos y científicos, Documentos Técnicos y cualquier otra clase de información relativa a los Servicios y al Área Contractual (la "Información del Contrato"), será propiedad de PEP. PEP también será propietario de cualquier muestra geológica, mineral o de cualquier otra naturaleza, obtenida por el Contratista en los Servicios, las cuales deberán ser entregadas por el Contratista a PEP inmediatamente después de que el Contratista haya concluido los estudios y evaluaciones ' que haga al respecto. El original de dicha información deberá ser entregado a PEP tan pronto como sea posible después de que sea generado, en el entendido de que el Contratista podrá mantener copia únicamente para efectos del cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato. El Contratista podrá usar la información del Contrato, sin costo alguno y sin restricción, para

65Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

el procesamiento, evaluación, análisis y cualquier otro propósito relacionado o exclusivamente con los Servicios, pero no para otro uso ni para su venta; en el entendido de que el Contratista deberá también entregar a PEP cualquier reporte de los resultados de dicho procesamiento, evaluación o análisis. Nada de lo previsto en el Contrato limitará el derecho de PEP de usar, vender o de cualquier otra forma disponer de la Información del Contrato.

29.2 Propiedad industrial.

(a) La información, procesos, tecnologías y prácticas del Contratista que sean considerados derechos exclusivos en términos de las Leyes Aplicables - queda entendido que no se incluyen información, procesos, tecnologías y prácticas en proceso de registro- podrán ser util izados en los Servicios en el Área Contractual; el uso de licencias o similares no serán considerados como Gastos Recuperables. Queda entendido que PEP mantendrá en forma confidencial tal información, procesos, tecnologías y prácticas del Contratista que sean considerados derechos exclusivos.

(b) Todos los procesos, tecnologías, prácticas y propiedad industrial que se desarrollen en virtud del Contrato serán propiedad conjunta del Contratista y de PEP y podrán ser utilizados sin costo alguno por cualquiera de las Partes o por s us Compañías Relacionadas en sus propias actividades, sin n ecesidad de consentimiento de la otra Parte. Sin embargo, en caso de comercializarse por cualquiera de las Partes, los frutos de tal comercialización serán compartidos a partes iguales entre las Partes.

29.3 Confidencialidad del Contrato. El Contrato y sus modificaciones no serán confidenciales.

29.4 Confidencialidad. La Información del Contrato será tratada por el Contratista de forma confidencial, por lo que su contenido total o parcial no será revelado en forma alguna a terceros sin el previo consentimiento por escrito de · PEP. El Contratista podrá suministra r información a sus Compañías Relacionadas, subsidiarias, auditores, asesores legales o a las instituciones financieras involucradas en el Contrato en la medida que sea necesario, en el entendido de que estas compañías, Personas o instituciones también deberán mantener la confidencialidad de tal información. El Contratista tomará todas las acciones necesarias o apropiadas para asegurar que sus trabajadores, agentes, asesores, representantes, abogados, Compañías Relacionadas y Subcontratistas, así como los trabajadores, agentes, representantes, asesores y a bogados de los Subcontratistas y de las Compañías Relacionadas, cumplan con la misma o bligación de confidencialidad prevista en el Contrato. Los informes, datos y documentos que llegaren a poder del Contratista por razones del Contrato también deberán ser tratados con el mismo carácter de confidencialidad. Las estipul aciones de esta Cláusula 29 continuarán vigentes por diez (10) años después de la terminación por cua lquier motivo del Contrato, ya que constituyen obligaciones continuas. El incumplimento de esta

66Contrato número 425021850

Área Contractual Santuarío

Petrofac México, S.A. de C.V.





cláusula dará origen a una indemnización por parte del Contratista a favor de PEP por daños y Perjuicios en términos de la Cláusula 24.

29.5 Excepción a la confidencialidad. No obstante lo previsto en la Cláusula 29.2, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través de un incumplimiento del Contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que (a) el hecho de no divulgarla sujetaría a la Parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (b) la Parte requerida notifique a la Parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación. En el caso a que se refiere el inciso (iv) anterior, la Parte afectada podrá solicitar a la Parte requerida que impugne ante los tribunales competentes la orden de divulgación, en cuyo caso la Parte afectada deberá cubrir cualquier costo generado por la impugnación.



CLÁUSULA 30.

Impuestos

Cada una de las Partes deberá cumplir durante el plazo y ejecución de los servicios con los impuestos que le correspondan, en el atendido de que PEP realizará las retenciones que, en todo caso, esté obligado a realizar de conformidad con las Leyes Aplicables y en ese caso, PEP no reembolsará al Contratista por las cantidades retenidas. En virtud de lo anterior, el Contratista será responsable y pagará todos los Impuestos que graven al Contratista o a sus directivos y empleados en relación con la celebración o cumplimiento de este Contrato. Queda expresamente entendido que PEP será responsable del pago de cualquier impuesto al valor agregado que aplique.



En caso de modificación o creación de Leyes Aplicables respecto a impuestos aplicables exclusivamente a prestadores de servicios de petróleo y gas, el Contrato será modificado con base en el modelo económico de PEP, por mutuo acuerdo y siempre que resulte conveniente para las Partes.



CLÁUSULA 31.

Comunicaciones



Todas las notificaciones y demás comunicaciones hechas bajo este Contrato deberán ser por escrito y serán efectivas desde la fecha en que el destinatario las reciba, ya sea en la dirección, número de fax o correo electrónico siguientes.



A Pemex Exploración y Producción.

Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Oficinas del Activo de Producción Bellota-Jujo

Prolongación A v enida Juárez s/n,

Ranchería Sur 1ra . Sección,

Comalcalco, Tabasco.

A Petrofac México, S.A. de C.V.

Avenida Vía 2, No. 108 – Planta Baja

Col. Tabasco 2000

Villa hermosa, Tab., C.P. 86035

Tel. (993) 3162165

o en cualesquiera otras direcciones, según cada Parte comunique a la otra.

CLÁUSULA 32.

Totalidad del Contrato

Este Contrato es una compilación completa y exclusiva de la totalidad de las estipulaciones que rigen el acuerdo entre las Partes con respecto al objeto del Contrato y reemplaza y substituye cualquier convenio o entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna declaración de agentes, empleados o representantes de las Partes que pudiera haberse hecho antes de la celebración del Contrato tendrá va lidez en cuanto a la interpretación de los términos del Contrato, con excepción de las respuestas formales y por escrito dadas por PEP en las juntas de aclaraciones conforme a las Bases de Licitación, en el entendido de que en caso de que exista un conflicto entre dos de dichas respuestas, la posterior en tiempo prevalecerá y, en caso de que hubiera conflicto entre una respuesta y una estipulación del Contrato, la estipulación del Contrato prevalecerá. Quedan incorporados, formando parte indivisible e integrante del Contrato, los siguientes

Anexos:

Anexo 1 Área Contractual

Anexo 2 Garantía Corporativa

Anexo 3 Remuneración

Anexo 4 Inventario de activos y producción base

Anexo 5 Comunicación de Continuación

Anexo 6 Procedimientos de Registro Financiero

Anexo 7 Programa Mínimo de Evaluación y Obligación Mínima de Trabajo

Anexo 8 Puntos de Medición y nominación

68Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Anexo 9 Informe de Evaluación

Anexo 10 Plan de Desarrollo

Anexo 11 Permisos

Anexo 12 Garantía de Cumplimiento: carta de crédito

Anexo 13 Garantía de Cumplimiento: fianza

Anexo 14 Indicadores Clave de Desempeño

Anexo 15 Abandono

Anexo 16 Lineamientos para subcontratación

Anexo 17 Grado de integración nacional

Anexo 18 Desa rrollo sustentable

CLÁUSULA 33. Idioma

El id ioma del Contrato es el español. Todas las notificaciones, renuncias y otras comunicaciones hechas por escrito o de otra forma entre las Partes en relación con este Contrato deberán ser en español. La versión en español del Contrato prevalecerá sobre cualquiera de sus traducciones, las cuales no tendrán va lidez legal.

CLÁUSULA 34.

Compromiso contra la corrupción

Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente Contrato se han conducido con apego a las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (las “Reglas”) y que se comprometen a actuar conforme a las mismas durante la ejecución del mismo hacia sus contra partes y hacia terceros. Las Partes aceptan expresamente que la violación a estas declaraciones o a las Reglas implica un incumplimiento sustancial del presente Contrato.

CLÁUSULA 35.

Obligado Solidario:

El “Obligado Solidario” asume la Responsabilidad de obligarse solidariamente con el Contratista, para responder de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades pactad as a cargo del Contratista en el presente"Contrato.

69Contrato número 425021850

Área Contractual Santuario

Petrofac México, S.A. de C.V.

Este Contrato se firma en tres ejemplares equivalentes con el mismo significado y efecto, y cada uno será considerado como un original.

Villahermosa, Tabasco, a 17 de octubre de 2011.

En representación de:

El Contratista: Petrofac México, S.A. de C.V.

[signature]

Peter Robin Llewelyn Leach

Representante Legal

Pemex Exploración y Producción Subdirección de Producción Región Sur

[signature]

Dr. Vinicio Suro Pérez

Representante Legal

Obligado Solidario: Petrofac Facilities Management Limited

[signature]

Peter Robin Llewelyn Leach

Representante Legal

Revisión administrative

[signature]

Carlos E. Becerra Schulz

Gerente de Suministros y Servicios

Administrativos Región Sur

Aprobación técnica

[signature]

Ing. Miguel Angel Mendez García

Administrador de Activo de Producción

Bellota-Jujo

Sanción juridical

[signature]

Lic. Cesar A. Perezpriego Cobian

Subgerente de Servicios Juridicos Región Sureste Villahermosa

Oficina de Abogado General

70