NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TABLA DE CONTENIDO

Sección



Página



DEFINICIONES ................................................................................................... 1

CAPÍTULO L OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN ............................................... 14

CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN ............................................ 22

CAPÍTULO III.



ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ......................................... 33



CAPÍTULO IV. CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES .................................... 39

CAPÍTULO V. REGALÍAS Y OTROS .................................................................. .44

CAPÍTULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH .............................. .46

CAPÍTULO VII.INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD ................................ .49

CAPÍTULO VIII.GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS ................ 50

CAPÍTULO IX.DEVOLUCIÓN DE ÁREAS ........................................................... 54

CAPÍTULO X. SUPERVISIÓN, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS ........................ 61

CAPÍTULO X. TERMINACIÓN ........................................................................... 68

CAPÍTULO XI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ............................................ 74

CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES VARIAS ....................................................... 71



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



OTROS ANEXOS:

ANEXO B.



Área Asignada



ANEXO C.



Programa Exploratorio



ANEXO D.



Derechos Económicos



ANEXO E.



Modelo de Carta de Crédito Standby



ANEXO El.



Modelo de requerimiento de pago de la Carta de Crédito Standby



ANEXO F.



Programas en Beneficio de las Comunidades



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



DEFINICIONES

Para efectos de la interpretación de este contrato y sus anexos, así como de las

obligaciones que de ellos emanan, los términos y las expresiones enunciadas a

continuación que aparezcan con mayúscula inicial en el contrato, tendrán el

significado que aquí se les asigna. Por su parte, a menos que el contexto requiera lo

contrario o que de manera expresa en este documento se les asigne una definición

distinta o que el término o expresión no aparezca en este documento como definido,

los términos o expresiones que aparecen con mayúsculas iniciales tendrán el

significado que se les señaló en los Términos de Referencia, en el Acuerdo 04 de

2012 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o en las Resoluciones 181495 de 2009

y No. 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía. Así mismo, a menos que el

contexto requiera lo contrario, las palabras expresadas en singular incluirán el plural,

y viceversa. Igualmente, las referencias a "Cláusulas", "Capítulos", "Parágrafos",

"Numerales" y "Anexos" deben interpretarse como · referencias a las Cláusulas,

Capítulos, Parágrafos, Numerales y Anexos de este contrato.



Abandono: Es el taponamiento y cierre técnico de uno o varios Pozos, el

desmantelamiento de construcciones y de equipos de producción, así como la

limpieza y restauración ambiental de las áreas donde se hubieren realizado

Operaciones de Exploración, Evaluación o Producción en virtud de este contrato, de

conformidad con la legislación colombiana.



Acumulación: Para Yacimientos No Convencionales, es aquella que representa

grandes volúmenes de roca cargadas con petróleo o gas con límites definidos,

atrapados por una convergencia de varios mecanismos geológicos o físicos, tales

como bajas permeabilidades, presión anormal y mecanismos de absorción. Estas

Acumulaciones no dependen del comportamiento de la columna de agua y requieren

esfuerzos adicionales o estimulación para ser extraídas del subsuelo. También son

continuas y no pueden ser representadas y valoradas en términos de tamaños y

números individuales de campos delineados por contactos de agua.



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Año: Es el período de doce {12) Meses consecutivos de acuerdo con el calendario

Gregoriano, contado desde una fecha específica.

Año Calendario: Es el período de doce {12) Meses, comprendido entre el primero

(1 °) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, ambos inclusive, de cada Año.

Aportes para Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de

Tecnología: Contribución a cargo del CONTRATISTA, constituida por las sumas de

dinero que deben transferir a la ANH o invertir en el desarrollo de la industria de los

Hidrocarburos, para sufragar programas de formación profesional o especializada;

proyectos de fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la

transmisión de conocimientos sistemáticos en aspectos. inherentes al sector, con

arreglo al reglamento que para el efecto establezca el Consejo Directivo de la ANH y

el presente contrato.

Área Asignada: Es la superficie continental o costa afuera comprendida dentro de

uno o varios polígonos limitados en lo posible por líneas de dirección norte-sur y esteoeste, que determinan el o los Bloques del subsuelo en los cuales se otorgan los

derechos a buscar Hidrocarburos, a removerlos de su lecho natural, transportarlos

hasta un punto en la superficie y adquirir la propiedad de la parte que corresponda al

CONTRATISTA, alinderada en el Anexo B. En esta área EL CONTRATISTA está

autorizado, en virtud de este contrato, para efectuar las Operaciones de Exploración,

Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos que son objeto del mismo.

Área Asignada en Evaluación: Es la porción del Área Asignada en la cual EL

CONTRATISTA realizó un Descubrimiento y en la que ha decidido llevar a cabo un

Programa de Evaluación para establecer o no su comercialidad, de acuerdo con la

Cláusula 14. Esta área estará enmarcada por un polígono regular en superficie,

preferiblemente de cuatro lados, que comprenderá la envolvente de la proyección

vertical en superficie de la estructura o trampa geológica que contiene el

Descubrimiento.

Área Asignada en Exploración: Es la porción del Área Asignada en la cual EL

CONTRATISTA desarrolla Operaciones de Exploración.



2



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Área Asignada en Producción: Es la porción o porciones del Área Asignada en la

cual se localizan uno o más Campos y existe producción de Hidrocarburos, como se

establece en el Capítulo III del presente contrato.



Área de Influencia Directa de los Programas en Beneficio de las

Comunidades: Es la zona geográfica, definida por el CONTRATISTA de acuerdo con

lo dispuesto en la Cláusula 34 y el Anexo F, en la cual se desarrollan las Operaciones

de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción y donde pueden llegar a

generarse



efectos que alterarían positiva o negativamente la dinámica social,



ambiental y económica de las comunidades presentes, por la operación desarrollada

por el CONTRATISTA y/o sus subcontratistas.



Aviso de Descubrimiento: Es la información que entrega el CONTRATISTA a la

ANH sobre el Descubrimiento de Hidrocarburos, en los términos de la Cláusula 13.



Barril: Es la unidad de medida del volumen de Hidrocarburos Líquidos que equivale a

cuarenta y dos (42) galones de los Estados Unidos de América, corregidos a

condiciones estándar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una

(1) atmósfera de presión absoluta].



Bloque: Volumen del subsuelo delimitado verticalmente por la proyección de los

límites del Área Asignada hacia el centro de la tierra, donde el CONTRATISTA está

autorizado a desarrollar Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y

Producción de Hidrocarburos, es decir, derecho a buscarlos, removerlos de su lecho

natural, transportarlos a un punto definido de la superficie y adquirir la propiedad de

aquella porción que constituye su participación, en los términos del ordenamiento

superior y del presente contrato.



Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo: Son las operaciones y los

procedimientos idóneos, seguros y eficientes comúnmente empleados por operadores

profesionales, prudentes y diligentes en la industria internacional del petróleo, bajo

condiciones y circunstancias similares a las que se presenten en desarrollo de las

actividades y operaciones de este contrato, en cuanto no contraríen la ley colombiana.



Campo: Es el Área en cuyo subsuelo existen uno o más Yacimientos. Para el caso de

3



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Yacimientos no Convencionales, será considerado como el área del subsuelo con

comunicación efectiva en la Acumulación de Hidrocarburos, asociada al drenaje de

influencia generada por la estimulación de los pozos. El Campo estará limitado por la

envolvente formada por la sumatoria del área de drenaje de los pozos productores

más distantes del o (los) Arreglo(s) de Pozos.



Derechos Económicos: Retribuciones en dinero o en especie a cargo del

CONTRATISTA y a favor de la ANH, por los diferentes conceptos establecidos en el

ordenamiento superior, en el Acuerdo 04 de 2012 y en este contrato.



Derechos por Uso del Subsuelo: Retribución periódica en dinero a cargo del

CONTRATISTA, como compensación por concepto del derecho exclusivo a utilizar el

subsuelo del Área Asignada para la Evaluación, Exploración, Desarrollo y Producción

objeto del presente contrato, cuyos montos y oportunidades de pago se estipulan en

la Cláusula 38 del presente contrato.

Derechos por concepto de "Precios Altos": Retribución en dinero o en especie, a

cargo del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la producción de su

propiedad, en función de los precios internacionales de los Hidrocarburos, cuyos

montos y oportunidades de cubrimiento se estipulan en la Cláusula 39, con arreglo al

ordenamiento superior.



Derechos sobre la Producción del CONTRATISTA: Retribución en dinero a cargo

del CONTRATISTA, calculada sobre cada unidad de la producción de su propiedad,

pagadera como se estipula en la Cláusula 38.2, también con arreglo al ordenamiento

superior.

Desarrollo u Operaciones de Desarrollo: Son las actividades y obras que realiza

EL CONTRATISTA dentro de un Área Asignada en Producción, que incluyen, sin ser

éste un listado taxativo, la perforación, completamiento y equipamiento de Pozos de

Desarrollo; el diseño, construcción, instalación y mantenimiento de equipos, tuberías,

líneas de transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de

producción, sistemas de recuperación primaria y mejorada, sistemas de trasiego,

tratamiento, almacenamiento, entre otros.

4



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Descubrimiento: Evento por medio del cual, luego del método de exploración

correspondiente (perforación con taladro o equipo asimilable), se logra el hallazgo de

la roca en la cual se encuentran (i) Hidrocarburos acumulados y, por pruebas iniciales,

se establece que se comporta como unidad independiente en cuanto a mecanismos

de



producción,



propiedades



petrofísicas



y



propiedades



de



fluidos



o,



(ii)



Acumulaciones que técnicamente permiten concluir, bajo las Buenas Prácticas de la

Industria del Petróleo, que existen Hidrocarburos producibles en Yacimientos no

Convencionales.



Descubrimiento de Gas Natural no Asociado: Es el Descubrimiento cuya prueba

formal de producción, en el entendido de que esa prueba sea representativa del

yacimiento o yacimientos descubiertos, indique una Relación Gas Aceite (RGA) mayor

a 7.000 pies cúbicos estándar de gas por cada barril de Hidrocarburos Líquidos y una

composición molar de heptanos (C7+) menor de 4.0%. Se entiende por RGA la

relación entre el volumen de Gas Natural en pies cúbicos por día y el volumen de

. Hidrocarburos Líquidos en barriles por día producidos por un pozo y la composición

molar de heptano (C7+) como el porcentaje molar de heptanos y demás

Hidrocarburos de mayor peso molecular. La RGA de un Descubrimiento que tiene

varios yacimientos se determinará con base en el promedio ponderado de la

producción de cada yacimiento y la composición molar de heptano (C7+) como el

promedio aritmético simple.



Día: Período de veinticuatro (24) horas que se inicia a las cero horas (00:00) y

termina a las veinticuatro horas (24:00). La expresión Días Calendario equivale a días

comunes. Cuando en el presente contrato no se indique si los Días son Calendario, se

entiende que son días hábiles.

Exploración u Operaciones de Exploración: Son todos los trabajos y obras que

EL CONTRATISTA ejecuta en el terreno del Área Asignada para determinar la

existencia y ubicación de Hidrocarburos en el subsuelo, que incluyen pero no están

limitados a métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos y, en general,

las actividades de prospección superficial, la perforación de Pozos Exploratorios y

otras operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de Hidrocarburos en el

subsuelo.

5



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Evaluación u Operaciones de Evaluación: Son todos los trabajos realizados para

determinar la capacidad de producción de Hidrocarburos o de algún parámetro

petrofísico de las rocas o fluidos de los yacimientos, así como para delimitar la

geometría del yacimiento o yacimientos. Igualmente, incluyen los estudios sobre el

impacto que para el medio ambiente y el entorno social pueda causar su explotación

comercial, conforme a lo estipulado en la Cláusula 14 del presente contrato. A título

de ejemplo, tales operaciones incluyen la perforación de Pozos Exploratorios, la

adquisición de programas sísmicos de detalle, la ejecución de pruebas de producción

y, en general, otras operaciones orientadas a determinar los límites del yacimiento o

yacimientos descubiertos, así como su comercialidad.



Explotación: Comprende el Desarrollo y la Producción.

Fase 0: Es el período comprendido entre la fecha de firma del contrato y la Fecha

Efectiva, en el cual EL CONTRATISTA deberá adelantar los trámites de certificación y

verificación de presencia de grupos o comunidades étnicas en el área de influencia de

las actividades exploratorias de la primera fase y llevar a cabo las respectivas

consultas previas, en colaboración con el Ministerio del Interior, cuando fuese

legalmente necesario.

Fecha Efectiva: Es el Día Calendario inmediatamente siguiente a la fecha de

terminación de la Fase O, según lo dispone la Cláusula 4.0.4 del presente contrato.

Gas Natural: Mezcla natural de Hidrocarburos en estado gaseoso a condiciones

estándar [una temperatura de sesenta grados Fahrenheit (60° F) y a una (1)

atmósfera de presión absoluta] compuesta por los miembros más volátiles de la serie

parafínica de Hidrocarburos.



Hidrocarburos: Compuestos orgánicos constituidos principalmente

combinación natural de carbono e hidrógeno, así como también de

sustancias que los acompañan o se derivan de ellos. Para los efectos de este

esta definición no incluye el gas metano asociado a mantos de carbón, ni

contenidos en las arenas bituminosas.



por



la



aquellas

contrato,

aquellos



6



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Hidrocarburos



Líquidos:



Hidrocarburos



que



en



condiciones



estándar



de



temperatura y presión [60 grados Fahrenheit y a una (1) atmósfera de presión

absoluta] están en estado líquido en la cabeza del pozo



o en el separador, así como



los destilados y condensados que se extraen del gas.



Hidrocarburos Líquidos Extrapesados: Aquellos con gravedad API ("American

Petroleum Institute") menor a diez grados (10°) grados.



Hidrocarburos Líquidos Pesados: Aquellos con gravedad API ("American

Petroleum Institute") mayor o igual a diez grados (10°) y menor de quince grados



(150).



Interés Moratoria: Cuando se trate de pesos colombianos, será la máxima tasa de

interés moratoria legalmente permitida certificada por la autoridad competente.

Cuando se trate de dólares de los Estados Unidos de América, será la tasa principal

LIBOR (London Interbank Borrowing Offered Rate) a tres (3) Meses para los

depósitos en dólares de los Estados Unidos de América, incrementada en ocho puntos

porcentuales (LIBOR más 8%).



Inversión Adicional: Suma de dinero expresada en dólares de los Estados Unidos

de América, en múltiplos de cien mil {100.000), que el CONTRATISTA invertirá para

sufragar los costos y gastos de las actividades exploratorias adicionales propuestas,

por encima de las establecidas en el Programa Exploratorio Mínimo fijado por la ANH

para cada Área Asignada. La Inversión Adicional se considera parte esencial e integral

del Programa Exploratorio. Debe ser invertida en el curso de la Primera Fase del

presente contrato, so pena de entregar a la ANH la Inversión Remanente , de

acuerdo con la Cláusula 11 del presente contrato.



Inversión Remanente: Es aquella porción de la Inversión Adicional que no ha sido

efectivamente invertida por el CONTRATISTA en el curso de la primera fase del

presente contrato, tal y como se describe en la Cláusula 11.



Inversión Social: Compromiso asumido por el CONTRATISTA con las comunidades

del Área de Influencia Directa de sus proyectos con el fin de fomentar el desarrollo

sostenible, mediante un conjunto de actividades e inversiones empresariales que

7



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



buscan contribuir al fortalecimiento del entorno social, cultural y económico, y

mejorar las condiciones de bienestar en los entornos de operación. Este compromiso

se materializa a través de programas y proyectos que elabora y ejecuta el

CONTRATISTA. La Inversión Social es diferente a aquella que se puede llegar a

ejecutar en la Licencia Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Consulta Previa.

Este tipo de inversiones debe reflejarse en erogaciones que beneficien directamente a

las comunidades del Área de Influencia Directa, sin incluir los costos de personal,

logísticos, administrativos u otros costos indirectos en que incurra el CONTRATISTA

para adelantar las Inversiones Sociales.



Límite Económico del Campo: Tasa de producción más allá de la cual, los flujos

netos de efectivo de las Operaciones de Producción son negativos.



Mes: Período contado a partir de cualquier Día de un mes calendario y que termina

el Día anterior al mismo Día del mes calendario siguiente o, si se trata del Día

primero, el último Día del mes en curso.



Multas: Constituyen apremios a EL CONTRATISTA para la satisfacción eficaz y

eficiente de las obligaciones a su cargo y, por lo tanto, no tienen carácter de

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier

tipo de indemnización. El pago o compensación de las mismas no exonera a EL

CONTRATISTA de satisfacer todas sus obligaciones y compromisos bajo el presente

contrato, ni de ejecutar y terminar las actividades a su cargo, ni de entregar los

resultados, productos y documentos y demás información requerida.



Operador: Persona jurídica responsable de dirigir y conducir las Operaciones de

Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de Hidrocarburos en el presente

contrato, así como de asumir el liderazgo y la representación del CONTRATISTA, al

tiempo que la conducción de la ejecución contractual y de las relaciones con la ANH.

Será quien haya demostrado ante LA ANH la capacidad jurídica, técnica, , operacional

y financiera, responsabilidad social empresarial y medioambiental de conformidad con

los reglamentos de contratación de LA ANH y los Términos de Referencia y haya sido

aprobado por ésta para llevar a cabo las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo y Producción en el Área Asignada. Para todos los efectos, el Operador será

el representante de EL CONTRATISTA ante LA ANH.

8



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Partes: Son partes del contrato, a partir de la suscripción del mismo, LA ANH y EL

CONTRATISTA. Posteriormente y, en cualquier tiempo, serán LA ANH de una parte y

EL CONTRATISTA y/o sus cesionarios debidamente aceptados por LA ANH, de la otra.

Participación en la Producción: Porcentaje de la producción neta, es decir, de la

producción después de descontadas las Regalías (X%), igual o mayor a uno (1), que

EL CONTRATISTA pagará a la ANH como retribución por la suscripción del presente

contrato, en dinero o en especie, íntegra y oportunamente, correspondiente a Barriles

equivalentes de aceite (BOE), con arreglo al ordenamiento superior y a lo previsto en

las Cláusulas 40 y 42.

Período de Exploración: Para la exploración de Yacimientos Convencionales, es el

lapso de seis (6) Años contados a partir de la Fecha Efectiva, así como cualquier

prórroga otorgada, durante el cual EL CONTRATISTA deberá llevar a cabo, entre

otras, el Programa Exploratorio. Para Yacimientos no Convencionales, dicho período

será de nueve (9) Años contados a partir de la Fecha Efectiva, y sus prórrogas.

Período de Producción: Es, respecto de cada Área Asignada en Producción de

Hidrocarburos en Yacimientos Convencionales, el lapso de hasta veinticuatro (24)

Años y sus extensiones, si las hay, contado desde la fecha de la Declaración de

Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL CONTRATISTA deberá

realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de Producción. Para el caso de

cada Área Asignada en Producción donde existan Yacimientos no Convencionales,

dicho lapso será hasta de treinta (30) Años y sus extensiones, contado desde la fecha

de la Declaración de Comercialidad del Campo correspondiente, durante el cual EL

CONTRATISTA deberá realizar, entre otras, las Operaciones de Desarrollo y de

Producción.

Plan de Desarrollo: Es el documento guía preparado por EL CONTRATISTA de

acuerdo con la Cláusula 18, para adelantar la Explotación técnica, eficiente y

económica de cada Área Asignada en Producción y contendrá, entre otros aspectos,

el cálculo de reservas de Hidrocarburos, la descripción de facilidades de Producción y

transporte de Hidrocarburos, los pronósticos de Producción de Hidrocarburos para el

corto y mediano plazo y el programa de Abandono.

9



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Pozo de Desarrollo: Aquel que se perfora con el propósito de contribuir a la

explotación de yacimientos después del Período de Exploración y de la ejecución del

Programa de Evaluación. Para Yacimientos no Convencionales será el definido en el

artículo 12 de la Resolución 18 0742 de 2012.



Pozo Exploratorio: Es un pozo perforado para buscar o comprobar la existencia de

Hidrocarburos, en un área no probada como productora de Hidrocarburos o para

buscar



yacimientos



adicionales



no



conocidos.



Tratándose



de



Yacimientos



Convencionales, se adopta la definición correspondiente a los pozos A3 y A2 aceptada

por el Ministerio de Minas y Energía. En el caso de Yacimientos no Convencionales, la

definición de Pozo Exploratorio será la prevista en el artículo 11 de la Resolución

180742 de 2012.



Pozo Estratigráfico: Es un pozo a ser perforado por EL CONTRATISTA con

propósitos de reconocimiento y muestreo de la columna estratigráfica, sin objetivo

hidrocarburífero, tendiente a determinar la constitución litológica y las propiedades

físicas de la secuencia estratigráfica existente en el subsuelo. El porcentaje de

núcleos extraídos del Pozo Estratigráfico debe ser de por lo menos un diez por ciento

(10%) de la profundidad vertical del pozo. El resto de la información estratigráfica se

debe completar con ripios o cortes de pozo tomados cada15 pies. De acuerdo con las

características estratigráficas de la cuenca, la profundidad del Pozo debe alcanzar

basamento o diez mil (10.000) pies. En aquellos eventos en que la perforación no

alcance basamento o diez mil (10.000) pies, el CONTRATISTA debe someter a la

aprobación de la ANH eventuales modificaciones en el objetivo del Pozo.



Producción u Operaciones de Producción: Son todas las operaciones y

actividades realizadas por EL CONTRATISTA en un Área Asignada en Producción en

relación con los procesos de extracción, recolección, tratamiento, almacenamiento y

trasiego de los Hidrocarburos hasta el Punto de Entrega, el Abandono y las demás

operaciones relativas a la obtención de Hidrocarburos.



Programa Anual de Operaciones: Es el programa de Operaciones de Producción

que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, conforme a lo estipulado en la Cláusula

21.

10



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Programa Exploratorio: Es el programa de Operaciones de Exploración descrito en

el Anexo C, que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar, durante cada fase del

Periodo de Exploración, de acuerdo con lo previsto en los Términos de Referencia. Lo

integran aquellas actividades que fueron enunciadas en los Términos de Referencia

como Programas Exploratorios Mínimos para la respectiva Áreas y fases, más las

actividades ofrecidas por EL CONTRATISTA como Inversión Adicional.

Programa Exploratorio Mínimo: Componente del Programa Exploratorio que

reúne aquellas Operaciones de Exploración que el CONTRATISTA desarrollará durante

cada fase en el curso del contrato, y que no hacen parte de aquellas actividades que

ofreció como Inversión Adicional.

Programa Exploratorio Adicional: Componente del Programa Exploratorio, que

comprende las actividades ofrecidas como Inversión Adicional.

Programa Exploratorio Posterior: Es el programa de Operaciones de Exploración

que EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar con posterioridad a la finalización del

Período de Exploración, conforme a lo estipulado en la Cláusula 9.

Programa de Evaluación: Es el programa de Operaciones de Evaluación

presentado por EL CONTRATISTA a LA ANH, según la Cláusula 14, con el propósito

de evaluar un Descubrimiento y determinar si es comercial.

Programa de Trabajo: Es la descripción de las actividades y de las Operaciones de

Exploración, Evaluación y/o Producción del Área Asignada en los términos de este

contrato. El Programa de Trabajo incluirá el cronograma conforme al cual EL

CONTRATISTA comenzará y completará las actividades y el presupuesto

correspondiente.

Programas en Beneficio de las Comunidades o PBC: Son los programas

correspondientes a la Inversión Social que realiza EL CONTRATISTA, como parte de

su política de responsabilidad social, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 34 y

el Anexo F del presente contrato, para que en la ejecución de éstos se fomente el

11



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



desarrollo sostenible en las respectivas Áreas de Influencia Directa.

Los PBCs son programas, proyectos o



actividades diferentes a aquellos que EL



CONTRATISTA deba ejecutar en virtud de la licencia ambiental, plan de manejo

ambiental o consulta previa.



Punto de Entrega: Es el sitio definido por las Partes en donde EL CONTRATISTA

pone a disposición de LA ANH la porción de la producción de Hidrocarburos

correspondiente a las Regalías establecidas en la Ley y en el Capítulo V, así como los

Derechos Económicos de que trata el Capítulo VI ; que cumpla con las

especificaciones mínimas para la entrada al sistema de transporte que use EL

CONTRATISTA, contenidas en la reglamentación aplicable. A partir de ese punto, el

dominio y custodia de tal porción de los Hidrocarburos producidos pasará a LA ANH.

En el caso de que las Partes no lleguen a un acuerdo en relación con la definición del

Punto de Entrega, este será determinado por LA ANH y, en todo caso, será un punto

ubicado a la salida de la unidad de tratamiento ó a la entrada al sistema de

transporte que use EL CONTRATISTA.

Punto de Fiscalización: Es el sitio aprobado por el Ministerio de Minas y Energía o

la entidad que asuma esta responsabilidad, con el objeto de determinar el volumen

de Hidrocarburos correspondientes a las Regalías, el volumen de Hidrocarburos de EL

CONTRATISTA y definir los volúmenes relevantes para el cálculo de los Derechos

Económicos de LA ANH.

Regalías: Contraprestación en dinero o en especie a favor del Estado, por concepto

de la explotación de los Hidrocarburos propiedad de la Nación, conforme a la

Constitución Política, la ley y el presente contrato.

Términos de Referencia: Es el documento que contiene las regulaciones, requisitos

e información necesaria para participar en el Procedimiento de Selección que dio

lugar a la celebración de este contrato. Este contrato hace parte de los Términos de

Referencia.

Tipo de Yacimiento: Corresponde a la tipología de yacimientos descritos en los

Términos de Referencia, que pueden ser explorados y explotados por el

12



L



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



CONTRATISTA según las reglas de Habilitación.



WTI: Crudo denominado "West Texas Intermediate" de calidad y punto de entrega

definidos por el "New York Mercantile Exchange" (NYMEX), cuyo precio es utilizado

como referencia para el mercado de futuros de petróleo crudo. El valor de referencia

del crudo "WTI" para todos los efectos del presente contrato será el mismo que

utilice la entidad competente para la liquidación de Regalías en el período

correspondiente.



Yacimiento Convencional: Formación rocosa donde ocurren acumulaciones de

Hidrocarburos en trampas estratigráficas y/o estructurales. Se caracteriza por un

sistema natural de presión único, de manera que la producción de Hidrocarburos de

una parte del yacimiento afecta la presión de reservorio en toda su extensión. Está

limitado por barreras geológicas, tales como estratos impermeables, condiciones

estructurales y agua en las formaciones, y se encuentra efectivamente aislado de

cualquier yacimiento que pueda estar presente en la misma área o estructura

geológica.

Yacimiento Descubierto No Desarrollado: Yacimiento descubierto mediante

perforación, devuelto a LA ANH por cualquier motivo, y que se encuentra bajo su

administración.

Yacimientos No Convencionales: Formación rocosa con baja permeabilidad

primaria a la que se le debe realizar estimulación para mejorar las condiciones de

movilidad y recobro de Hidrocarburos.



13



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



CAPÍTULO l. OBJETO, ALCANCE Y DURACIÓN

l. OBJETO: EL CONTRATISTA tiene el derecho exclusivo para acometer y

desarrollar actividades exploratorias dentro del Área Asignada y para producir los

Hidrocarburos propiedad del Estado que se descubran dentro de la misma, en su

nombre y por su cuenta y riesgo, con arreglo a programas específicos, a cambio de

retribuciones consistentes en el pago de Regalías, Derechos Económicos y Aportes a

título de Formación, Fortalecimiento Institucional y Transferencia de Tecnología. EL

CONTRATISTA tendrá derecho a la parte de la producción de los Hidrocarburos que

le correspondan, provenientes del Área Asignada en Producción, en los términos del

presente contrato.



Parágrafo 1. En el evento en que EL CONTRATISTA se encuentre habilitado y

autorizado por la ANH para explorar y producir Hidrocarburos en Yacimientos No

Convencionales y en Yacimientos Convencionales en la misma Área Asignada, cada

proceso de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción se mantendrá separado

e independiente uno del otro, esto es, ninguna de las obligaciones, plazos y términos

de un proceso podrán extenderse al otro.

Parágrafo 2. El objeto del presente contrato no incluye la posibilidad de explorar ni

producir gas metano asociado a mantos de carbón, ni hidrocarburos en arenas

bituminosas. Si el CONTRATISTA encuentra este tipo de hidrocarburos, debe

informarlo inmediatamente a LA ANH.

Parágrafo 3. La exclusividad que se otorga en este contrato se circunscribe al Tipo

de Yacimiento para cuya exploración y producción se ha celebrado, conforme a las

reglas de Habilitación descritas en los Términos de Referencia. Ello no impide que la

ANH desarrolle directamente labores destinadas a obtener información técnica

adicional en el Área Asignada. LA ANH también podrá asignarla a otro u otros

interesado(s) para que realice(n) actividades exploratorias o de explotación, siempre

y cuando (i) las condiciones de Capacidad no permitan al CONTRATISTA extender sus

actividades a ese otro Tipo de Yacimientos , (ii) cuando el CONTRATISTA decida no

explorarlos o producirlos, según lo previsto en los Parágrafos 4 y 5 de la presente

Cláusula o, (iii) se trate de los hidrocarburos excluidos del presente contrato,

14



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



conforme al parágrafo anterior ..



Parágrafo 4.



Cuando EL CONTRATISTA se encuentre habilitado para explorar y



producir Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales y, en ejecución del

Contrato concluye que existe prospectividad para Yacimientos Convencionales, EL

CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses

siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad.Una vez informada la ANH,

EL CONTRATISTA podrá adelantar las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo y Producción para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este

contrato. Pasados dos (2) Años contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA

informó a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos Convencionales, sin que

realice Operaciones de Exploración y, si es del caso, de Evaluación y Desarrollo, la

ANH podrá desarrollar actividades directamente en el Área en este Tipo de

Yacimiento o asignarla a un tercero para los mismos efectos.



Parágrafo S. Si en el Procedimiento de Selección de Contratistas y asignación de

Áreas que dio lugar a la celebración de este contrato, se dispuso que los Yacimientos

por explorar en el Área Asignada son los Yacimientos Convencionales, el objeto del

presente contrato será para la Exploración y Producción de tal Tipo de Yacimiento.

Sin embargo, si en el Período de Exploración o en el Período de Producción, EL

CONTRATISTA concluye que existe prospectividad de Yacimientos no Convencionales

en el Área Asignada (siempre y cuando no se trate de un Área Devuelta), el

CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a la ANH dentro de los tres (3) Meses

siguientes a que concluya que existe dicha prospectividad. Una vez informada la ANH,

el CONTRATISTA podrá adelantar las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo y Producción para este Tipo de Yacimientos, en los términos de este

contrato, siempre que haya sido habilitado para tales efectos en el Procedimiento de

Selección. De lo contrario, sólo podrá adelantar las Operaciones de Exploración,

Evaluación, Desarrollo y Producción para este Tipo de Yacimientos, y en los términos

de este contrato, en tanto se reúnan las siguientes condiciones concurrentes: (i) EL

CONTRATISTA demuestre y la ANH constate que, a la fecha de tal petición por parte

de EL CONTRATISTA, éste se encuentre habilitado a explorar Yacimientos no

Convencionales o presente a un nuevo operador que cumpla con dichas condiciones

(Capacidad Jurídica, Técnica y Operacional, Medioambiental y de Responsabilidad

Social Empresarial), tal y como lo exigen los Términos de Referencia y de acuerdo

15



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



con la cláusula 75, (ii) EL CONTRATISTA garantice a la ANH, por escrito y con plena

sustentación técnica y económica, que esta posibilidad no afectará el cumplimiento

de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato y, (iii) La

ANH otorgue su autorización por escrito.



Pasados dos (2) Años de haber informado



a LA ANH sobre la prospectividad para Yacimientos no Convencionales, sin que el

CONTRATISTA realice Operaciones de Exploración y, si es del caso, de Evaluación y

Desarrollo, la ANH podrá desarrollar actividades directamente en el Área en este Tipo

de Yacimiento o asignarla a un tercero.



2.



ALCANCE: EL CONTRATISTA, en ejercicio del derecho descrito en la Cláusula



1 del presente contrato, adelantará las actividades y operaciones materia objeto del

mismo, en su nombre, y a su exclusivo costo y riesgo, proporcionando todos los

recursos necesarios para proyectar, preparar y llevar a cabo las actividades y

Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, dentro del Área

Asignada.



3.



ÁREA ASIGNADA: Comprende la superficie delimitada por las coordenadas



del Anexo B. El Área Asignada se reducirá gradualmente de acuerdo con lo señalado

en el Capítulo IX.

3.1



Restricciones: En caso que una porción del Área Asignada sea limitada por la



existencia de una disposición normativa obligatoria que así lo requiera o por la

pretensión de propiedad privada de un tercero sobre los Hidrocarburos del subsuelo

dentro del Área Asignada, debidamente soportada en sentencia ejecutoriada, EL

CONTRATISTA se obliga a acatar las condiciones que respecto de tales áreas

impongan las autoridades competentes. Tales limitaciones pueden surgir, entre otras,

por la existencia de áreas comprendidas dentro del sistema de Parques Nacionales y

Regionales Naturales, ecosistemas estratégicos u otras zonas reservadas, excluidas o

restringidas, delimitadas geográficamente por la autoridad correspondiente, o cuando

sobre el Área Asignada se extiendan zonas con las mismas o similares características

anteriormente señaladas.

3.2



La reducción del Área Asignada por cualquiera de los motivos descritos en el



Numeral 3.1 anterior, no genera responsabilidad alguna por parte de LA ANH y no

será considerada como un desacuerdo entre las Partes, por lo que no se someterá al

16



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



método alternativo de solución de controversias descrito en la Cláusula 74 del

presente contrato.



DURACIÓN Y PERÍODOS: Los términos de duración de cada periodo y fase

de este contrato se regulan como sigue:



4.



Período de Fase 0: El Período de Fase O tendrá una duración de un (1) Año,

contado a partir de la suscripción del presente contrato, prorrogable por tres (3)

Meses más, en los términos que a continuación se explican.

4.0



4.0.1 Prórroga del Período de Fase 0: EL CONTRATISTA podrá solicitar a LA ANH

la prórroga del Período de Fase O mediante la presentación de un escrito

debidamente motivado con las razones que justifiquen dicha prórroga. LA ANH

analizará el otorgamiento de dicha prórroga siempre que se cumplan las siguientes

condiciones concurrentes:

a)



El escrito sea presentado antes de los últimos treinta (30) Días del vencimiento

del Período de Fase O.



b)



EL CONTRATISTA demuestre haber adelantado diligentemente las obligaciones

que para él surgen en el Período de Fase O.



e)



LA ANH valore conveniente y necesaria la concesión de dicha prórroga.



Parágrafo.- LA ANH puede conceder unas prórrogas adicionales a la de tres (3)

Meses, cuando ya se estén ejecutando las consultas previas dentro del período de

Fase O y existan elementos razonables, a juicio de la ANH, para estimar que las

mismas se tomarán más tiempo de aquel previsto para la Fase O o su prórroga.

4.0.2 Obligaciones del CONTRATISTA en la Fase O: EL CONTRATISTA se obliga

a iniciar, dentro de los primeros noventa (90) Días calendario contados a partir de la

suscripción del presente contrato, todos los trámites de verificación y certificación de

la presencia de grupos o comunidades étnicas en el área de interés de exploración.

Durante la Fase O no se generarán los Derechos Económicos de que trata el Capítulo

VI del presente contrato. EL CONTRATISTA reconoce que el tiempo es un factor

esencial para la ejecución del contrato y para los intereses de la ANH, en

consecuencia, impulsará diligentemente y con profesionalidad el cumplimiento de las

17



1



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



obligaciones de Fase O.

4.0.3 Terminación de la Fase 0: La Fase O terminará (i) cuando bajo la ley

aplicable se concluya que no es necesario adelantar ninguna consulta previa o, (ii)

una vez se cumplan todos los requisitos legales de verificación y certificación de

grupos o comunidades étnicas y, en su caso, la correspondiente consulta previa,

siempre que los mismos se lleven a cabo dentro del plazo de la Fase O o sus

prórrogas. EL CONTRATISTA informará por escrito a LA ANH el cumplimiento de las

obligaciones de Fase O, adjuntando los respectivos soportes.

4.0.4 Efectos de la terminación de la Fase 0: La Fecha Efectiva del contrato será

el Día siguiente al que se reciba el escrito de cumplimiento de las obligaciones de

Fase O y la ANH encuentre cumplidas a cabalidad tales obligaciones, para lo cual, LA

ANH emitirá un documento de certificación de la Fecha Efectiva que comunicará al

CONTRATISTA. Si por alguna razón, vence el plazo de la Fase O o de sus prórrogas,

sin que se hubiesen cumplido las obligaciones de la misma



o no se hubiesen



obtenido las autorizaciones o trámites legales para iniciar el Período de Exploración,

se entiende que el contrato termina y el Área Asignada se considerará como Área

Disponible para la ANH. Toda la información obtenida por EL CONTRATISTA en Fase



O deberá ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Días siguientes a la

terminación de dicha fase.

4.0.5 La certificación de la Fecha Efectiva emitida por la ANH, no puede ser

interpretada como una liberación de responsabilidad de las obligaciones del

CONTRATISTA en cuanto a la certificación de grupos o comunidades étnicas, ni

frente a sus deberes respecto a las consultas previas. Tampoco significará la

imposibilidad para una autoridad estatal competente de ejercer sus funciones

establecidas en el ordenamiento jurídico respecto a estas materias.

4.0.6 En el evento en que alguna de las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo y Producción, dentro del Área Asignada, afecte a grupos o comunidad

étnicas cuya existencia haya sido certificada por la autoridad competente, LA ANH

evaluará el otorgamiento de un plazo adicional para el cumplimiento de las

actividades correspondientes a la fase que se esté ejecutando. El otorgamiento del

plazo procederá si EL CONTRATISTA está cumpliendo de manera diligente las

18



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



actividades necesarias para el desarrollo de la consulta previa.

4.0.7 En caso de terminación del contrato por no haber obtenido las autorizaciones

para iniciar el Periodo de Exploración, por causas no imputables al CONTRATISTA, no

se causará la obligación de pago del Programa Exploratorio Mínimo, ni de la Inversión

Adicional.

4.1



Periodo de Exploración: El Periodo de Exploración tendrá una duración de



seis (6) Años a partir de la Fecha Efectiva y se dividirá en las fases que se describen

en el Anexo C. La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases,

el Día Calendario inmediatamente siguiente a la terminación de la fase que le precede.

En el caso de exploración de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales en

aquellas Áreas que según los Términos de Referencia son prospectivas para dicho

Tipo de Yacimiento, el Período de Exploración tendrá una duración de nueve (9) Años

a partir de la Fecha Efectiva y se dividirá en las fases que se describen en el Anexo C.

La primera fase comienza en la Fecha Efectiva y, las siguientes fases, el Día

calendario inmediatamente siguiente a la terminación de la fase que le precede.

En el evento



que el CONTRATISTA determine que existe prospectividad en



Yacimientos No Convencionales en aquellas áreas que según los Términos de

Referencia fueron identificadas con prospectividad para Yacimientos Convencionales,

éste podrá, según lo dispuesto en la Cláusula 1, Parágrafo 5, y sin perjuicio del

derecho de renuncia consagrado en la Cláusula 4.1.1, someter a la aprobación de la

ANH un Programa Exploratorio para la siguiente fase. Este Programa Exploratorio

deberá ser de características similares a los establecidos en los Términos de

Referencia para Yacimientos No Convencionales, y contendrá , como mínimo, las

actividades e inversiones contempladas en el Programa Exploratorio Mínimo

correspondiente a la fase respectiva del Contrato. En dicho caso, el Periodo de

Exploración tendrá una duración máxima de nueve (9) Años.

4.1.1 Derecho de renuncia en el Período de Exploración: Cumplidos los

primeros dieciocho (18) Meses de ejecución de la primera fase del Período de

Exploración/ tanto en Áreas prospectivas para Yacimientos Convencionales como para

No Convencionales y durante el transcurso de cualquiera de las fases del Periodo de

19



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Exploración posteriores, EL CONTRATISTA tendrá derecho a renunciar al presente

contrato, siempre y cuando haya cumplido satisfactoriamente: (i) el Programa

Exploratorio, tanto el Mínimo como el Adicional, correspondiente a la fase que se

encuentre en curso y, (ii) las demás obligaciones y compromisos a su cargo. Para tal

efecto, EL CONTRATISTA dará aviso escrito a LA ANH en forma previa al vencimiento

del término de duración de la fase de que se trate.

Para el caso de renuncia en la primera fase del Período de Exploración cumplidos los

primeros dieciocho (18) Meses, EL CONTRATISTA pagará a LA ANH, dentro de los

cinco (S) Días calendario siguientes a tal decisión, el monto de las inversiones

pendientes de ejecutar del



1



Programa Exploratorio Mínimo y de la Inversión Adicional.



Toda la información obtenida por EL CONTRATISTA en el Período de Exploración

deberá ser entregada a la ANH dentro de los treinta (30) Días siguientes a la

terminación del contrato o de la respectiva fase, según el caso.

4.1.2 Prórroga de una fase del Periodo de Exploración: A solicitud de EL

CONTRATISTA, LA ANH prorrogará la fase en progreso del Periodo de Exploración,

hasta la terminación de las actividades de perforación, pruebas y completamiento de los

Pozos Exploratorios y/o la adquisición del programa sísmico y su correspondiente

procesamiento e interpretación, siempre que se hayan cumplido las siguientes

condiciones:

a) que las actividades antes mencionadas formen parte del Programa Exploratorio y se

hubieren iniciado por lo menos un (1) Mes antes de la fecha de terminación de la

respectiva fase del Periodo de Exploración,

b) que EL CONTRATISTA haya ejecutado en forma ininterrumpida tales actividades, y

e)



que no obstante la diligencia aplicada para la ejecución de tales actividades por

parte del CONTRATISTA, éste estime razonablemente que el tiempo restante es

insuficiente para concluirlas antes del vencimiento de la fase en curso.



Con la solicitud de prórroga, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH los documentos en

los que fundamenta su solicitud, acompañados de un cronograma de actividades que

asegure la finalización de los trabajos en un tiempo razonable. Esta solicitud deberá

hacerse con una antelación no menor a quince (15) Días calendario a la terminación de



20



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



la fase en progreso. La prórroga de las garantías correspondientes, conforme a los

requisitos estipulados en la Cláusula 50, deberán ser entregadas a la ANH dentro de

los cinco (5) Días siguientes a la aprobación de la prórroga.

Para la aplicación de lo dispuesto en esta Cláusula se entenderá que las Operaciones

de Exploración sísmica inician con el registro continuo. Para los mismos efectos, se

entiende que la perforación de pozos con taladro comienza cuando se ha iniciado la

operación del mismo para dicha perforación y se haya avanzado un pie en

profundidad.

4.2



Período de Producción: El Período de Producción tendrá una duración de



veinticuatro (24) Años contados a partir del Día en que la ANH reciba de EL

CONTRATISTA la Declaración de Comercialidad de que trata la Cláusula 15 para el

caso de Yacimientos Convencionales y de treinta (30) Años contados a partir del Día

en la que la ANH reciba de EL CONTRATISTA la Declaración de Comercialidad de que

trata la Cláusula 15, para el caso de Yacimientos no Convencionales.

El Periodo de Producción se predica separadamente respecto de cada Área Asignada

en Producción y, por lo tanto, todas las menciones a la duración, extensión o

terminación del Periodo de Producción se refieren a cada Área Asignada en

Producción en particular, sin perjuicio de lo previsto en las Cláusulas 16 y 17 del

presente contrato.

4.2.1 Prórroga del Período de Producción: A solicitud del CONTRATISTA, LA ANH

podrá prorrogar el Período de Producción por períodos sucesivos de hasta diez (10)

Años y hasta el Límite Económico del Campo. La ANH sólo podrá estudiar el

otorgamiento de la prórroga siempre y cuando se cumplan, para cada período, las

siguientes condiciones por parte del CONTRATISTA:

a)



que EL CONTRATISTA formule la solicitud de prórroga por escrito a LA ANH

con una antelación no mayor de cuatro (4) Años pero no inferior a un (1) Año

con respecto a la fecha de vencimiento del Periodo de Producción de la

respectiva Área Asignada en Producción,



b)



que el Área Asignada en Producción esté produciendo continuamente

Hidrocarburos durante los cinco (5) Años previos a la fecha de la solicitud de

21



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



prórroga del Período de Producción,

e)



que EL CONTRATISTA demuestre que durante los cuatro (4) Años Calendario

anteriores a la fecha de la solicitud ha llevado a cabo: (i) Para el caso de

Yacimientos Convencionales un proyecto de mantenimiento de presión o de

recuperación secundaria, terciaria o mejorada y un programa de perforación

que incluya al menos dos (2) Pozo de Desarrollo por cada Año Calendario y,

(ii) para el caso de Yacimientos No Convencionales al menos cuatro (4) Pozos

de Desarrollo por cada Año Calendario.



d)



que EL CONTRATISTA entregue a LA ANH, durante la(s) prórroga(s), en el

punto de entrega, como mínimo, después de Regalías y otras participaciones,

un diez por ciento (10%) adicional de la producción de Hidrocarburos

Líquidos, o un cinco por ciento (5%) de la producción de gas no asociado o

Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados, en los términos de la

Cláusula 42. Para el caso de Hidrocarburos en Yacimientos no Convencionales,

este porcentaje será, como mínimo, un cinco por ciento (5%) adicional de la

producción de Hidrocarburos.



Parágrafo: Queda entendido que la no concesión de esta prórroga por parte de LA

ANH no será considerada como un desacuerdo entre las Partes y no se someterá al

procedimiento establecido en la Cláusula 74 de este contrato. En todos los casos, la

prórroga del Periodo de Producción se formalizará mediante la firma de un otrosí al

contrato, suscrito por los representantes legales de las Partes, debidamente

facultados.

S. EXCLUSIÓN DE DERECHOS: Los derechos otorgados en este contrato se

refieren en forma exclusiva a los Hidrocarburos de propiedad del Estado que se

descubran dentro del Área Asignada y, por consiguiente, no se extenderán a

cualquier otro recurso que pueda existir en dicha Área y Bloque, incluyendo los

Yacimientos Descubiertos no Desarrollados.



Parágrafo: A efecto de evitar que las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo yfo Producción que EL CONTRATISTA pretenda llevar a cabo en el Área

Asignada interfieran con programas de trabajo e inversiones aprobados a terceros por

las autoridades competentes, correspondientes a contratos para la exploración y

explotación de (i) minerales existentes en el Área Asignada o (ii) de otro Tipo de

22



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Yacimiento para los cuales el CONTRATISTA no se encuentra habilitado según los

Términos de Referencia, EL CONTRATISTA interesado hará sus mejores esfuerzos y

empleará toda su diligencia y Capacidad Técnica y Operacional para suscribir con los

terceros titulares de tales contratos uno o varios Acuerdos Operacionales en los

términos de la Resolución 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía.

En el caso que EL CONTRATISTA y el (los) tercero(s) titular(es) del (los) contrato(s)

para la exploración y explotación de minerales u otro Tipo de Yacimiento, no logren

un acuerdo al respecto, el desacuerdo se someterá al procedimiento previsto en la

Resolución 180742 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía. En todo caso, durante

el plazo de la negociación y de la resolución del desacuerdo se suspenderá el

cumplimiento de las obligaciones de Exploración,



Evaluación,



Desarrollo yjo



Producción cuando éstas se vean afectadas. El término que dure la suspensión será

restituido y sumado al plazo faltante de aquellas obligaciones de Exploración,

Evaluación, Desarrollo yjo Producción que se vieron afectadas, siempre y cuando EL

CONTRATISTA demuestre que ha actuado con diligencia en la gestión de la

negociación y resolución del desacuerdo con el (los) tercero(s).



CAPÍTULO 11. ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN



6.



PROGRAMA



EXPLORATORIO: Durante el Periodo de Exploración, EL



CONTRATISTA llevará a cabo el Programa Exploratorio de cada fase que se describe

en el Anexo C.

Para el cumplimiento de las obligaciones del Programa Exploratorio, los Pozos

Exploratorios perforados por EL CONTRATISTA deberán ser aquellos previstos en el

capítulo IV de los Términos de Referencia. En todo caso, LA ANH se reserva el

derecho de aprobar otro tipo de Pozos Exploratorios cuando lo considere conveniente.

7.



PLAN DE EXPLORACIÓN: EL CONTRATISTA se obliga a presentar a LA ANH el



Plan de Exploración para la fase que inicia, en donde se describa la forma como dará

cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Programa Exploratorio e incluirá los

PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F, con antelación no inferior a ocho (8)

Días calendario respecto al inicio de cada fase del Periodo de Exploración. Para la

23



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



primera fase, EL CONTRATISTA deberá entregar el Plan de Exploración en un término

de treinta (30) Días calendario, contados a partir de la Fecha Efectiva y los PBC en un

término de seis (6) Meses contados a partir de la Fecha Efectiva. Dicho Plan deberá

ser consistente con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.

8.



MODIFICACIONES AL PROGRAMA EXPLORATORIO: Las modificaciones al



Programa Exploratorio se regirán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

8.1



En el transcurso de la primera mitad del plazo de cualquier fase del Periodo de



Exploración, EL CONTRATISTA, previa autorización escrita de la ANH, podrá sustituir

la adquisición y procesamiento de un programa sísmico contenido en el Programa

Exploratorio inicialmente presentado para la fase en progreso, por (i) la perforación

de uno o más Pozos Exploratorios o, (ii) por la adquisición y procesamiento de otro

tipo de programa sísmico, siempre que el esfuerzo financiero del nuevo Programa

Exploratorio sea equivalente o superior al inicialmente presentado para la respectiva

fase.



Para obtener la autorización de la ANH,



EL CONTRATISTA informará



previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de modificación al Programa

Exploratorio que pretende llevar a cabo, su sustentación técnica y valoración

financiera. La ANH tendrá treinta (30) Días hábiles para pronunciarse al respecto. Si

LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificación no ha sido

aprobada.

8.2 Luego de la perforación de un Pozo Exploratorio que resulte seco, EL

CONTRATISTA podrá valorar si las perspectivas del Área Asignada no justifican la

perforación inmediatamente posterior de un Pozo Exploratorio contenido en el

Programa Exploratorio. En tal caso, EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a LA

ANH, su autorización para la sustitución de la perforación de hasta un (1) Pozo

Exploratorio por la adquisición y procesamiento de un programa sísmico, siempre que

el esfuerzo financiero resultante sea equivalente o superior al Programa Exploratorio

original para la respectiva fase. Para obtener la autorización de la ANH, EL

CONTRATISTA informará previamente y por escrito a LA ANH de la propuesta de

sustitución de la perforación que pretende llevar a cabo, su sustentación técnica y

valoración financiera. La ANH tendrá treinta (30) Días calendario para pronunciarse al

respecto. Si LA ANH no responde en dicho término se entiende que la modificación no

ha sido aprobada.

24



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



8.3 En el transcurso de la ejecución de este contrato, los Pozos Estratigráficos

pueden ser sustituidos por Pozos Exploratorios previa aprobación escrita de la ANH.

9. PROGRAMA



EXPLORATORIO



POSTERIOR: Al



finalizar



el



Periodo



de



Exploración, y siempre que exista un Área Asignada en Evaluación o un Área

Asignada en Producción o un Descubrimiento realizado por EL CONTRATISTA en el

Área Asignada



y esto haya sido debidamente comunicado a LA ANH, EL



CONTRATISTA podrá retener el cincuenta por ciento (50%) del Área Asignada

(excluidas las Áreas Asignadas en Evaluación y en Producción) para adelantar en esa

área retenida un Programa Exploratorio Posterior. En este caso, se aplicará el siguiente

procedimiento:

a) Antes de la fecha de terminación de la última fase del Período de Exploración, EL

CONTRATISTA avisará por escrito a LA ANH de su intención de adelantar un

Programa Exploratorio Posterior.

b) El aviso debe describir las Operaciones de Exploración que constituyen el

Programa Exploratorio Posterior que EL CONTRATISTA se obliga a realizar desde

la terminación de la última fase del Programa Exploratorio. Cada una de las fases

del Programa Exploratorio Posterior, con un máximo de dos (2) fases de máximo

dieciocho (18) Meses cada una, debe contener como mínimo la perforación de un

Pozo Exploratorio del tipo A-3 para Yacimientos Convencionales y dos (2) Pozos

Exploratorios para Yacimientos No Convencionales.

e)



EL CONTRATISTA detallará el presupuesto a invertir en las Operaciones de

Exploración.



d) Cumplidas oportunamente las obligaciones de la primera fase del Programa

Exploratorio Posterior, EL CONTRATISTA podrá optar por no continuar a la

segunda fase, lo que impone la devolución de la totalidad de las áreas retenidas

para este efecto o, alternativamente, el derecho a continuar con la segunda fase,

si procede, caso en el cual se obliga a devolver el cincuenta por ciento (50%) de

las áreas retenidas, excluidas las Áreas Asignadas en Evaluación y en Producción



25



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



existentes. EL CONTRATISTA informará por escrito a LA ANH de su decisión

dentro del Mes siguiente a la terminación del Período de Exploración.

Las devoluciones de áreas de que trata esta cláusula se entienden sin perjuicio de las

Áreas Asignadas en Evaluación y de las Áreas Asignadas en Producción existentes.

Finalizado el Programa de Exploración Posterior, el Área Asignada quedará reducida a

las Áreas Asignadas en Evaluación y/o Áreas Asignadas en Producción existentes en

ese momento.

Parágrafo: El Programa Exploratorio Posterior y su duración, así como la extensión y

la localización del área correspondiente, deben ser revisados por la ANH dentro de los

tres (3) Meses siguientes a su presentación por EL CONTRATISTA, como requisito

indispensable para la aplicación de la presente Cláusula. Vencido el anterior término

sin respuesta por parte de la ANH, se entenderá que la solicitud ha sido aprobada.



10.

EXPLORACIÓN ADICIONAL: EL CONTRATISTA podrá llevar a cabo

Operaciones de Exploración adicionales a las contenidas en el Programa Exploratorio

o en el Programa Exploratorio Posterior, dentro del Área Asignada, sin que por razón

de tales Operaciones de Exploración se modifique el plazo pactado para la ejecución

del Programa Exploratorio o del Programa Exploratorio Posterior de la fase en curso o

de las fases siguientes. EL CONTRATISTA deberá informar previamente y por escrito

a LA ANH sobre la ejecución de las Operaciones de Exploración adicionales que

pretende realizar.

Si dichas Operaciones de Exploración son las definidas en el Programa Exploratorio

de la siguiente fase y EL CONTRATISTA desea que tales Operaciones de Exploración

adicionales le sean acreditadas al cumplimiento de los compromisos exploratorios de

la siguiente fase, lo solicitará por escrito a LA ANH la cual, a su sola discreción,

determinará si acepta o no dicha acreditación. En caso que la solicitud sea aceptada

por parte de LA ANH, ésta determinará la forma como se acreditarán en todo o en

parte las Operaciones de Exploración adicionales a los compromisos de la fase

siguiente del Periodo de Exploración.



26



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



11.



INVERSIÓN REMANENTE: Si EL CONTRATISTA ejecuta las inversiones



obligatorias asociadas a la Inversión Adicional en un valor menor al ofrecido en el

correspondiente Procedimiento de Selección, se procederá así:

(a)



Las Partes discutirán, durante los treinta (30) Días calendario siguientes a que



sea informada la ANH de la existencia de una Inversión Remanente, la posibilidad de

que tal inversión sea destinada a trabajos exploratorios adicionales en áreas

correspondientes a otro u otros contratos {TEA o E&P) suscritos entre la ANH y el

mismo CONTRATISTA.

(b) De no llegar a un acuerdo dentro del plazo antes señalado, EL CONTRATISTA

transferirá la Inversión Remanente a LA ANH dentro de los sesenta (60) Días

calendario siguientes a la terminación de la correspondiente fase. De lo contrario, la

ANH podrá hacer efectiva la garantía correspondiente, cobrar el Interés Moratoria y

procurar el resarcimiento pleno de los perjuicios sufridos por la ANH.

Parágrafo.- Para efectos de verificar la ejecución del presupuesto de inversión

establecido, EL CONTRATISTA deberá presentar ante LA ANH, dentro de los noventa

(90) Días siguientes a su terminación un certificado suscrito por su revisor fiscal, bajo

la gravedad de juramento, donde conste el valor de la inversión ejecutada para dicha

fase, y, poner a disposición de la ANH cuando ésta lo solicite, los comprobantes

documentales que soportan dicho certificado de revisor fiscal.

Parágrafo 1.- La no autorización por parte de LA ANH para destinar la Inversión

Remanente en otra área de otro contrato o contratos, no será considerada como un

desacuerdo entre las Partes y no se someterá al procedimiento establecido en el

Cláusula 74 de este contrato.



12. PROBLEMAS DURANTE LA PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS:

Durante la perforación de un Pozo Exploratorio correspondiente al Programa

Exploratorio o al Programa Exploratorio Posterior y antes de alcanzar la profundidad

objetivo, si se llegasen a presentar problemas no controlables de tipo geológico tales

como cavidades, presiones anormales, formaciones impenetrables, pérdidas severas

de circulación u otras condiciones de tipo técnico que impidan continuar perforando

el Pozo Exploratorio, a pesar del empeño de EL CONTRATISTA de continuar los

trabajos de perforación de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del

Petróleo, y cuando la profundidad del pozo haya superado los mil quinientos (1.500)

27



- - - - - - - - - - - - - - - - - --·---



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



metros, EL CONTRATISTA podrá solicitar a LA ANH dar por cumplida la obligación de

perforación, mediante la presentación de un informe técnico donde se describa en

detalle la situación presentada y los esfuerzos realizados para superar el problema.

Dicho informe deberá presentarse a LA ANH en un plazo no mayor de quince (15)

Días calendario contados desde que se presentó el problema antes mencionado.

Si LA ANH acepta que EL CONTRATISTA de por terminadas las operaciones de

perforación del Pozo Exploratorio, EL CONTRATISTA deberá adquirir un registro de

resistividad y otros de rayos gama hasta la máxima profundidad que sea posible y

abandonar o completar el pozo hasta la profundidad alcanzada. En este caso, la

obligación del Programa Exploratorio correspondiente a dicho pozo se entenderá

cumplida.

En caso contrario, EL CONTRATISTA deberá perforar el Pozo Exploratorio con

desviación ('sidetrack') o un nuevo Pozo Exploratorio y LA ANH otorgará el plazo

necesario para cumplir esta obligación.



Parágrafo: EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito a la ANH la posibilidad de

dar por cumplida la obligación de perforación de un pozo a una profundidad diferente

a la prevista en esta Cláusula, cuando razones geológicas y técnicas debidamente

comprobadas así lo justifiquen.

13. AVISO DE DESCUBRIMIENTO: En cualquier momento dentro de los cuatro

(4) Meses siguientes a que se produzca un evento como los que se describen a

continuación, cuyos resultados indiquen que se ha producido un Descubrimiento, EL

CONTRATISTA deberá informarlo por escrito a LA ANH:

(i) para Yacimientos Convencionales la finalización de la perforación de cualquier

Pozo Exploratorio A-3 o,

(ii) para Yacimientos no Convencionales, haber perforado, estimulado, realizado los

análisis geológicos y completado por lo menos un Pozo Exploratorio, para realizar

pruebas de producción y estimaciones de la extensión del recurso y en la horizontal

del mismo, según lo indiquen las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.



28



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Parágrafo : En todos los casos, el Aviso de Descubrimiento deberá acompañarse de

un informe técnico que contenga los resultados de las pruebas realizadas, la

descripción de los aspectos geológicos y los análisis efectuados a los fluidos y rocas,

en la forma que indique el Ministerio de Minas y Energía o la autoridad que haga sus

veces. Si el Descubrimiento es de Gas Natural no Asociado o de Hidrocarburos

Líquidos Pesados o Extrapesados o de un Yacimiento no Convencional, EL

CONTRATISTA deberá igualmente entregar los cálculos y demás información de

soporte que hubiere presentado a la autoridad competente, para efectos de su

clasificación.



Parágrafo 1: Ante la om1s1on de cualquier información por parte de EL

CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta cláusula, LA

ANH le requerirá por escrito en cualquier momento, para que en un término de diez



(10) Días calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta

una justificación de orden legal o contractual para la omisión del respectivo Aviso de

Descubrimiento o de cualquiera otra información relevante y previo cumplimiento del

procedimiento previsto en la Cláusula 61, habrá lugar a la pérdida de todos los

derechos sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa

geológica que contiene el Descubrimiento correspondiente ..



14.



PROGRAMA DE EVALUACIÓN: Si EL CONTRATISTA considera que un



Descubrimiento tiene potencial comercial, presentará un Programa de Evaluación de

dicho Descubrimiento dentro de los dos (2) Meses siguientes al Aviso de

Descubrimiento.



Parágrafo: Ante la omisión de la presentación del Programa de Evaluación por parte

de EL CONTRATISTA, dentro del plazo y en los términos establecidos en esta

Cláusula, LA ANH le requerirá por escrito para que en un término de diez {10) Días

calendario de las explicaciones del caso. Si EL CONTRATISTA no presenta una

justificación de orden legal o contractual, y previo cumplimiento del procedimiento

previsto en la Cláusula 61, habrá lugar a la pérdida de todos los derechos de

producción sobre los respectivos yacimientos contenidos en la estructura o trampa

geológica que contiene el Descubrimiento correspondiente.



29



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



14.1



Contenido del Programa de Evaluación: El Programa de Evaluación debe



contener como mínimo:

a)



El mapa geológico con coordenadas del Área Asignada en Evaluación en el

tope de la formación objetivo.



b)



La descripción y los objetivos de cada una de las Operaciones de Evaluación y

la información que se propone obtener para determinar si el Descubrimiento

puede ser declarado como comercial.



e)



El presupuesto total del Programa de Evaluación discriminado por Años.



d)



El plazo total del Programa de Evaluación, que no podrá exceder de dos (2)

Años cuando incluya la perforación de Pozos Exploratorios o de un (1) Año en

los demás casos, plazo que se contará a partir de la fecha de la presentación

del Programa de Evaluación a LA ANH y que debe contemplar los tiempos

estimados necesarios para la obtención de permisos que corresponde otorgar a

otras autoridades.



e)



El cronograma para la realización de las Operaciones de Evaluación dentro del

plazo mencionado en el literal anterior.



f)



La información sobre la destinación de los Hidrocarburos y demás fluidos que

EL CONTRATISTA espera recuperar como resultado de las Operaciones de

Evaluación.



g)



Una propuesta de Punto de Entrega para consideración de LA ANH.



h)



Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.



14.2



Prórroga del plazo del Programa de Evaluación: Si EL CONTRATISTA



decide perforar Pozos Exploratorios no previstos en el Programa de Evaluación

inicialmente presentado, LA ANH podrá prorrogar la duración del Programa de

Evaluación por un plazo adicional que no excederá de un (1) Año, siempre que se

cumplan las siguientes condiciones:

a)



Que EL CONTRATISTA formule la solicitud por escrito a LA ANH por lo menos



con dos (2) Meses de anticipación a la fecha de terminación del plazo inicial,

b)



Que EL CONTRATISTA esté adelantando diligentemente las Operaciones de



Evaluación previstas en el Programa de Evaluación y,

e)



Que la prórroga requerida se justifique por el tiempo necesario para la



perforación y las pruebas del Pozo o los Pozos de Exploración adicionales.

30



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Con la solicitud de prórroga, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH los documentos en

los que fundamenta su solicitud. La ANH debe pronunciarse antes de dos (2) Meses

contados a partir de la fecha de su recepción. En caso de no hacerlo en este plazo, se

entiende que la misma ha sido aprobada

14.3 Modificaciones al Programa de Evaluación: En cualquier momento durante

los seis (6) Meses siguientes a la fecha de presentación del Programa de Evaluación a

LA ANH, EL CONTRATISTA podrá modificarlo, para lo cual informará oportunamente

a LA ANH y adecuará el plazo total del mismo, que en ningún caso podrá exceder el

plazo establecido en el literal d) del Numeral 14.1 de esta Cláusula, sin que por ello

se modifique la fecha de inicio señalada.

14.4 Informe de Evaluación: EL CONTRATISTA presentará a LA ANH un informe

completo de los resultados del Programa de Evaluación dentro de los tres (3) Meses

siguientes a la fecha de su terminación. Tal informe incluirá como mínimo: la

descripción geológica del Descubrimiento y su configuración estructural; las

propiedades físicas de las rocas y fluidos presentes en el Tipo de Yacimientos

asociados al Descubrimiento; la presión, volumen y análisis de temperatura de los

fluidos de los yacimientos; la capacidad de producción (por pozo y por todo el

Descubrimiento) y un estimado de las reservas recuperables de Hidrocarburos.

Parágrafo : Si durante el Periodo de Exploración, EL CONTRATISTA incluye en sus

Programas de Evaluación la perforación de Pozos Exploratorios, podrá acreditar el

cumplimiento del Programa Exploratorio y el Programa de Evaluación correspondiente,

con la perforación de hasta dos (2) Pozos Exploratorios, siempre y cuando: (a) el

mismo tipo de Pozo Exploratorio esté contemplado en la fase del Programa de

Exploración inmediatamente siguiente a la del inicio del Programa de Evaluación, y (b)

la perforación de los mismos concluya antes de la fecha de terminación del Programa

de Evaluación en el cual fueron incluidos, o de la fase del Periodo de Exploración a la

cual correspondan dichos pozos, la que sea más próxima. En este caso, EL

CONTRATISTA devolverá a LA ANH la porción del Área Asignada sobre la cual no

vaya a realizar actividades exploratorias durante el tiempo remanente del Periodo de

Exploración.



31



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Parágrafo 1: En caso que el Descubrimiento sea de Gas Natural no Asociado o de

Hidrocarburos Líquidos Pesados o Extrapesados o de Hidrocarburos en Yacimientos

No Convencionales, y en cualquier momento durante el Programa de Evaluación, EL

CONTRATISTA podrá solicitar a LA ANH la prórroga del Programa de Evaluación hasta

por dos (2) Años adicionales, término que podrá otorgarse, a criterio de LA ANH, con

el propósito de llevar a cabo estudios de factibilidad para la construcción de

infraestructura, sobre métodos de producción, para el desarrollo de mercados yjo

para desarrollar actividades adicionales de completamiento y estimulación para el

caso de Yacimientos no Convencionales. En estos casos, la solicitud incluirá en el

Programa de Evaluación la información relacionada con estos estudios y actividades

que EL CONTRATISTA considera necesario realizar. Al término de la prórroga

otorgada, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH dichos estudios y el resultado de las

actividades adelantadas.



Parágrafo 2: Sólo darán lugar a la aplicación de lo establecido en esta Cláusula los

Descubrimientos resultantes de Pozos Exploratorios descubridores perforados por EL

CONTRATISTA por fuera de áreas designadas como de Evaluación o de Producción.

Por tanto, cuando los nuevos volúmenes de Hidrocarburos encontrados hagan parte

de una misma Área Asignada en Evaluación o de Producción, no habrá lugar a un

nuevo Periodo de Evaluación.



Parágrafo 3: En caso que EL CONTRATISTA estime que puede hacer una

Declaración de Comercialidad, sin necesidad de realizar un Programa de Evaluación,

podrá solicitar a LA ANH su exclusión, siempre y cuando pueda probarlo

suficientemente ante LA ANH, entre otras, demostrando el Tipo de Yacimiento, su

tamaño y su delimitación. Para el efecto, presentará el correspondiente escrito y la

ANH tomará la decisión dentro del Mes siguiente a la recepción de la solicitud por

parte de la ANH. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la

solicitud ha sido negada.

15.



DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD: Dentro de los tres (3) Meses



siguientes al vencimiento del término estipulado para la ejecución del Programa de

Evaluación, o al vencimiento del plazo acordado según el parágrafo 1 de la Cláusula

14 si es aplicable, o a la decisión afirmativa de LA ANH de excluir el Programa de

Evaluación conforme al parágrafo 3 de la Cláusula 14, EL CONTRATISTA entregará a

32



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



LA ANH una declaración escrita que contenga de manera clara y precisa su decisión

incondicional de explotar comercialmente ese Descubrimiento. En dicha declaración,

EL CONTRATISTA



manifestará el Tipo de Yacimiento o Yacimientos que pretende



explotar, esto es, si son convencionales o no. En caso de formular una Declaración de

Comercialidad



para



Hidrocarburos



en



Yacimientos



no



Convencionales,



EL



CONTRATISTA, además, deberá precisar lo siguiente:

a)



Delimitación de la Acumulación (volumen, extensión areal y sus características

petrofísicas y geomecánicas).



b)



Datos de la calidad y tipo de Hidrocarburo.



e)



Diseño de la estimulación del reservorio (fracturamiento, tipo de fracturamiento,

completa miento) que permitan establecer valores reales del Hidrocarburo

técnicamente recuperable y su proyección de producción.



d)



Datos que soporten el análisis económico, viabilidad y riesgos.



15.1 Descubrimiento no comercial: Si EL CONTRATISTA no entrega a LA ANH la

correspondiente Declaración de Comercialidad en el plazo estipulado o manifiesta que

no es comercial, se entenderá que el Descubrimiento no es Comercial. En estos casos,

EL CONTRATISTA acepta que no se generó a su favor derecho alguno y, en

consecuencia, renuncia a reclamar cualquier derecho sobre el Descubrimiento. El

Área Asignada en Evaluación correspondiente deberá ser devuelta a LA ANH, previo

cumplimiento de las obligaciones de Abandono contenidas en la Cláusula 71.



CAPÍTULO III.

16.



ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN



ÁREA ASIGNADA EN PRODUCCIÓN: Es la porción o porciones del Área



Asignada en la cual se localizan uno o más Campos y existe producción de

Hidrocarburos. Estará delimitada por un polígono o por una o varias formas

geométricas regulares, según sea el caso, que comprenderá(n) el Campo o los

Campos, o la porción de este o de estos que se localice(n) dentro del Área Asignada,

más un margen alrededor de cada Campo no mayor de un (1) kilómetro, siempre y

cuando se encuentre dentro del Área Asignada. Como quiera que el área del Campo o

de los Campos contenidos en el Área Asignada en Producción puede variar, el Área

Asignada en Producción permanecerá inalterable, salvo lo señalado en la siguiente

Cláusula.



33



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo 1 de la Cláusula 1 del

presente contrato, cuando dos o más Campos se superpongan total o parcialmente, o

estén separados en superficie por una distancia inferior a dos (2) kilómetros, o

compartan facilidades de producción, deberán ser englobados en una única Área

Asignada en Producción. La duración del Periodo de Producción que se aplicará para

el Área Asignada en Producción englobada será la del Área Asignada en Producción

respecto de la cual se hizo primero la Declaración de Comercialidad.

Sin perjuicio de lo anterior, la ANH podrá autorizar, previa solicitud por escrito del

CONTRATISTA, la separación de las Áreas Asignadas en Producción que contengan

Campos separados por una distancia inferior a dos (2) kilómetros o que compartan

facilidades de producción, cuando a criterio de la ANH se justifique técnica y

económicamente.

17. AMPLIACIÓN DEL ÁREA ASIGNADA EN PRODUCCIÓN: Si durante el

Período de Producción, EL CONTRATISTA determina que un Campo se extiende más

allá del Área Asignada en Producción, pero dentro del Área Asignada vigente

(excluidas las Áreas Devueltas), podrá solicitar a LA ANH la ampliación del Área

'

Asignada en Producción, acompañando su solicitud escrita con los soportes

correspondientes. Cumplido lo anterior a satisfacción de LA ANH, ésta podrá ampliar

el Área Asignada en Producción, quedando entendido que si tal ampliación se

superpone a otra Área Asignada en Producción, la duración del Periodo de Producción

que se aplicará para el Área Asignada en Producción englobada será la del Área

Asignada en Producción respecto de la cual se hizo primero la Declaración de

Comercialidad.

18.



PLAN DE DESARROLLO: Dentro de los tres (3) Meses siguientes a la



presentación de la Declaración de Comercialidad de que trata la Cláusula 15, EL

CONTRATISTA entregará a LA ANH el Plan de Desarrollo inicial el cual contendrá,

como mínimo, la siguiente información:

a)



el mapa con las coordenadas del Área Asignada en Producción, delineado en



b)



detalle,

el cálculo de reservas y de la producción acumulada de Hidrocarburos,

34



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



diferenciada por Tipo de Yacimiento e Hidrocarburo,

e)



el esquema general proyectado para el Desarrollo del Campo, que incluya una

descripción del programa de perforación de Pozos de Desarrollo, de los métodos

de extracción, de las facilidades respectivas y de los procesos a los cuales se

someterán los fluidos extraídos antes del Punto de Entrega,



d)



el pronóstico de producción anual de Hidrocarburos y sus sensibilidades,

utilizando la tasa óptima de producción que permita lograr la máxima

recuperación económica de las reservas,



e)



la identificación de los factores críticos para la ejecución del Plan de Desarrollo,

tales como aspectos ambientales, sociales, económicos, logísticos y las opciones

para su manejo,



f)

g)



el programa de Abandono para efectos de la Cláusula 71, y



19.



ENTREGA DEL PLAN DE DESARROLLO: LA ANH dará por recibido el Plan de



los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.



Desarrollo cuando EL CONTRATISTA entregue toda la información antes descrita. Si

LA ANH no recibe el Plan de Desarrollo con la totalidad de la información

anteriormente indicada, podrá requerir en cualquier momento el envío de la

información faltante y EL CONTRATISTA dispondrá de treinta (30) Días calendario

contados desde el recibo del requerimiento para entregarla. Si LA ANH no se

pronuncia dentro de los noventa (90) Días calendario siguientes a la presentación del

Plan de Desarrollo por parte de EL CONTRATISTA, se entenderá que ha sido negado.

Si EL CONTRATISTA no entrega el Plan de Desarrollo en la fecha establecida en el

numeral anterior, o si LA ANH no recibe la documentación faltante dentro del plazo

de treinta (30) Días señalado en este numeral, se configurará un incumplimiento de

acuerdo con lo establecido en la Cláusula 67.

20.



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: Cuando EL CONTRATISTA



requiera modificar el Plan de Desarrollo, ajustará y presentará, con sujeción al

procedimiento descrito en la Cláusula 19, el Plan de Desarrollo modificado para cada

una de las Área Asignadas en Producción. Cuando la producción real de Hidrocarburos

del Año Calendario inmediatamente anterior difiera en más de un quince por ciento

(15%) con respecto al pronóstico de producción anual señalado en el Plan de

Desarrollo para algún Área Asignada en Producción, EL CONTRATISTA presentará las

35



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



explicaciones del caso a la ANH por escrito, dentro de los primeros treinta (30) Días

posteriores a aquel en que hace la actualización del Plan de Desarrollo.

21. PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES: Dentro de los tres (3) Meses

siguientes a la fecha de la Declaración de Comercialidad, y a más tardar el 30 de

enero de cada Año Calendario posterior, EL CONTRATISTA presentará a LA ANH un

Programa Anual de Operaciones para el mismo Año, que deberá cumplir con los

siguientes requisitos:

21.1 Contenido: El Programa Anual de Operaciones para cada Área Asignada en

Producción contendrá como mínimo:

a) una descripción detallada de las Operaciones de Desarrollo y de Producción que EL

CONTRATISTA espera realizar durante el mismo Año y el siguiente, con el

respectivo cronograma, discriminado por proyecto y por trimestre calendario, el cual

debe contemplar también los plazos requeridos para obtener las autorizaciones y

permisos de las autoridades competentes,

b) el pronóstico de producción mensual del Área Asignada en Producción para el Año

Calendario correspondiente,

e) el pronóstico de producción anual promedio hasta el final de la vida económica de

los yacimientos que se encuentren dentro del Área Asignada en Producción y,

d) el estimado de egresos (inversiones y gastos) para los cuatro (4) Años Calendario

siguientes o hasta la terminación del Periodo de Producción, lo que sea más corto.

e) Los PBC de acuerdo con lo establecido en el Anexo F.

21.2 Ejecución y ajustes: Las Operaciones de Desarrollo y de Producción del

Programa Anual de Operaciones de que trata el literal (a) anterior son de obligatoria

ejecución. EL CONTRATISTA iniciará tales Operaciones de Desarrollo y Producción de

acuerdo con el cronograma presentado.

Durante la ejecución del Programa Anual de Operaciones, EL CONTRATISTA podrá

efectuar ajustes a dicho plan para el Año Calendario en curso, siempre que tales ajustes

no impliquen una disminución en la producción superior al quince por ciento (15%)

respecto del pronóstico inicial. Los ajustes no podrán ser formulados con una frecuencia

inferior a tres (3) Meses, salvo situaciones de emergencia. EL CONTRATISTA informará

36



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



previamente y mediante escrito cualquier ajuste al Programa Anual de Operaciones.

Parágrafo: EL CONTRATISTA presentará el primero de los Programas Anuales de



Operación para el periodo restante del Año calendario correspondiente. Cuando falten

menos de tres (3) Meses para la terminación del primer Año Calendario, el primer

Programa Anual de Operaciones incluirá el año inmediatamente posterior.

22. FONDO DE ABANDONO: EL CONTRATISTA establecerá un fondo para

garantizar la financiación de las actividades necesarias para realizar el programa de

Abandono de pozos y de restitución ambiental de las Áreas Asignadas en Producción

al finalizar su Periodo de Producción, de acuerdo con las Buenas Prácticas de la

Industria del Petróleo y las siguientes estipulaciones:

22.1 Constitución: Al concluir el primer Año Calendario transcurrido a partir del Mes

en el cual EL CONTRATISTA inició la producción comercial y regular de Hidrocarburos

del Área Asignada en Producción, y continuamente a partir de entonces, EL

CONTRATISTA llevará en su contabilidad un registro especial denominado fondo de

Abandono para adelantar el programa de Abandono. Para garantizar la disponibilidad

de los recursos financieros necesarios, EL CONTRATISTA establecerá una fiducia

mercantil, una garantía bancaria, u otro instrumento aceptado por LA ANH. En uno u

otro caso los términos y condiciones del instrumento que se acuerde serán

determinados por las Partes dentro del Año inmediatamente anterior a la fecha en la

cual debe constituirse el fondo de Abandono. En caso de no llegarse a un acuerdo, de

todos modos EL CONTRATISTA constituirá una garantía bancaria (carta de crédito

standby) en los términos de la Cláusula 50, pero por el valor descrito en el Numeral

22.2

22.2 Valor del Fondo de Abandono: El valor del Fondo de Abandono al final de

cada Año Calendario será el que resulte de aplicar la fórmula siguiente:



A= [P/R] x C

donde:

A



es el valor del Fondo de Abandono que EL CONTRATISTA debe registrar para

cada Área Asignada en Producción, al finalizar cada Año Calendario;

37



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



P



es la producción acumulada de Hidrocarburos del Área Asignada en Producción,

desde el inicio de su producción hasta el 31 de diciembre del Año para el cual

se realiza el presente cálculo;



R



es el volumen de las reservas probadas desarrolladas de Hidrocarburos del

Área Asignada en Producción, expresadas en barriles de Hidrocarburos

Líquidos, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y sus actualizaciones, hasta el

31 de diciembre del Año para el cual se realiza el presente cálculo. Este valor

incluye la producción acumulada (P) más las reservas probadas desarrolladas;



y

C



es el costo estimado actualizado, en valor de moneda a la fecha del cálculo, de

las operaciones de Abandono del Área Asignada en Producción. Cuando se

trate de reajustes anuales, el valor de C se reducirá en el valor de los costos

de Abandono ya invertidos en el Fondo de Abandono.



Todos los cálculos de producción y reservas de Hidrocarburos mencionados

anteriormente (P y R) se realizarán en barriles equivalentes de Hidrocarburos

Líquidos. Para el efecto, las Partes convienen que la equivalencia será de cinco mil

setecientos (5.700) pies cúbicos de gas, a condiciones estándar, por un (1) Barril de

Hidrocarburos Líquidos.

Las variables de la fórmula serán revisadas y actualizadas anualmente por EL

CONTRATISTA con base en los desembolsos reales de las actividades de Abandono

realizadas y los volúmenes de producción y de reservas de Hidrocarburos.



Parágrafo 1: Para efectos de esta Cláusula, son reservas probadas desarrolladas las

correspondientes a la definición adoptada por la autoridad competente de la

República de Colombia, conforme al marco regulatorio vigente al momento del cálculo.



Parágrafo 2: El cumplimiento de las obligaciones de que trata esta Cláusula no

exime a EL CONTRATISTA de su obligación de llevar a cabo en su nombre y a su

costo y riesgo todas las operaciones de Abandono en el Área Asignada en Producción.



38



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



CAPÍTULO IV. CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES

AUTONOMÍA: EL CONTRATISTA tendrá la dirección, control, vigilancia y

manejo de todas las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción



23.



que ejecute en cumplimiento del presente contrato. EL CONTRATISTA planeará,

preparará, realizará y controlará todas las actividades con sus propios medios y con

autonomía técnica y directiva, de conformidad con la legislación colombiana y

observando las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. EL CONTRATISTA

desarrollará las actividades directamente o a través de subcontratistas.



Parágrafo: La autonomía de EL CONTRATISTA, de que trata esta Cláusula, no obsta

para que las autoridades legítimamente constituidas, incluida LA ANH, ejerzan

plenamente sus facultades legales y reglamentarias en todos los asuntos de su

competencia, que en ninguna forma quedan limitadas por virtud del presente

contrato.



Parágrafo 1: Cualquier autorización o instrucción que la ANH debe otorgar en

desarrollo del presente contrato no exime de la responsabilidad propia que le

compete a EL CONTRATISTA, ni altera la autonomía en la ejecución de sus

obligaciones.

24.



OPERADOR: Cuando EL CONTRATISTA esté conformado por dos o más



personas jurídicas, se indicará cuál de ellas actuará como Operador. El Operador

deberá ser previamente aprobado por LA ANH.

Cuando se requieran más de dos Operadores diferentes al mismo tiempo en este

contrato, se necesitará la aprobación previa y escrita por parte de LA ANH.

25. COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD: Sin perjuicio de la gestión

que haga EL CONTRATISTA para administrar su propio riesgo de seguridad, EL

CONTRATISTA:

a) Adoptará en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional los estándares y

protocolos correspondientes para mitigar los riesgos de seguridad.



39



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



b) Establecerá canales de comunicación con la Policía y las Fuerzas Militares con el

fin de coordinar las actividades del CONTRATISTA que, conforme a los estándares y

protocolos, requieren de dicha coordinación.



26. OBTENCIÓN DE PERMISOS: EL CONTRATISTA o el Operador en caso de

Proponentes Plurales está obligado a obtener, a su nombre y por su propia cuenta y

riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos y demás derechos procedentes

conforme a la ley, necesarios para cumplir con las obligaciones y deberes objeto del

presente contrato. EL CONTRATISTA garantiza en todo momento que su actividad y

las obligaciones que ejecute bajo este contrato se sujetarán a la ley colombiana.

27.



SUBCONTRATISTAS: Para ejecutar las obligaciones y deberes materia de este



contrato,



EL CONTRATISTA podrá, con observancia de la legislación colombiana,



celebrar contratos a su nombre y bajo su propio costo y riesgo, para la obtención de

bienes y servicios, incluyendo asesorías técnicas, en el país o en el exterior. Las

funciones que son inherentes al Operador no podrán ser subcontratadas. Se

consideran funciones inherentes del Operador las de dirección, conducción y

liderazgo en las Operaciones de Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción de

Hidrocarburos así como la representación del CONTRATISTA ante la ANH.

EL CONTRATISTA llevará una relación actualizada de los contratos de obras, servicios

y suministros y la pondrá a disposición de LA ANH cuando así lo solicite. La relación

debe especificar, por lo menos, el nombre del proveedor, contratista o subcontratista,

el objeto, el valor y la duración del contrato.

EL CONTRATISTA es plena y exclusivamente responsable de la negociación,

celebración, ejecución, terminación y liquidación de todos los negocios jurídicos que

emprenda para contar o disponer de los bienes y servicios requeridos para la

ejecución



de



aquellos,



sin



que



la



ANH



asuma



compromiso,



obligación



o



responsabilidad alguna por ninguno de los anteriores conceptos.

28.



MEDICIÓN DE LA PRODUCCIÓN: EL CONTRATISTA llevará a cabo la



medición, el muestreo y el control de calidad de los Hidrocarburos producidos y

mantendrá calibrados los equipos o instrumentos de medición, conforme a las



40



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



normas y métodos aceptados por las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo y a

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, practicando los análisis a que

haya lugar y realizando las correcciones pertinentes para la liquidación de los

volúmenes netos de Hidrocarburos recibidos y entregados a condiciones estándar.

EL CONTRATISTA adoptará todas las acciones necesarias para preservar la integridad,

confiabilidad y seguridad de las instalaciones y los equipos o instrumentos de

fiscalización. Además, conservará durante el término que establecen el Código de

Comercio para los libros del comerciante y las demás normas pertinentes, los

registros de calibración periódica de tales equipos o instrumentos y de las mediciones

diarias de la producción y consumo de Hidrocarburos y fluidos en cada Campo para

revisión de LA ANH y de las autoridades competentes.

LA ANH tendrá el derecho de inspeccionar, directamente o a través de un tercero y,

en cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por EL CONTRATISTA y

todas las unidades de medición en general.



Parágrafo 1: Cuando dos o más Campos de producción se sirvan de las mismas

instalaciones de producción, éstas deberán incluir un sistema de medición que

permita determinar la producción proveniente de cada uno de dichos Campos.

Parágrafo 2: En armonía con las facultades del Ministerio de Minas y Energía y los

reglamentos técnicos que expida la autoridad competente, la ANH podrá

(directamente o a través de un tercero), en cualquier momento, determinar las

características y/o especificaciones que deben tener los equipos e instrumentos de

medición que razonablemente considere necesarios para ejercer una adecuada

fiscalización y para alimentar sus sistemas de monitoreo remoto de producción y EL

CONTRATISTA se obliga a instalarlos a su costo y en el plazo que la ANH determine.



29.



DISPONIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN: Los Hidrocarburos producidos,



exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de las Operaciones de

Evaluación y Producción y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones,

serán transportados por EL CONTRATISTA al Punto de Entrega. Los Hidrocarburos

serán medidos en el Punto de Fiscalización conforme al procedimiento señalado en la

Cláusula 28 anterior y, basándose en esta medición, se determinarán los volúmenes

41



l_



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



de Regalías a que se refiere el Capítulo V y los Derechos Económicos de LA ANH

previstos en el Capítulo VI, así como los volúmenes que correspondan a EL

CONTRATISTA.

A partir del Punto de Fiscalización y sin perjuicio de las disposiciones legales que

regulen la materia, EL CONTRATISTA tendrá libertad de vender en el país o de

exportar los Hidrocarburos que le correspondan, o de disponer de los mismos a su

voluntad.

30.



UNIFICACIÓN: Cuando un yacimiento económicamente explotable se extienda



en forma continua a otra u otras Áreas Contratadas o Asignadas, por fuera del Área

Asignada, EL CONTRATISTA, de acuerdo con LA ANH y con los demás interesados,

deberá poner en práctica, previa aprobación de la autoridad competente, un plan

cooperativo de explotación unificado, con sujeción a lo establecido en la legislación

colombiana.

31.



GAS NATURAL PRESENTE: El Gas Natural presente en cualquier Área



Asignada en Evaluación o de Producción quedará sujeto a las siguientes disposiciones:

31.1 Restricción del desperdicio y utilización: EL CONTRATISTA estará obligado

a evitar el desperdicio del Gas Natural extraído de un Campo y, de conformidad con

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia, antes del Punto

de Fiscalización correspondiente podrá



utilizarlo como combustible



para



las



Operaciones, como fuente de energía para la máxima recuperación final de las

reservas de Hidrocarburos, o confinarlo en los mismos yacimientos para utilizarlo en

estos fines durante la vigencia del contrato.

31.2 Gas Natural asociado: Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que EL

CONTRATISTA descubra uno o varios yacimientos con Gas Natural asociado, deberá

presentar a LA ANH dentro de los tres (3) Años siguientes al inicio de la producción

de cada Campo, un proyecto para la utilización del Gas Natural asociado. Si EL

CONTRATISTA no cumpliere esta obligación, LA ANH podrá disponer gratuitamente

del Gas Natural asociado proveniente de tales Campos, con sujeción a las

disposiciones legales o reglamentarias vigentes.



42



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



32.



DAÑOS Y PÉRDIDAS DE LOS ACTIVOS: Todos los costos yjo gastos



necesarios para reemplazar o reparar daños o pérdidas de bienes o equipos ocurridos

por fuego, inundaciones, tormentas, accidentes u otros hechos similares serán por

cuenta y a riesgo de EL CONTRATISTA, el cual informará a LA ANH sobre las pérdidas

o daños sucedidos a la brevedad posible después de ocurrido el hecho.

33.



SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: LA ANH tendrá los derechos y EL



CONTRATISTA tendrá las obligaciones siguientes, relacionadas con el seguimiento a

los contratos y las inspecciones realizadas por LA ANH y/o sus agentes:

33.1



Visitas al Área Asignada: Durante la vigencia de este contrato LA ANH



(directamente o a través de un tercero) en cualquier tiempo y por los procedimientos

que considere apropiados, podrá visitar el Área Asignada para inspeccionar y hacer el

seguimiento de las actividades de EL CONTRATISTA y de los subcontratistas,

directamente relacionadas con este contrato, para asegurarse de su cumplimiento.

Así mismo podrá verificar la exactitud de la información recibida.

Cuando el representante de la ANH que hace la visita detecte fallas, incumplimientos

o irregularidades cometidas por EL CONTRATISTA, podrá formular observaciones que

deberán ser respondidas por EL CONTRATISTA, mediante escrito y en el plazo

señalado por LA ANH, sin perjuicio del procedimiento previsto en la Cláusula 61.

EL CONTRATISTA, a su costo, pondrá a disposición del representante de LA ANH las

facilidades de transporte, alojamiento, alimentación, seguridad y demás servicios en

igualdad de condiciones a las suministradas a su propio personal, de ser necesario.

33.2



Contratos con terceros: Sin perjuicio del cumplimiento de sus funciones, LA



ANH podrá contratar con terceros el seguimiento y la inspección de las operaciones

en el Área Asignada, con el propósito de asegurar que EL CONTRATISTA esté

cumpliendo las obligaciones contraídas bajo los términos de este contrato, la

legislación colombiana y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.



Parágrafo: La ausencia de actividades de seguimiento e inspección por parte de LA

ANH de ninguna manera eximen a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las

obligaciones contraídas en virtud de este contrato, ni implica una aprobación sobre su

43



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



ejecución o una reducción de las mismas.

34.



PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES: EL CONTRATISTA



deberá incluir en el Plan de Exploración, en el Programa Exploratorio Posterior, en el

Programa de Evaluación, en el Plan de Desarrollo y en cada Programa Anual de

Operaciones un capítulo con los programas que adelantará en beneficio de las

comunidades ubicadas en las Áreas de Influencia Directa de acuerdo con los términos

y condiciones establecidos en el Anexo F.

Estas actividades se entenderán convenidas una vez LA ANH se pronunCie en este

sentido dentro de los tres (3) Meses siguientes al recibo del respectivo plan o

programa a que se refiere la presente Cláusula. De ser el caso, EL CONTRATISTA

atenderá las sugerencias razonables que le sean comunicadas por LA ANH, las cuales

deberán ser incluidas en sus planes y programas. Una vez LA ANH verifique la

inclusión de sus sugerencias, dará por convenidas las actividades respectivas. De no

pronunciarse LA ANH dentro del término estipulado anteriormente, EL CONTRATISTA

podrá adelantar los Programas en Beneficio de las Comunidades incluidos en su

propuesta inicial.



CAPÍTULO V. REGALÍAS Y OTROS

35.



REGALÍAS: EL CONTRATISTA pondrá a disposición de LA ANH, en el Punto de



Entrega, el porcentaje de la producción de Hidrocarburos establecido en la ley

correspondiente a las Regalías. El recaudo de las Regalías se hará en especie o en

dinero, según lo determine LA ANH.

35.1



Recaudo en especie: Cuando el recaudo de las Regalías se efectúe en



especie, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH la cantidad de Hidrocarburos

correspondiente, para lo cual las Partes acordarán por escrito el procedimiento para

la programación de entregas y demás aspectos necesarios.

En todo caso, LA ANH dispondrá de un (1) Mes para retirar dicha cantidad. Vencido

este término sin que LA ANH haya retirado el volumen correspondiente a las Regalías,

y si hay disponibilidad de almacenamiento en las facilidades de EL CONTRATISTA,



44



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



éste se obliga a almacenar los Hidrocarburos hasta por tres (3) Meses consecutivos.

En este caso, LA ANH reconocerá una tarifa razonable de almacenamiento que, para

cada caso, será acordada por escrito entre las Partes. De no haber acuerdo, esta

tarifa será definida por la autoridad competente. Al término de este último plazo, EL

CONTRATISTA podrá comercializar tal volumen, de acuerdo con el Numeral 35.3 y

entregar el producido a la ANH.

Si no hay disponibilidad de almacenamiento, EL CONTRATISTA podrá continuar

produciendo y disponer del volumen de Regalías, acreditando a LA ANH para su

entrega posterior, el volumen correspondiente a las Regalías que LA ANH tenía

derecho a retirar y que ésta última no retiró.



Parágrafo: Una vez se haya ocupado un ochenta por ciento (80%) de la capacidad

de almacenamiento del Área Asignada en Producción, EL CONTRATISTA podrá

disponer del volumen correspondiente y LA ANH lo podrá ir retirando a su

conveniencia, a una tasa de entrega compatible con la capacidad de producción del

Campo.

35.2 Recaudo en dinero: Cuando EL CONTRATISTA deba pagar las Regalías en

dinero, entregará a LA ANH los montos correspondientes en los plazos señalados por

la ley o por la autoridad competente, o en los acordados por las Partes, según sea el

caso. En caso de mora, EL CONTRATISTA pagará a LA ANH la cantidad necesaria

para cubrir el monto adeudado, los Intereses Moratorias correspondientes y los

gastos en que LA ANH haya incurrido para lograr el pago.



Comercialización del volumen de Regalías: Cuando LA ANH lo considere

conveniente y, siempre que las disposiciones legales y reglamentarias lo permitan, EL

CONTRATISTA comercializará la porción de la producción de Hidrocarburos que

corresponde a las Regalías y entregará a LA ANH el dinero proveniente de tales

ventas. Para este fin, las Partes convendrán por escrito los términos particulares de la

comercialización. En todo caso, EL CONTRATISTA hará su mejor esfuerzo para

comercializar dicha producción al precio más alto posible en los mercados disponibles,

dando prioridad al abastecimiento interno del país. LA ANH reconocerá a EL

CONTRATISTA los costos directos y/o un margen razonable de comercialización que

deberá ser acordado entre las Partes. El valor monetario final que EL CONTRATISTA

35.3



45



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



entregue a la ANH por la aplicación de la presente Cláusula no podrá ser inferior en

ningún caso al valor de liquidación que se determine según las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables. A falta de acuerdo entre las partes, se aplicará el

mecanismo dispuesto en la Cláusula 74.



35.4 Incumplimiento de la obligación de pago de las Regalías. El

incumplimiento injustificado de la obligación de pago de las Regalías por parte del

CONTRATISTA se considera un incumplimiento grave del presente contrato y puede

dar lugar , previo seguimiento del procedimiento previsto en la Cláusula 61, a la

terminación del mismo.



36. PRECIOS PARA ABASTECIMIENTO INTERNO: Cuando EL CONTRATISTA

sea requerido para vender su crudo para atender las necesidades de refinación para

el abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio

internacional, en la forma establecida en la Resolución N° 18-1709 del 23 de

diciembre de 2003 proferida por el Ministro de Minas y Energía, o en cualquier

disposición legal o reglamentaria que la modifique o sustituya. Para efectos de Gas,

se seguirá lo establecido en el artículo 27 del Decreto 2100 de 2011 o en cualquier

disposición legal o reglamentaria que la modifique o sustituya.

BIENES Y SERVICIOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES: En

igualdad de condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, EL

CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes bajo este contrato,

dará preferencia a los oferentes de bienes y servicios de origen local, regional y

nacional, en ese orden.

37.



CAPÍTULO VI.DERECHOS CONTRACTUALES DE LA ANH

38. DERECHOS POR EL USO DEL SUBSUELO: Por cada fase, prórroga de fase, o

por el tiempo proporcional de duración de cada fase, el uso del subsuelo por parte de

EL CONTRATISTA causará a favor de LA ANH los siguientes derechos:

38.1



En Áreas Asignadas en Exploración: Por cada fase, EL CONTRATISTA



reconocerá y pagará a LA ANH un derecho por unidad de superficie, nominado en

dólares de los Estados Unidos de América, según lo establecido en el Numeral D.l del

Anexo D. Este pago se hará dentro del Mes siguiente al inicio de cada fase.

46



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



38.2



En Áreas Asignadas en Evaluación y Asignadas en Producción



(Derechos sobre



la



Producción del CONTRATISTA):



EL CONTRATISTA



reconocerá y pagará a LA ANH un derecho por unidad de producción de propiedad de

EL CONTRATISTA, cuyo monto económico, nominado en dólares de los Estados

Unidos de América, será el que se define en el Numeral D.l del Anexo D. Este pago

se hará por semestre calendario vencido, dentro del primer mes del semestre

siguiente.



Parágrafo: La producción de Gas Natural destinada a las operaciones de reinyección

o de otros procesos directamente relacionados con la producción del mismo

yacimiento del cual se extrae, no causará el pago por Derechos sobre la Producción

del CONTRATISTA a que se refiere el presente Numeral 38.2.

39.



DERECHO POR PRECIOS ALTOS: EL CONTRATISTA pagará a LA ANH un



Derecho por concepto de "Precios Altos" sobre la producción de su propiedad, en

especie o en dinero a elección de LA ANH, como se define en el Numeral D.2 del

Anexo D.



40. DERECHO ECONÓMICO COMO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA

PRODUCCIÓN: EL CONTRATISTA pagará a LA ANH a título de Derecho Económico

por Participación en la Producción, el porcentaje de la producción total, después de

Regalías, establecido en el Numeral D.3. del Anexo D. Sobre esta participación no se

causarán los Derechos Económicos de que tratan las Cláusulas 38 y 39.Los Derechos

por Uso del Subsuelo y por Precios Altos de que tratan las Cláusulas 38 y 39,

respectivamente, solamente se causarán sobre el volumen de EL CONTRATISTA,

después de haber restado el derecho de participación señalado en esta Cláusula .

41.



DERECHOS



ECONÓMICOS



EN



PRUEBAS



DE



PRODUCCIÓN:



Los



Hidrocarburos obtenidos como resultado de las pruebas de producción realizadas por

EL CONTRATISTA también causarán los Derechos Económicos de que tratan las

Cláusulas anteriores.



42. PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DURANTE LA PRÓRROGA DEL

PERIODO DE PRODUCCIÓN: En todos los casos de prórroga del Periodo de

Producción, EL CONTRATISTA reconocerá y pagará a LA ANH, como mínimo, a título



47



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



de derecho de Participación en la Producción, el diez por ciento (10%) de la

producción de Hidrocarburos Líquidos en el Punto de Entrega, cinco por ciento (5%)

en el caso de Hidrocarburos Asociados a Yacimientos No Convencionales, o cinco por

ciento (5%) en el caso de Gas Natural no asociado o Hidrocarburos Líquidos Pesados

o Extrapesados obtenida por EL CONTRATISTA a partir de la fecha de vencimiento de

la duración inicial del Periodo de Producción y valorizada en el Punto de Fiscalización,

después de descontar el porcentaje correspondiente a las Regalías y a los Derechos

Económicos como porcentaje de Participación en la Producción de que trata la

Cláusula 40. Sobre esta participación no se causarán los Derechos Económicos de que

tratan las Cláusulas 38 y 39.



Parágrafo: Durante la prórroga del Periodo de Producción los Derechos por Uso del

Subsuelo y por Precios Altos, solamente se causarán sobre el volumen de EL

CONTRATISTA, después de haber restado los derechos de Participación en la

Producción durante la prórroga del Período de Producción señalados en esta Cláusula.



43. FORMACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGÍA (ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS): EL

CONTRATISTA se compromete a realizar actividades científicas y tecnológicas, cuyos

objetivos, términos, condiciones y beneficiarios determine LA ANH, durante la

vigencia del contrato. Dichas actividades podrán materializarse en aportes para

sufragar programas de formación



profesional o especializada;



proyectos de



fortalecimiento institucional, o programas que conduzcan a la transmisión de

conocimientos sistemáticos en aspectos inherentes al sector. Estas actividades

científicas y tecnológicas se regirán bajo las reglas de los convenios especiales de

cooperación previstos en la ley colombiana, así como lo dispuesto en los reglamentos

de la ANH.

Todos los costos de las actividades científicas y tecnológicas serán asumidos en un

ciento por ciento (100%) por EL CONTRATISTA. Los costos laborales de los

beneficiarios de las actividades científicas y tecnológicas serán asumidos por su

respectivo empleador.

Para dar cumplimiento a la obligación prevista en esta Cláusula, en cada una de las

fases del Período de Exploración y sus prórrogas, EL CONTRATISTA se compromete a

48



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



ejecutar o pagar o contratar actividades científicas y tecnológicas hasta por un valor

del veinticinco por ciento (25%) del monto que resulte de multiplicar el número de

hectáreas y fracción de hectárea del Área Asignada, por el valor que se presenta en

la Tabla de Precios Unitarios. Este cálculo se hará al inicio de cada fase, incluida la

primera. Respecto de las Áreas Asignadas en Producción, la obligación prevista en

esta cláusula será de hasta por un valor del diez por ciento (10%) del monto del

Derecho por el Uso del Subsuelo de que trata la Cláusula 38.2, por cada Año

Calendario.

En ningún caso, se le exigirá a EL CONTRATISTA que la obligación prevista en esta

Cláusula exceda la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos de América

(US$100.000.oo) constantes del año 2012 por fase o por Año Calendario, según

corresponda. El cálculo del valor nominal en dólares corrientes de este límite máximo

se hará para cada Año teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor

publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos de América para el

final del mes de junio del Año inmediatamente anterior.

El cumplimiento de esta obligación se hará exigible a partir del Mes siguiente al inicio

de la respectiva fase o de cada Año Calendario, según corresponda, de conformidad

con el cálculo que para el efecto haga LA ANH.



Parágrafo: EL CONTRATISTA podrá cumplir esta obligación (i) en dinero, mediante

el pago de una suma de dinero que será consignada en el encargo fiduciario que para

el efecto le informe la ANH o (ii) en especie, mediante la ejecución de actividades

científicas y tecnológicas, en los términos que oportunamente le comunique LA ANH,

según lo dispuesto en el reglamento expedido para tal efecto.



CAPÍTULO VII.INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

44.



SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TÉCNICA: EL CONTRATISTA mantendrá



oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el progreso y resultados de

sus obligaciones. Por consiguiente, además de los documentos requeridos en otras

cláusulas de este contrato, EL CONTRATISTA entregará a LA ANH, a medida que se

vaya obteniendo y antes de la fecha de vencimiento de cada uno de las fases del

Periodo de Exploración y por Año Calendario durante el Período de Producción, toda



49



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



la información de carácter científico, técnico y ambiental, obtenida en cumplimiento

de este contrato. Esta información será entregada a LA ANH de acuerdo con el

Manual de Suministro de Información Técnica y Geológica vigente al inicio de la fase

del Período de Exploración en la cual se adelantó la actividad. No obstante, para el

Período de Producción el suministro de información se hará conforme al Manual de

Suministro de Información Técnica y Geológica vigente al momento de su entrega.



Parágrafo.- El incumplimiento de la entrega de la información por parte del

CONTRATISTA, que sea debidamente justificado por escrito ante la ANH, podrá dar

lugar a una ampliación del plazo de entrega de la información.

45.



CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Las Partes acuerdan que,



salvo que la ley aplicable exija la divulgación de la información, los datos e

información comercial producidos, obtenidos o desarrollados como resultado de las

obligaciones de este contrato se consideran estrictamente confidenciales durante los

cinco (5) Años Calendario siguientes contados a partir de la finalización del Año

Calendario en el cual se hubieren producido, obtenido o desarrollado; o hasta la

terminación del contrato; o al momento de la devolución parcial de área en cuanto a

la información adquirida en las áreas devueltas, lo primero que ocurra.

Para las interpretaciones basadas en los datos obtenidos como resultado de las

operaciones de este contrato, este plazo será de diez (10) Años Calendario contados

a partir de la fecha de la obligación de entrega a LA ANH; o hasta la terminación del

contrato, o al momento de la devolución parcial de áreas en cuanto a la información

adquirida en las áreas devueltas, lo primero que ocurra.

Esta estipulación no se aplicará a los datos o información que las Partes deban

proporcionar de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, ni a

los que requieran sus filiales, consultores, contratistas, auditores, asesores legales,

entidades financieras, terceros para efectos de los Acuerdos Operacionales de que

trata la Resolución 18 0742 de 2012, autoridades competentes con jurisdicción sobre

las Partes o sus filiales, o por normas de cualquier bolsa de valores en la cual las

acciones de EL CONTRATISTA o sociedades vinculadas se encuentren registradas; sin

embargo, en dichos casos, deberá comunicar inmediatamente la entrega de la

información a la otra Parte.

50



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Las restricciones a la divulgación de información no impedirán que EL CONTRATISTA

suministre datos o información a compañías interesadas en una eventual cesión de

derechos con relación al Área Asignada, y siempre que dichas compañías suscriban el

correspondiente acuerdo de confidencialidad que dé cumplimiento a lo estipulado en

esta Cláusula.

LA ANH se compromete a no entregar a terceros información o dato alguno sujeto a

confidencialidad, dentro del período establecido, excepto cuando sea necesario para

cumplir alguna disposición legal aplicable a LA ANH, o en el desarrollo de sus

funciones ..

46.



DERECHOS



confidencialidad



SOBRE

que



LA



INFORMACIÓN:



determina



la



Cláusula



Transcurrido



anterior,



se



el



tiempo



entiende



que



de

EL



CONTRATISTA transfiere a LA ANH todos los derechos sobre todos los datos y sus

interpretaciones, sin que por ello EL CONTRATISTA pierda el derecho a utilizar dicha

información. Desde este momento, LA ANH podrá disponer de esa información

libremente.

47.



INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL: EL CONTRATISTA mantendrá



oportuna y permanentemente informada a LA ANH sobre el avance de los trámites

ambientales y sociales, incluyendo todo cuanto se relacione con: el inicio de los

mismos;



la



obtención



de



las



respectivas



licencias,



permisos



y



demás



pronunciamientos de fondo, el inicio de trámites administrativos sancionatorios y la

imposición de medidas preventivas y sanciones. Así mismo, EL CONTRATISTA

informará oportunamente sobre cualquier dificultad que se presente en el curso de

estos trámites y que pueda tener incidencia en el cumplimiento de los plazos

previstos. La información de la presente Cláusula no es confidencial.



PARAGRAFO: Cada Parte deberá comunicar por escrito a la otra Parte, tan pronto

como tenga conocimiento sobre cualquier otro tipo de reclamo o procedimiento

judicial o administrativo que pueda afectar los derechos de la otra Parte, derivados

de este contrato, para que ésta pueda adoptar las medidas que estime más

convenientes para la defensa de sus intereses.

51



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



48.



INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL: Además de la información a que se



refieren otras cláusulas de este contrato, el Manual de Suministro de Información

Técnica y Geológica, y de la exigida por la legislación colombiana, EL CONTRATISTA

entregará a LA ANH, para cada semestre calendario, la información básica y resumida

de todos los asuntos de interés, tales como, pero no limitadas a: prospectividad;

Operaciones de Exploración, Evaluación o Producción; reservas y producción actual y

sus pronósticos; ejecución y proyecciones para el Año Calendario siguiente; personal

y seguridad industrial; ambiente, comunidades, estado de los PBCs de acuerdo con el

Anexo F y contenido local, regional y nacional en la contratación, entre otros.

Estos informes se entregarán dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes al

final de cada semestre calendario. El informe del segundo semestre será el Informe

Anual de Operaciones.

49.



REUNIONES INFORMATIVAS: En cualquier momento durante la vigencia de



este contrato LA ANH podrá citar a EL CONTRATISTA a reuniones informativas y EL

CONTRATISTA deberá concurrir con un representante debidamente facultado para

suministrar o recibir la información.



CAPÍTULO VIII. GARANTÍAS, RESPONSABILIDADES Y SEGUROS

50.



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA deberá otorgar a favor



de LA ANH, en la forma, términos y condiciones previstos en el contrato y en los

Términos de Referencia, una garantía que asegure el cumplimiento y la correcta

ejecución de todas las obligaciones del Periodo de Exploración y de cada fase del

Programa Exploratorio Posterior, si lo hay, y las demás actividades inherentes a tales

obligaciones, así como para garantizar el pago de las multas que se impongan por el

incumplimiento del contrato y los perjuicios derivados del mismo. La ejecución de

esta garantía no exonera a EL CONTRATISTA del pago de todos los perjuicios que

ocasione el incumplimiento o la incorrecta ejecución del contrato y, por tanto, estos

pagos podrán ser acumulativos con la indemnización de perjuicios.

50.1 Forma de la garantía de cumplimiento: EL CONTRATISTA establecerá, a su

propio costo, una o varias cartas de crédito "stand-by", de carácter incondicional e

52



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



irrevocable, y pagaderas a la vista, con un banco o una institución financiera

legalmente establecida en Colombia o del exterior (en este último caso confirmada la

carta de crédito por una institución financiera en Colombia), de acuerdo al modelo

que aparece en el Anexo E.

S0.2 Montos



de las garantías: EL CONTRATISTA otorgará las garantías



correspondientes a la primera fase del Periodo de Exploración por (i) el diez por

ciento (10%) del valor total del Programa Exploratorio Mínimo, (ii) el cien por ciento

{100%) del Programa Exploratorio Adicional y, (iii) por el diez por ciento {10%) del

valor del Programa Exploratorio Posterior, si lo hubiere. Las garantías estarán

nominadas en dólares de los Estados Unidos de América y pagaderas en dólares de

los Estados Unidos de América o en pesos Colombianos, de acuerdo con la secuencia

de entregas establecida en el Numeral S0.3 siguiente. En ningún caso el valor de la

garantía para cada fase podrá ser inferior a cien mil dólares de los Estados Unidos de

América (USD $100.000).

S0.3 Entrega de la garantía de cumplimiento y vigencia: El CONTRATISTA

entregará a LA ANH la garantía de que trata esta Cláusula, conforme a los términos

del formato contenido en el Anexo E, así: (a) la garantía sobre el Programa

Exploratorio Mínimo dentro de los cinco (S) Días hábiles, siguientes a la Fecha

Efectiva y con una vigencia por un término igual a la mitad del período de duración

de la primera fase y seis meses más. Esta garantía deberá ser extendida por el resto

del período de la primera fase y seis meses más, en caso de que el Contratista no

ejerza el derecho de renuncia previsto en la Cláusula 4.1.1. (b) La garantía



del



Programa Exploratorio Adicional dentro de los cinco (S) Días hábiles siguientes a la

Fecha Efectiva y por toda la vigencia de la primera fase y seis meses más. (e) La

garantía por el Programa Exploratorio Posterior dentro de los S (cinco) Días hábiles

siguientes al inicio de cada fase del Programa Exploratorio Posterior y por toda la

vigencia de la respectiva fase.

Si por razones ajenas a la voluntad de EL CONTRATISTA, debidamente sustentadas,

éste no pudiere entregar las garantías a LA ANH en el plazo estipulado anteriormente,

a solicitud de EL CONTRATISTA, LA ANH podrá aplazar la fecha de entrega.

La garantía del Programa Exploratorio Adicional podrá reducirse en el monto



53



L



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



equivalente a los trabajos que se hayan ejecutado a lo largo de la duración de la

respectiva fase, una vez recibida en el banco de información petrolera la información

técnica resultante, a satisfacción de la ANH. Para efectos de establecer el valor a

reducir en la garantía, en lo que corresponde a las actividades diferentes de sísmica y

pozo, relacionadas con el Programa Exploratorio Adicional, EL CONTRATISTA deberá

presentar el documento que acredite su valor. Pasados dos (2) Meses de recibida la

información por parte del banco de información petrolera sin que este otorgue el paz

y salvo correspondiente se entenderá que la información se ha recibido a satisfacción

de la ANH, estando EL CONTRATISTA autorizado a reducir la garantía por el valor

acreditado.



Parágrafo: Conforme a lo establecido en la Cláusula 67, en caso que EL

CONTRATISTA no entregue en el término establecido, la garantía de cumplimiento o

las pólizas solicitadas por LA ANH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones

exigidas en este contrato, LA ANH podrá, previo el cumplimiento del procedimiento

previsto en la Cláusula 61, imponer las Multas correspondientes yjo declarar su

incumplimiento y/o terminar el contrato.

50.4 Vigencia de las garantías por prórrogas:

En caso de prórrogas de plazos contractuales, o por restitución de tiempos dentro de

la vigencia de una fase, las garantías y pólizas descritas en esta Cláusula y en la

Cláusula 52, deberán igualmente ser prorrogadas o sustituidas por otras del mismo

valor, con una vigencia mínima igual al tiempo de la prórroga o del término restante

de la fase en curso y seis (6) Meses más.

50.5 Rechazo de las garantías: LA ANH rechazará las garantías otorgadas por EL

CONTRATISTA cuando éstas no cumplan con los requisitos de Ley y los que se

establecen en esta cláusula. LA ANH informará su rechazo a EL CONTRATISTA y

devolverá las garantías presentadas. A partir de dicho aviso, EL CONTRATISTA tendrá

un plazo de quince (15) Días calendario para corregir la garantía respectiva. Si la

garantía no se corrige, será rechazada y se entenderá como un incumplimiento grave

del contrato.

50.6 Efectividad de las garantías: Previo cumplimiento del procedimiento previsto

54



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



en la Cláusula 61, LA ANH hará efectivas las garantías cuando EL CONTRATISTA

incumpla en todo o en parte alguna las obligaciones garantizadas, sin perjuicio del

cumplimiento de las demás obligaciones contraídas. El pago de la(s) carta(s) de

crédito 'stand-by' no exonera a EL CONTRATISTA de su obligación de indemnizar

adicionalmente los daños y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado o

pagar las Multas impuestas. EL CONTRATISTA acepta que LA ANH compense los

valores estimados como daños y/o Multas sobre cualquier suma debida por la ANH al

CONTRATISTA y/o acuda a los mecanismos de solución de controversias. La garantía

debe contener la posibilidad de ser ejecutada en Colombia.

50.7 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dentro de los diez (10)

Días Hábiles siguientes a la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA deberá presentar para

aprobación de la ANH de manera adicional a la Garantía de Cumplimiento, una póliza

de responsabilidad civil extracontractual. Este seguro brindará protección respecto de

las reclamaciones, acciones o demandas que puedan formular personas naturales o

jurídicas, originadas en la responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de

las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes,

representantes o sus subcontratistas, para mantener indemne por cualquier motivo a

la ANH respecto de daños yjo perjuicios causados a derechos, propiedades o a la vida

o integridad personal del CONTRATISTA, de terceros o de la ANH, incluyendo las de

cualquiera de los empleados, agentes, representantes o subcontratistas de la ANH o

del CONTRATISTA.

50.8 Vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual. Será

igual al término de duración del presente contrato a partir de la Fecha Efectiva y tres

(3) Años más. Las pólizas pueden ser emitidas por vigencias anuales y prorrogadas

antes de su vencimiento para el período subsiguiente. La ANH verificará esta

condición y aprobará cada póliza otorgada, para lo cual el CONTRATISTA deberá

aportarlas con cinco (5) Meses de antelación al vencimiento de la vigencia de cada

póliza.

50.9 Requisitos.



Las pólizas deberán constituirse de acuerdo con la ley aplicable,



con las coberturas, condiciones, reglas y requisitos establecidos por el Decreto 734 de

2012 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan. El seguro deberá incluir

además los siguientes amparos: Daño Emergente, Lucro Cesante, Daño Moral y



55



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Perjuicios Extrapatrimoniales, Vehículos propios y no propios, Amparo de contratistas

y subcontratistas, responsabilidad civil cruzada, Responsabilidad Civil Patronal,

Responsabilidad Civil por Polución y Contaminación súbita e imprevista, gastos

médicos sin demostración previa de responsabilidad, Bienes Bajo Cuidado, Tenencia y

Control, Operaciones de Cargue y Descargue, Vigilantes, Gastos de Defensa, Costas

del Proceso y Cauciones Judiciales y Responsabilidad Civil Extracontractual por uso de

explosivos.

50.10 Valor. El valor asegurado para cada póliza de seguro con vigencia anual de

responsabilidad civil extracontractual será por diez millones de dólares de los Estados

Unidos de América (USD 10.000.000) para los Contratos sobre Áreas Continentales;

cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 50.000.000)

para aquellos en que se asignen Áreas Costa Afuera (''Offshore"), y treinta millones

de dólares de los Estados Unidos de América (USD 30.000.000) para Contratos sobre

Áreas prospectivas para Yacimientos No Convencionales.

50.11 Cada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deberá

contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus subcontratistas como asegurados y

beneficiarios.

50.12 El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el

valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse

dentro de los treinta (30) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en

virtud de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva

una cualquiera de las pólizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de

la reexpedición de la garantía o de la carta de crédito estará a cargo del

CONTRATISTA.

50.13 De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrá un

documento escrito suscrito por el representante legal de la compañía aseguradora o

de la entidad emisora de la garantía, en el que conste que conoce la modificación al

contrato, así como la variación del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin

perjuicio de que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente

contrato deberán permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningún

tipo de revocatoria o modificación por parte de la aseguradora o entidad emisora de

56



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



la garantía y/o por el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la

liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos.

50.14 La póliza de responsabilidad civil deberá acompañarse de una certificación

expedida por el asegurador en la que declare las condiciones de la colocación de la

póliza.

50.15 Como sustituto válido de la póliza de responsabilidad civil extracontractual aquí

descrita, EL CONTRATISTA podrá presentar la póliza global de responsabilidad civil

extracontractual que tiene EL CONTRATISTA, siempre que venga acompañada de

una declaración bajo la gravedad de juramento del representante legal del

CONTRATISTA según la cual, dicha póliza reúne y cumple con todas y cada una de

las condiciones, términos, derechos y obligaciones señaladas en este contrato, los

Términos de Referencia y la ley colombiana para este tipo de seguros tomados a

favor de una entidad estatal.



RESPONSABILIDADES

DEL

CONTRATISTA:

Además

de

las

responsabilidades señaladas en la ley, el resto del contrato y en los Términos de

Referencia, EL CONTRATISTA asumirá, por su propia cuenta y riesgo, entre otras, las

siguientes responsabilidades:

51.



51.1



Responsabilidad laboral: Para todos los efectos legales, y particularmente



para la aplicación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, EL CONTRATISTA

se constituye como único beneficiario del trabajo y dueño de todas las obras

ejecutadas en desarrollo del presente contrato y, en consecuencia, las partes

entienden que el presente contracto no obliga a la ANH a ser solidaria con las

responsabilidades laborales de EL CONTRATISTA, el cual actúa como único

empleador de los trabajadores que contrate para el desarrollo de las actividades

propias de este contrato y, en consecuencia, será exclusivamente responsable de las

obligaciones laborales que surjan de las respectivas relaciones o contratos de trabajo,

propias o de sus subcontratistas, tales como pago de salarios y prestaciones sociales,

aportes parafiscales, afiliación y pago de cotizaciones o aportes por concepto de

pensiones, salud y riesgos profesionales al Sistema de Seguridad Social Integral

conforme a la Ley.



57



CONTRATO DE EXPlORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



EL CONTRATISTA entrenará adecuada y diligentemente al personal colombiano que

se requiera para reemplazar al personal extranjero que EL CONTRATISTA considere

necesario para la realización de las operaciones de este contrato.

En todo caso, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales

que señalan la proporción de empleados y obreros nacionales y extranjeros.

51.2 Responsabilidad derivada de las operaciones: EL CONTRATISTA llevará a

cabo las operaciones materia de este contrato de manera profesional, diligente,

responsable, eficiente y adecuada legal, técnica y económicamente. Se asegurará de

que todos sus subcontratistas cumplan los términos establecidos en este contrato, en

las leyes colombianas y las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.

EL CONTRATISTA será el único responsable por los daños, sanciones y pérdidas que

cause con ocasión de las actividades y operaciones derivadas de este contrato,

incluso aquellos causados por sus subcontratistas.

Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, las obras y servicios subcontratados serán

ejecutados a su nombre y por su cuenta y riesgo, en razón de lo cual EL

CONTRATISTA mantendrá su responsabilidad directa por todas las obligaciones

establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrá

exonerarse en razón de las subcontrataciones.

LA ANH no asumirá responsabilidad alguna por daños, sanciones y peiJUICIOS

causados a terceros por EL CONTRATISTA, sus empleados, sus subcontratistas o los

empleados de estos últimos, en desarrollo de las operaciones objeto de este contrato.

51.3 Responsabilidad Ambiental: EL CONTRATISTA dará especial atención a la

protección del medio ambiente y al cumplimiento de la normatividad aplicable en

estas materias y a las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo. Igualmente,

adoptará y ejecutará planes de contingencia específicos para atender las emergencias,

mitigar, prevenir y reparar los daños, de la manera más eficiente y oportuna.

Para el desarrollo de actividades sujetas al otorgamiento de licencias, permisos,

concesiones o autorizaciones ambientales, EL CONTRATISTA deberá iniciar todas las

58



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



actuaciones requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, a más

tardar dentro de los noventa (90) Días calendario anteriores a la fecha programada

en el respectivo Plan de Exploración, para el inicio de la actividad sometida a dicho

requisito.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los plazos normales de licenciamiento

ambiental para poder cumplir con las actividades previstas en todas las fases del

contrato.



El trámite normal de licencias ambientales no servirá como justificación



para solicitar prórrogas, restituciones o suspensiones de términos en los plazos

contractuales. En todo caso, en el transcurso de dichos plazos, EL CONTRATISTA

deberá informar sobre el inicio y avances de la gestión que adelante para el

cumplimiento de esta obligación.

Se entenderá iniciado el trámite de solicitud de licencia ambientalcuando se

presenten los siguientes documentos:

a)



Constancia de solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias AmbientalesANLA, del pronunciamiento sobre la necesidad de elaboración del Diagnóstico

Ambiental de Alternativas, cuando se requiera, y,



b)



Constancia de inicio de la elaboración del estudio de impacto ambiental o del

plan de manejo ambiental, según sea el caso.



Si EL CONTRATISTA no cumple con el plazo establecido en este numeral o falta a la

diligencia debida dentro de los trámites respectivos no podrá invocar ante LA ANH

retrasos en la obtención de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones

como fundamento para acceder a una prórroga o suspensión de las obligaciones

contenidas en el contrato y, previo cumplimiento del procedimiento establecido en la

Cláusula 61, habrá lugar a la declaratoria de incumplimiento.

Cuando alguna actividad requiera de permisos, autorizaciones, concesiones o

licencias ambientales, EL CONTRATISTA se abstendrá de realizarla mientras no los

obtenga. Sin la aprobación de los estudios de impacto ambiental y la expedición de

las



licencias



ambientales



correspondientes,



o



cualquier



otro



requisito,



EL



CONTRATISTA no podrá iniciar la respectiva actividad.

59



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Las sanciones y medidas preventivas adoptadas por la autoridad ambiental

competente contra EL CONTRATISTA por el incumplimiento de las obligaciones

ambientales a su cargo serán causal de terminación del contrato por incumplimiento,

siempre que como resultado de las mismas pueda verse afectado el cumplimiento de

las obligaciones materia de ejecución de este contrato.

EL CONTRATISTA informará a LA ANH dentro de cada trimestre calendario sobre los

aspectos ambientales de las Operaciones que esté adelantando, de la aplicación de

los planes preventivos y de los planes de contingencia, y sobre el estado de las

gestiones adelantadas ante las autoridades ambientales competentes en materia de

permisos, autorizaciones, concesiones o licencias, según sea el caso.

52.



PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES: Dentro de



los quince {15) Días siguientes a la iniciación de la Fecha Efectiva, EL CONTRATISTA

constituirá una póliza de seguros que garantice el pago de los salarios, prestaciones e

indemnizaciones, y demás acreencias laborales derivadas de reclamaciones de los

trabajadores que haya contratado EL CONTRATISTA, en su condición de único y

verdadero empleador de los mismos, para la ejecución de las actividades derivadas

de este contrato.

Ocho (8) días antes del inicio de cada fase subsiguiente del Período de Exploración, y

de cada Año Calendario durante el Período de Producción, EL CONTRATISTA

renovará la póliza o presentará una nueva en su reemplazo. La vigencia de la póliza

no será inferior al plazo de fase correspondiente y tres (3) Años más, durante el

Período de Exploración, y de cuatro (4) Años para cada renovación anual durante el

Período de Producción y, en todo caso, hasta tres (3) Años contados a partir de la

fecha prevista para la terminación del contrato.

El valor asegurado será como mínimo: (a) Durante el Período de Exploración o del

Programa Exploratorio Posterior: cinco por ciento (5%) del valor de la inversión anual

de cada fase exploratoria o, a elección de EL CONTRATISTA, del diez por ciento (10%)

de los costos totales anuales estimados del personal destinado directamente a las

Área Asignada en Exploración, para cada Año Calendario; {b) Durante el Período de

Evaluación y Producción: del diez (10%) de los costos totales anuales del personal

destinado directamente a las Áreas Asignadas en Producción, durante el Período de

60



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Producción, para el primer año de la vigencia de la póliza o para cada año

subsiguiente, a ser ajustado en cada renovación.

53.



Normas comunes a garantías y seguros: Cuando el contrato sea



celebrado por Contratista Plural, Consorcio, Unión Temporal o Sociedad Prometida,

las garantías contractuales deben ser tomadas u ordenadas por todas las personas

jurídicas que lo integran.

EL CONTRATISTA se compromete a pagar, por cuenta propia, el valor total de las

comisiones de apertura o expedición de garantías bancarias, lo mismo que de las

primas correspondientes a las pólizas de seguro, así como las que se causen

posteriormente por razón de modificaciones, renovaciones y prórrogas de garantías y

seguros y entregar a la ANH copia de los recibos oficiales de pago correspondientes.

La contratación de garantías y seguros no exonera a EL CONTRATISTA de su

obligación de indemnizar a la ANH por concepto de todos los daños, sanciones y

perjuicios derivados del incumplimiento del contrato, no cubiertos por aquellos o en

exceso de estos.

Todos los instrumentos de cobertura deben contener estipulación expresa en la que

se disponga que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a sus

términos, formulada por EL CONTRATISTA al otorgante debe contar con el visto

bueno escrito de la ANH para ser tramitada.

Las carátulas de las pólizas de seguro deben contener en forma clara y expresa el

alcance y monto del riesgo amparado.

En caso de incumplimiento del deber de constituir, extender, renovar o restablecer

las garantías y seguros establecidos en este contrato, facultará a la ANH para

terminar unilateralmente el presente contrato, previo cumplimiento del procedimiento

previsto en la Cláusula 61.

Todos y cada uno de los deducibles estipulados deben ser asumidos por y bajo

responsabilidad



exclusiva



de



EL CONTRATISTA.



Por



consiguiente,



cualquier



indemnización en favor de la ANH debe ser pagada por la aseguradora, sin deducción,

61



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



y eventuales deducibles pactados deben ser cubiertos por aquel a esta.

Las garantías no expiran por falta de pago ni pueden ser revocadas o canceladas

unilateralmente.

El otorgante no podrá oponer a la ANH las excepciones o defensas provenientes de la

conducta del ordenante, en especial, las derivadas de las inexactitudes o reticencias

en que éste hubiere incurrido con ocasión de la contratación de la fianza, ni, en

general, cualesquiera otras excepciones en contra de EL CONTRATISTA.

Cada póliza de seguro deberá contemplar a la ANH, al CONTRATISTA y sus

subcontratistas como asegurados y beneficiarios.

El CONTRATISTA deberá reponer el valor asegurado de los amparos cuando el valor

de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposición deberá hacerse dentro

de los treinta (30) Días siguientes a la utilización del valor inicial asegurado en virtud

de la ocurrencia de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una

cualquiera de las pólizas o la carta de crédito standby, el valor del deducible o de la

reexpedición de la garantía o de la carta de crédito estará a cargo del CONTRATISTA.

De llegarse a modificar este contrato, el CONTRATISTA obtendrá un documento

escrito suscrito por el representante legal de la compañía aseguradora o de la entidad

emisora de la garantía, en el que conste que conoce la modificación al contrato, así

como la variación del estado del riesgo, si ese es el caso. Lo anterior, sin perjuicio de

que las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato deberán

permanecer aseguradas, sin que sea admisible legalmente ningún tipo de revocatoria

o modificación por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantía y/o por

el CONTRATISTA, sin el consentimiento de la ANH, hasta la liquidación del contrato y

la prolongación de sus efectos.

Las pólizas deberán acompañarse de una certificación expedida por el asegurador en

la que declare las condiciones de la colocación de la póliza.

54. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA indemnizará, defenderá y mantendrá

indemne a la Nación, LA ANH y a sus empleados y propiedades por cualquier reclamo

62



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



o acción derivada de acciones u omisiones en el desarrollo y ejecución de este

contrato por EL CONTRATISTA sus directores, agentes, personal, empleados,

contratistas, subcontratistas y representantes.



EL CONTRATISTA será el único



responsable por los daños o pérdidas causadas a terceros por acciones u omisiones

de EL CONTRATISTA, sus directores, agentes, personal, empleados, contratistas y

subcontratistas y representantes en desarrollo y ejecución del contrato.

Esta obligación del CONTRATISTA se cumplirá conforme al siguiente procedimiento:

a)



La ANH notificará al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente dentro

de los tres (3) Días siguientes a su recepción.



b)



En todo caso, la ANH se reserva el derecho de asignar, a su propio costo, el

conocimiento o seguimiento del caso a cualquier abogado de su escogencia

quien deberá interactuar con la persona designada por el CONTRATISTA para la

defensa.



e)



En la medida en que la ley aplicable lo permita, EL CONTRATISTA asumirá

directamente la reclamación o litigio, liberando de responsabilidad a la ANH.



d)



Si lo anterior no fuere posible, el CONTRATISTA tendrá el derecho a participar

con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANH. El

CONTRATISTA pagará las sumas necesarias para cumplir con cualquier condena,

o incluso para atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras

medidas provisionales que emitan las autoridades, dentro de los cinco (5) Días

calendario posteriores a una solicitud en ese sentido hecha por la ANH al

CONTRATISTA, soportada por una copia de la orden ejecutoriada de las

autoridades. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los

instrumentos procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes,

siempre que no entre en conflicto con esta obligación de indemnidad.



Cuando EL CONTRATISTA subcontrate, se asegurará que todos sus subcontratistas

cumplan los términos establecidos en este contrato y en las leyes colombianas. Las

obras y servicios subcontratados serán ejecutados a su nombre, en razón de lo cual,

EL CONTRATISTA mantendrá su responsabilidad directa por todas las obligaciones

establecidas en el subcontrato y derivadas del mismo, de las cuales no podrá

exonerarse en razón de las subcontrataciones. LA ANH no asumirá responsabilidad

alguna por este concepto, ni aún a título de solidaridad.

63



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Parágrafo:



SEGUROS:



Para



la



administración



de



sus



propios



riesgos,



EL



CONTRATISTA tomará todos los seguros requeridos por la ley colombiana y cualquier

otro seguro usual de acuerdo con las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.

Así mismo, exigirá a cada subcontratista que desempeñe cualquier trabajo en

desarrollo de este contrato, la obtención y mantenimiento en vigencia de los seguros

que considere necesarios. Los costos que demande la contratación y vigencia de

estos seguros son por cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.



CAPÍTULO IX.DEVOLUCIÓN DE ÁREAS

55.



DEVOLUCIONES OBLIGATORIAS DE ÁREAS: EL CONTRATISTA devolverá



las Áreas Asignadas en Exploración, en Evaluación y en Producción en todos los casos

previstos en este contrato como causales de devolución, así como en las reglas

previstas en el numeral 3.5 de los Términos de Referencia, bien por renuncia, por

vencimiento de los plazos, por los casos previstos en la Cláusula 15 (Numeral 15.1),

por no llevar a cabo las actividades de los correspondientes Programas de Trabajo o,

en general, por cualquier otra causa contractual que imponga a EL CONTRATISTA la

obligación de devolver áreas.



Parágrafo: Para el caso de Yacimientos no Convencionales no habrá devoluciones

obligatorias de Áreas sino hasta el final del Período de Exploración.

Parágrafo 2: Para el caso de explotación de Hidrocarburos en Yacimientos

Convencionales en los que EL CONTRATISTA sea autorizado y esté Habilitado a

explorar Yacimientos no Convencionales, LA ANH podrá aceptar que las áreas que

deban ser devueltas obligatoriamente, sean mantenidas por EL CONTRATISTA hasta

finalizar el Período de Exploración, siempre y cuando cumpla allí las actividades de

Exploración de Yacimientos no Convencionales, en las condiciones previstas en los

Términos de Referencia y en la Cláusula 4.1.

56.



DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS DE ÁREAS: En cualquier momento EL



CONTRATISTA podrá hacer devoluciones parciales del Área Asignada, siempre y

cuando no se afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de este

contrato. Si tales devoluciones voluntarias se efectúan durante la vigencia del Periodo



64



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



de Exploración, se acreditarán para efectos de cualquier devolución obligatoria de

áreas.

57.



DELINEACIÓN DE LAS ÁREAS DEVUELTAS: Las áreas devueltas por EL



CONTRATISTA comprenderán el menor número posible de bloques rectangulares

contiguos limitados por líneas en dirección norte-sur y este-oeste, siguiendo, en lo

posible, una rejilla similar a la formada por las planchas cartográficas del Instituto

Geográfico "Agustín Codazzi", con una resolución no inferior a dos grados y medio

(2,5°) en coordenadas referidas al datum MAGNA-SIRGAS, origen Bogotá.

58. RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS DEVUELTAS: EL CONTRATISTA realizará

todas las actividades para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y

efectos ambientales negativos que se causen por el desarrollo de las Operaciones de

Exploración, Evaluación, Desarrollo y Producción, y cumplirá con las obligaciones de

Abandono.

59. FORMALIZACIÓN DE LAS DEVOLUCIONES DE ÁREAS: Toda devolución de

áreas realizada en desarrollo de este contrato se formalizará mediante acta firmada

por las Partes. De no ser posible lo anterior, LA ANH la formalizará mediante acto

administrativo. Todas las Áreas devueltas se considerarán Áreas Disponibles.



CAPÍTULO X. SUPERVISIÓN, INCUMPLIMIENTO Y MULTAS

60.



SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL.



La supervisión



comporta el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, social

y ambiental de la ejecución contractual y de las prestaciones y compromisos

inherentes a su objeto o relacionadas con dichas materias. En caso que la ANH

designe un tercero para la supervisión de este contrato, tal decisión le será

comunicada por escrito al CONTRATISTA quien, a su turno, se compromete a prestar

toda la colaboración al tercero para el desarrollo de sus funciones. Entre otras, el

interventor (i) asegurará que el CONTRATISTA cumpla las disposiciones contenidas

en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las demás normas

ambientales y de seguridad industrial y salud ocupacional aplicables; (ii) comprobará

además que el CONTRATISTA cuente con los permisos, concesiones y autorizaciones

para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos para la ejecución



65



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



de los trabajos, así como las demás licencias y servidumbres necesarias; y (iii)

supervisará las actividades del contrato en forma independiente del Control Interno

de Calidad o Interventoría Interna que debe establecer el CONTRATISTA. Los

requerimientos de la ANH al CONTRATISTA podrán ser efectuados por medio del

interventor, sin perjuicio de su facultad de hacerlo directamente.



61. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DEL INCUMPLIMIENTO,

IMPOSICIÓN DE MULTAS, ESTIMACIÓN DE DAÑOS, CADUCIDAD Y

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO: En el evento en que

durante la ejecución del contrato se presente(n) incumplimiento(s) de la(s)

obligaciones, compromisos y/o prestaciones a cargo de EL CONTRATISTA, la ANH

podrá declarar, el incumplimiento, imponer Multas, declarar la caducidad, tasar los

perjuicios y/o terminar del contrato, según corresponda, para lo cual LA ANH agotará

previamente el siguiente procedimiento:

a)



Evidenciado un posible incumplimiento de una o varias de las obligaciones a

cargo del CONTRATISTA, la ANH lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido.

En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,

acompañando el informe del supervisor o interventor, u o otras pruebas, si las

hubiere, en las que se sustenta la actuación y enunciará las normas o cláusulas

posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para EL

CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el

lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. A esta audiencia

concurrirá la compañía de seguros o entidad financiera (que sean garantes del

CONTRATISTA bajo este contrato) y deberán ser citadas de la misma manera en

que lo fue EL CONTRATISTA



b)



Si se trata de un CONTRATISTA plural, se citará a todos sus integrantes;



e)



En desarrollo de la audiencia, el funcionario de LA ANH delegado para tales

efectos, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación,

enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que

podrían derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo de la actuación. Acto

seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del

CONTRATISTA o a quien lo represente (así como a los demás integrantes del

CONTRATISTA Plural), y a la compañía de seguros o entidad financiera, para

que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrán rendir las



66



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la

ANH;

d)



Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo

ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho

acto público, la ANH procederá a decidir sobre la imposición o no de la Multa,

declaratoria de incumplimiento, caducidad o tasación de perjuicios, según

corresponda. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de

reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La

decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;



e)



En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegado de la ANH,

podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte

en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes



y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada,

resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación. En todo caso, al

adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia.



f)



La ANH podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por

algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.



g)



Si EL CONTRATISTA o la compañía de seguros o entidad financiera no asiste a

cualquiera de las audiencias establecidas en este procedimiento (salvo que

presente y demuestre la existencia de una causa legal o contractual justificativa

de la inasistencia) o no presenta oposición, se entenderá que acepta la

existencia del incumplimiento, la imposición de la Multa, la declaratoria de

caducidad o la tasación del daño, según sea el caso.



62.



MULTAS:



Como apremio a EL CONTRATISTA,



una vez establecido el



incumplimiento de conformidad con lo previsto en la Cláusula 61, LA ANH podrá

imponer Multas que conminen a la satisfacción oportuna, eficaz y eficiente de las

obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA.

En el evento que se opte por la imposición de Multas, éstas serán hasta por el monto

del valor de la actividad incumplida, cuando se trate de obligaciones con cuantía

determinada. Para el caso de obligaciones con valor indeterminado se causarán

multas de hasta cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000)

por la primera vez, hasta por el doble de la inicialmente impuesta en caso de

reincidencia, y así sucesivamente, doblando el valor del tope máximo de las multas



67



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



causadas, hasta igualar el valor de las garantías (cartas de crédito standby).

Vencidos los términos señalados por LA ANH para el pago de Multas y/o el

cumplimiento de



las respectivas obligaciones incumplidas por parte de EL



CONTRATISTA, sin que este haya cumplido las respectivas obligaciones, LA ANH

podrá dar por terminado el contrato y hacer efectiva la garantía de cumplimiento del

contrato o las pólizas de seguro, según corresponda.



CAPÍTULO X. TERMINACIÓN

63. CAUSALES DE TERMINACIÓN NORMAL: Este contrato terminará y cesarán

los derechos de EL CONTRATISTA, en cualquiera de los casos enunciados a

continuación:

a)



Por renuncia de EL CONTRATISTA durante el Período de Exploración, en los

casos previstos en el Numeral 4.1.1 del presente contrato.



b)



Por vencimiento del Periodo de Exploración, sin que EL CONTRATISTA hubiere

dado Aviso de Descubrimiento, conforme a la Cláusula 13.



e)



Por vencimiento del Periodo de Exploración, cuando EL CONTRATISTA hubiere

dado Aviso de Descubrimiento sin presentar el respectivo Programa de

Evaluación conforme a la Cláusula 14.



d)



Por renuncia de EL CONTRATISTA en cualquier tiempo del Período de

Producción.



e)



Por vencimiento del plazo del Período de Producción. En estos casos,

terminarán los efectos del contrato respecto del Área Asignada en Producción

en la que se hubiere terminado el Periodo de Producción.



f)



En cualquier tiempo por mutuo acuerdo entre las Partes.



64.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR VENCIMIENTO DEL PERÍODO DE

EXPLORACIÓN: Al vencimiento del Periodo de Exploración terminará el contrato si

no existe un Área Asignada en Producción, un Área Asignada en Evaluación o un

Aviso de Descubrimiento en la última fase del Período de Exploración en el Área

Asignada, comunicado por EL CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATISTA

devolverá a LA ANH la totalidad del Área Asignada, sin perjuicio del cumplimiento de

las demás obligaciones, y queda obligado a demostrar que en ella ha cumplido las

68



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



obligaciones de Abandono, acreditando que los pozos perforados han sido

debidamente taponados y abandonados, que las instalaciones de superficie han sido

totalmente desmanteladas y que ha realizado las labores de limpieza y restauración

ambiental de conformidad con la normatividad aplicable.

65. TERMINACIÓN VOLUNTARIA DEL PERIODO DE PRODUCCIÓN: En

cualquier momento durante el Periodo de Producción EL CONTRATISTA podrá dar por

terminado este contrato con respecto a cualquier o todas las Áreas Asignadas en

Producción, para lo cual informará por escrito a LA ANH con una anticipación no

inferior a un (1) Año, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones,

particularmente las previstas en la Cláusula 69 y las de Abandono, cuando ello

aplique.

66. TERMINACIÓN ANORMAL: En cuanto la ley aplicable lo permita, LA ANH

podrá declarar terminado este contrato, en cualquier momento, en los siguientes

casos:

a)



Por iniciación de un proceso liquidatorio de EL CONTRATISTA.



b)



Por embargo judicial de EL CONTRATISTA que afecte gravemente el

cumplimiento del contrato.



e)



Cuando EL CONTRATISTA estuviere conformado por varias personas jurídicas,

las causales de los numerales anteriores se aplicarán cuando ellas afecten

gravemente el cumplimiento del contrato.



d)



Por las causales previstas en la ley aplicable.



67. TERMINACIÓN



POR INCUMPLIMIENTO: Son causales de terminación



unilateral por incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

a)



No iniciar oportunamente el trámite de licenciamiento ambiental, según lo

dispuesto en el Numeral 51.3 de la Cláusula 51.



b)



Suspender injustificadamente las Operaciones de Exploración durante más de

seis (6) Meses continuos dentro de una misma fase.



e)



Suspender injustificadamente las Operaciones de Evaluación y/o de Producción,



69



~-



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



por un término mayor a la mitad del plazo del Programa de Evaluación en un

Área Asignada en Evaluación, o durante seis (6) Meses consecutivos en un Área

Asignada en Producción. En estos casos, terminarán los efectos del contrato

respecto del Área Asignada en Evaluación o de Producción en la que se hubiere

presentado la suspensión de las Operaciones.

d)



Aprovechar indebidamente recursos y minerales que no hagan parte del objeto

de este contrato.



f)



Omitir en los plazos establecidos, de manera injustificada, la entrega de

información técnica resultante de las Operaciones de Exploración, Evaluación,

Desarrollo o Producción.



g)



Incumplir de manera injustificada cualquier otra obligación contraída por EL

CONTRATISTA en virtud y relacionada con el objeto de este contrato.



h)



Por la no constitución de la sucursal de empresa extranjera dentro de los dos (2)

Meses siguientes a la firma del presente contrato, cuando así se requiera.



(i)



Por la omisión injustificada en la entrega de cualquiera de las garantías y pólizas

previstas en el contrato;



U)



Por la omisión injustificada en la entrega del Plan de Exploración dentro de los

plazos señalados en la Cláusula 7 de este contrato.



(k)



Por la omisión injustificada en la entrega del Plan de Desarrollo.



(1)



Por indicar a la ANH un Tipo de Yacimiento que no corresponda a la realidad.



(m) Por ceder el control o responsabilidades propias e inherentes del Operador a un

tercero, sin autorización de la ANH.

(n)



Por ceder o pretender ceder el contrato, total o parcialmente, o su operación,

sin dar cumplimiento a lo previsto en la Cláusula 75 del presente contrato.



(ñ) Incumplimiento de la obligación de pago de las Regalías

En los casos previstos en esta Cláusula, la ANH hará efectiva la garantía de que trata

la Cláusula 50 y las correspondientes pólizas de ser aplicable, sin perjuicio de

cualquier



recurso



o acción



que decida



interponer,



previo



agotamiento del



procedimiento establecido en la Cláusula 61.

68. TERMINACIÓN OBLIGATORIA Y CADUCIDAD: Previo agotamiento del

procedimiento previsto en la Cláusula 61, LA ANH declarará la terminación, la

caducidad y la liquidación obligatoria de este contrato por el incumplimiento de

cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA que afecte de manera grave y

70



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



directa la ejecución del mismo, de manera tal que evidencie que pueda conducir a su

paralización o se presentan las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de

1993, 418 de 1997 prorrogada por la Ley 610 de 2000, 782 de 2002, y demás

normas aplicables.

69. REVERSIÓN DE ACTIVOS: Cuando por cualquier causa terminen los derechos

y obligaciones operativas respecto de algún Área Asignada en Producción, EL

CONTRATISTA dejará en buen estado los pozos que en tal época sean productivos y

las construcciones y otras propiedades inmuebles, todo lo cual pasará gratuitamente

a LA ANH con las servidumbres y bienes adquiridos para beneficio de la producción

hasta el Punto de Entrega, aunque tales bienes no se encuentren dentro de la

respectiva Área Asignada en Producción.

Respecto de los bienes muebles destinados exclusivamente al servicio de esa Área

Asignada en Producción, si la terminación tiene lugar por la causal d) de la Cláusula

63, antes de cumplirse los primeros diez (10) Años del Período de Producción, EL

CONTRATISTA tendrá la obligación de ofrecérselos en venta por su valor en libros a

LA ANH. Si en el término de tres (3) Meses, contados a partir de la fecha del

ofrecimiento, LA ANH no hubiere respondido afirmativamente, EL CONTRATISTA

podrá disponer de ellos libremente. Si la terminación tiene lugar transcurridos los

primeros diez (10) Años del



Período de Producción, tales bienes pasarán



gratuitamente a LA ANH. En los demás casos, estos bienes revertirán gratuitamente a

LA ANH.

LA ANH establecerá cuáles pozos, entre los que se encuentren en producción en tal

época, deberán ser objeto de Abandono y cuales continuarán en producción.

Cualquier desacuerdo respecto de la naturaleza y/o la destinación de los bienes será

sometido al procedimiento señalado en la Cláusula 74.

EL CONTRATISTA queda obligado a ceder a LA ANH, o a quien ella indique, la licencia

ambiental y los recursos económicos necesarios para atender las obligaciones de

Abandono. La aplicación de esta Cláusula no implicará una sustitución patronal entre

EL CONTRATISTA y LA ANH.



71



~--



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



69.1



Vehículos de financiación de proyectos: EL CONTRATISTA transferirá



gratuitamente a LA ANH, a la devolución del área o a la terminación del contrato

cuando una u otra tengan lugar transcurridos los primeros diez (10) Años del Período

de Producción, todos los derechos derivados de contratos bajo la modalidad de

financiamiento de proyectos tales como Leasing, de Construcción, Operación y

Reversión de bienes: BOT ("Build, Operate and Transfer"), BOMT ("Build, Operate,

Maintain and Transfer"), BOOT ("Build, Own, Operate and Transfer"), MOT ("Modernize,

Operate and Transfer") y similares, que a la terminación de los mismos establezcan la

obligación de transferir la propiedad de los bienes, equipos e instalaciones a EL

CONTRATISTA. En todo caso, en el evento que dichos contratos se celebren por un

plazo mayor al del Período de Producción, requerirán previa autorización de LA ANH.

69.2 Inventarios: EL CONTRATISTA efectuará inventarios físicos de los equipos y

bienes concernientes a las Operaciones de Producción, con intervalos razonables, por

lo menos cada tres (3) Años Calendario, clasificándolos según sean de propiedad de

EL CONTRATISTA o de terceros. LA ANH tendrá el derecho de estar representada

cuando se efectúen tales inventarios. Para este efecto, EL CONTRATISTA avisará a LA

ANH con una antelación no inferior a quince (15) Días calendario.

69.3 Disposición de los activos: EL CONTRATISTA podrá disponer en cualquier

tiempo de los bienes o equipos que se localicen hasta el Punto de Entrega y que no

sean indispensables para mantener las condiciones de producción existentes. No

obstante lo anterior, después de transcurridos diez (10) Años del Periodo de

Producción de cada Área Asignada en Producción, o cuando se haya producido un

ochenta por ciento (80%) de sus reservas probadas, lo primero que ocurra, EL

CONTRATISTA requerirá la aprobación previa de LA ANH para efectuar tales

disposiciones.

70. OBLIGACIONES POSTERIORES: Terminado este contrato por cualquier causa

y en cualquier tiempo, las Partes tienen obligación de cumplir satisfactoriamente sus

obligaciones legales entre sí y frente a terceros, así como las contraídas en este

contrato. Esto incluye, para EL CONTRATISTA, asumir la responsabilidad por pérdidas

y daños resultantes cuando el contrato haya sido terminado por incumplimiento, y

cuando, por causas imputables a EL CONTRATISTA, haya lugar a indemnizaciones y

compensaciones de tipo legal o contractual.

72



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



71. ABANDONO: Sin perjuicio de lo señalado en el Cláusula 69, en todos los casos

en que haya lugar a la devolución de áreas y en el evento previsto en la Cláusula 64,

tanto en tierra como costa-fuera, EL CONTRATISTA programará y realizará todas las

actividades de Abandono, de conformidad con la legislación colombiana y observando

las Buenas Prácticas de la Industria del Petróleo.



Iniciación del Abandono: Dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la

fecha en que deba tener lugar la devolución de Áreas Asignadas en Exploración o en

Evaluación, EL CONTRATISTA iniciará el proceso de Abandono, a satisfacción de LA

ANH y de las demás autoridades competentes, el cual no podrá ser interrumpido sin

justificación.

71.1



Abandono de Áreas Asignadas en Producción: El Plan de Desarrollo de

cada Área Asignada en Producción incluirá el programa de Abandono correspondiente.

Así mismo, en las actualizaciones al Plan de Desarrollo de que trata la Cláusula 20,

EL CONTRATISTA hará los ajustes necesarios al programa de Abandono.

71.2



72.



LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro de los nueve (9) Meses siguientes a



la terminación de este contrato, por cualquier causa, las Partes liquidarán de mutuo

acuerdo el contrato, para lo cual suscribirán un acta de liquidación. Si dentro del

plazo anteriormente indicado las Partes no han realizado la liquidación o no han

llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma, LA ANH liquidará

unilateralmente el contrato, cuando disponga de toda la información necesaria para

este efecto, y le informará a EL CONTRATISTA sobre la existencia o no de

obligaciones pendientes.

En el proyecto de acta correspondiente o en la providencia administrativa, según el

caso, se consignarán las características generales del contrato; la forma y

oportunidad de cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y

de ejecución técnica, operacional, económico financiera, ambiental y social de las

prestaciones recíprocas; los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las

Partes para poner fin a eventuales diferencias; los compromisos pendientes y la

forma y oportunidad para satisfacerlos, entre ellos, la extensión y ajuste



de las



garantías que deban permanecer vigentes con posterioridad, de manera que

73



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



cumplidos aquellos, las partes puedan declararse en paz y a salvo.

En la etapa de liquidación se pueden igualmente acordar otros reconocimientos a que

haya lugar.



CAPÍTULO XI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

73.



INSTANCIA EJECUTIVA: Toda diferencia, desacuerdo o controversia que



surja en desarrollo del contrato, y en relación con el mismo, podrá ser solucionada

por los funcionarios de las Partes autorizados para el efecto.

Si en el término de treinta (30) Días calendario, contados a partir del aviso escrito, la

diferencia, desacuerdo o controversia aún no se ha resuelto, el asunto podrá ser

sometido al más alto ejecutivo de cada una de las Partes residente en Colombia, a fin

de buscar una solución conjunta. En esta instancia, se podrá acordar por las Partes

que la diferencia, desacuerdo o controversia sea resuelta por peritos técnicos, cuando

tal sea la naturaleza de la diferencia, desacuerdo o controversia. Cuando se acuerde

esta modalidad de resolución de controversias, las Partes definirán la forma de

designación de el o los peritos. En caso de desacuerdo en la designación, podrán

acordar que la designación la haga un tercero.

Si dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la fecha en que una de las

Partes haya solicitado a la otra el sometimiento de la diferencia, desacuerdo o

controversia a los ejecutivos antes mencionados, las Partes llegaren a un acuerdo o

decisión sobre el asunto en cuestión, se suscribirá y dejará constancia por escrito del

acuerdo o la decisión adoptada.

74.



CLÁUSULA COMPROMISORIA: Salvo que en el presente contrato se



disponga otra cosa, cualquier diferencia, desacuerdo o controversia derivado de o

relacionado con los Términos de Referencia, el presente contrato o sus Anexos, se

resolverá por medio de arbitraje en derecho.

El Tribunal de Arbitraje estará compuesto por tres (3) árbitros nombrados de común

acuerdo por las Partes. Si estas no llegaren a un acuerdo en el nombramiento de los

árbitros, éstos serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de



74



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., previa solicitud presentada por cualquiera de

las Partes.

El Tribunal deberá aplicar la legislación colombiana vigente, sesionará en Bogotá, en

el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y

su decisión será en derecho.

El arbitraje será conducido en idioma castellano.



Exclusión: En aquellas cláusulas del contrato en el que se indique que un

determinado evento no será considerado como una diferencia, desacuerdo o

controversia entre las Partes, dicho evento no se sujetará al mecanismo arbitral

previsto en esta Cláusula. Si por alguna razón, una de las Partes considera que existe

una diferencia, desacuerdo o controversia interpretativa con la Cláusula del presente

contrato que contiene aquel evento excluido del mecanismo arbitral, dicho evento

también se entiende excluido del mecanismo arbitral. Toda diferencia, desacuerdo o

controversia sobre un evento excluido por este contrato del mecanismo arbitral,

estará sometida al conocimiento de los jueces de conformidad con la ley.



CAPÍTULO XII. DISPOSICIONES VARIAS

75.



CESIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA podrá ceder o transferir total o



parcialmente sus intereses, derechos y obligaciones emanados de este contrato,

únicamente con la previa autorización escrita de LA ANH, a otra sociedad, Consorcio

o Unión Temporal que tenga las Capacidades y Habilitaciones que la ANH exija en ese

momento para desarrollar el objeto del contrato en la República de Colombia (y que

no podrán ser inferiores a las requeridas en los Términos de Referencia que dieron

lugar a la celebración de este contrato).

75.1



Procedimiento: Para tal efecto, EL CONTRATISTA elevará la solicitud escrita



a LA ANH, con indicación de los elementos esenciales de la negociación, tales como el

nombre del posible cesionario, la información actualizada sobre sus capacidades legal,

financiera,



técnica,



operacional,



medioambiental



y



de



responsabilidad



social



empresarial, el valor de los derechos y obligaciones a ceder, el alcance de la

operación, etc.

75



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Dentro de los sesenta (60) Días hábiles siguientes al recibo de la solicitud presentada

en forma completa, LA ANH ejercerá su facultad discrecional de analizar la

información suministrada por EL CONTRATISTA, luego de lo cual adoptará su

determinación. Si LA ANH no responde en dicho término, se entiende que la solicitud

ha sido negada.



Parágrafo 1: Cualquier transacción que comporte cambio del Beneficiario Real o

Controlante (según dicho término se define en el Acuerdo 04 de 2012) del

CONTRATISTA o de alguno de los integrantes del CONTRATISTA, se tendrá para

todos los efectos como una forma de cesión y requerirá de la autorización previa,

expresa y escrita de la ANH.

Asimismo, en el evento en que EL CONTRATISTA o cualquiera de las empresas que

conforman EL CONTRATISTA, adelante procesos de fusión, escisión, absorción o

transformación societaria de otra índole, EL CONTRATISTA informará a LA ANH

dentro de los dos (2) Meses siguientes a la adopción de la decisión societaria de

adelantar tal fusión, escisión, absorción o transformación societaria, sin perjuicio de la

información que pudieran requerir otras autoridades colombianas. Siempre y cuando

EL CONTRATISTA resultante de cualquiera de los anteriores procesos acredite las

capacidades y reúna los requisitos de Habilitación exigidos en los Términos de

Referencia para sus respectivas Áreas, la ANH podrá autorizar la cesión, para lo cual

podrá requerir el otorgamiento de garantías y pólizas adicionales.



Parágrafo 2: De acuerdo con sus facultades, la ANH podrá negar cualquier solicitud

de cesión.



Parágrafo 3: La negación de la cesión por parte de LA ANH no será considerada

como un desacuerdo o controversia bajo este contrato y no se sujetará a los

procedimientos establecidos en el Cláusula 74.

76.



FUERZA MAYOR Y HECHOS DE TERCEROS: Para efectos de este contrato,



Fuerza Mayor es el imprevisto al cual no es posible resistir y, Hecho de Terceros, es

el evento irresistible, jurídicamente ajeno a la Parte que lo alega.



76



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Para efectos de este contrato, tanto la Fuerza Mayor como los Hechos de Terceros,

se considerarán eximentes de responsabilidad



patrimonial y suspenderán el



cumplimiento de las obligaciones no financieras afectadas por estas circunstancias,

siempre y cuando constituyan una causa fuera del control yjo previsión razonable de

la Parte afectada, y la Parte que recibe el aviso acepte la imprevisibilidad,

irresistibilidad y el carácter de impedimento para el cumplimiento de las obligaciones

contractuales del hecho alegado.

La ejecución de las obligaciones de este contrato afectado con los eventos de Fuerza

Mayor o Hechos de Terceros, se suspenderá durante todo el tiempo en que

cualquiera de las Partes esté en imposibilidad de cumplirlas, total o parcialmente.

La presencia de Fuerza Mayor yjo de Hechos de Terceros se reconocerá como sigue:

76.1



Aviso: Cuando alguna de las Partes se vea afectada por alguna de tales



circunstancias, dará aviso a la otra dentro de los quince (15) Días calendario

siguientes, invocando esta cláusula y entregando las justificaciones apropiadas,

especificando la naturaleza de las circunstancias que se presentan, las obligaciones

afectadas, la forma como se afecta su cumplimiento, el período estimado de

impedimento de las actividades y cualquier otra información que permita demostrar la

ocurrencia del hecho, su imprevisibilidad, irresistibilidad y sus efectos.

76.2



Aceptación y suspensión temporal de obligaciones: Dentro de los veinte



(20) Días calendario siguientes al recibo del aviso, la Parte no afectada responderá

por escrito aceptando o no la circunstancia eximente de responsabilidad. Con esta

aceptación se suspenderán los plazos para el cumplimiento de las obligaciones

afectadas. En este caso, la suspensión tendrá lugar a partir del momento en que

ocurrió el hecho invocado como causal de exoneración.

Si la Parte no afectada no responde dentro de este plazo, se entenderá

provisionalmente aceptada la ocurrencia de la causal invocada y quedará suspendido

el cumplimiento de la obligación afectada hasta que la parte no afectada se pronuncie.

La suspensión sólo interrumpe el cumplimiento de las obligaciones afectadas.

76.3



Cesación de la Suspensión: La Parte afectada por la causal eximente de



77



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



responsabilidad reiniciará el cumplimento de las obligaciones suspendidas dentro del

Mes siguiente a la desaparición del hecho invocado como causal. En este caso

informará a la otra Parte dentro de los veinte (20) Días calendario siguientes.

La Parte obligada al cumplimiento de la obligación hará sus mejores esfuerzos para

cumplirla dentro de los términos y condiciones acordados por las Partes.

76.4



Restitución de plazos: Cuando la suspensión impida el cumplimiento de las



Operaciones, y tal impedimento se prolongue por más de dos (2) Meses consecutivos,

LA ANH reconocerá la totalidad del plazo contractual que faltaba al inicio de la

suspensión, para la terminación de la respectiva fase o período, sin perjuicio de que

EL CONTRATISTA deba prorrogar la garantía existente o constituir una nueva, en los

términos de la Cláusula 50.



Parágrafo: Para los efectos del presente contrato, el invierno normal o los trámites

de licenciamiento ambiental en términos, no constituirán causal de exoneración a

título de Fuerza Mayor o Hechos de Terceros.

76.5



Cumplimiento de otras obligaciones: Además de las obligaciones de



carácter financiero, la Parte afectada con el evento de Fuerza Mayor o Hecho de

Terceros continuará cumpliendo con las obligaciones que no estén afectadas por el

evento de Fuerza Mayor o Hecho de Terceros y hará todos los esfuerzos razonables

para mitigar su impacto.

77. IMPUESTOS Y GASTOS: EL CONTRATISTA se somete a la legislación tributaria

colombiana y asume los gastos que impliquen la suscripción de este contrato.

78.



MONEDA: Todos los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer en favor de LA



ANH en virtud de este contrato, serán realizados en dólares de los Estados Unidos de

América cuando así lo permitan las normas cambiarias o, a elección de la ANH, en

pesos colombianos. Todos los pagos se realizarán en la cuenta y entidad financiera

que LA ANH designe para tal fin. El CONTRATISTA podrá hacer pagos en otras divisas,

cuando así lo permitan las normas cambiarias y esto sea autorizado previamente por

LA ANH.



78



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



78.1



Tasa de Cambio: Cuando haya lugar a la conversión de dólares de los



Estados Unidos de América a pesos colombianos, se aplicará la tasa de cambio

representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera, o la

entidad que haga sus veces, del Día en que la obligación se hizo exigible o la del Día

del pago, la que resulte mayor.

78.2



Intereses de Mora: Si los pagos que EL CONTRATISTA deba hacer a favor



de LA ANH en virtud de este contrato no se hacen en los términos previstos, EL

CONTRATISTA pagará el Interés Moratoria, sin perjuicio de cualquier otra acción que

pueda adelantar la ANH frente al incumplimiento.

79. COMUNICADOS



EXTERNOS:



Cuando EL CONTRATISTA requiera



emitir



declaraciones públicas, anuncios o comunicados con respecto a este contrato, sobre

información que pueda afectar su normal desarrollo, EL CONTRATISTA deberá

comunicarlo previamente a LA ANH.

En todo caso, las comunicaciones externas sobre Descubrimientos realizados y

volúmenes de reservas de Hidrocarburos deberán ser previamente aprobados por LA

ANH. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá enviar el comunicado que pretende

emitir, en Castellano, con una antelación mínima de dos (2) Días a su difusión

externa.



Parágrafo: Cuando EL CONTRATISTA se encuentre registrado en el mercado de

valores de Colombia o de cualquier otro país, la información será entregada, en

Castellano, con una antelación mínima de un {1) Día, o dentro de los términos

señalados por la Superintendencia Financiera de Colombia o por autoridad

competente, ya sea en Colombia o en el exterior, en relación con información

relevante que se deba entregar a los mercados.

80. LEY APLICABLE: Este contrato se rige en todas sus partes por las leyes

colombianas. EL CONTRATISTA renuncia a intentar reclamación diplomática en todo

lo tocante a sus derechos y obligaciones provenientes de este contrato, excepto en el

caso de denegación de justicia. Se entiende que no habrá denegación de justicia

cuando EL CONTRATISTA ha tenido acceso a todos los recursos y medios de acción

que proceden conforme a las leyes colombianas.



79



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Parágrafo- Siempre que en el presente contrato se haga mención a una norma

jurídica, se entiende que incluye a aquella o aquellas que la modifiquen, sustituyan o

complementen.

81. IDIOMA: Para todos los efectos y actuaciones relacionadas con este contrato el

idioma oficial es el castellano. Toda la información que se debe entregar a LA ANH,

será proporcionada en papel y medios magnéticos en caso de ser requerido.

82. DOMICILIO: Para todos los fines de este contrato, las Partes fijan como

domicilio la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia. Todas las notificaciones o

comunicaciones contempladas en este contrato serán escritas y deberán dirigirse a

los domicilios de cada una de las partes consignados a continuación, salvo que

cualquiera de las partes comunique por carta dirigida a la otra el cambio de domicilio:

ANH: AV. CALLE 26 No. 59-65 piso 2, Bogotá, Colombia.

EL CONTRATISTA: CALLE 37 No. 8-43 PISO 8, Bogotá, Colombia.

Las notificaciones o comunicaciones se entenderán hechas cuando sean recibidas en

las direcciones antes reseñadas. Toda comunicación enviada por EL CONTRATISTA a

la ANH, deberá estar suscrita por el representante legal. EL CONTRATISTA declara y

garantiza que toda petición que cumpla esta formalidad se entiende hecha por un

sujeto con plenas capacidades y facultades para representar y comprometer al

CONTRATISTA, sin limitaciones.

83. APROBACIONES. Cualquier decisión que bajo el presente contrato requiera de

la aprobación de LA ANH y no tenga asignado en la correspondiente obligación un

plazo de respuesta por parte de LA ANH, se entenderá que dicho plazo es de tres (3)

Meses. Si transcurre dicho plazo sin pronunciamiento alguno de la ANH, se entenderá

que LA ANH ha negado la correspondiente solicitud del CONTRATISTA, sin perjuicio

de que posteriormente pueda evaluar un cambio en su decisión siempre y cuando

medie la aceptación del CONTRATISTA.



Parágrafo: EL CONTRATISTA acepta y reconoce que cualquier aprobación o



80



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



autorización que bajo el presente contrato otorgue LA ANH, no implica garantía

alguna del resultado respecto al objeto de la aprobación o autorización.

84.



SUBSISTENCIA. La terminación o extinción de este contrato por cualquier

causa, no extinguirá las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,

incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y la responsabilidad del



CONTRATISTA.

85.



SUSCRIPCION. El presente contrato se suscribe únicamente por las Partes,

sin que concurra a su firma el avalista o garante por cuanto la extensión y términos



de su responsabilidad se encuentran asumidos en el texto del correspondiente

documento de aval o garantía, el cual comprende la obligación de satisfacer en

tiempo los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos y constituir y

someter también oportunamente las garantías contractuales, conforme a los

documentos sometidos para obtener la habilitación.

El presente contrato se perfeccionará con la suscripción del mismo por las Partes.

Para constancia, se firma en Bogotá a los Veintisiete (27) días del mes de Noviembre

del año Dos mil doce (2012).



AGENCIA



NACIONAL



DE EL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL



HIDROCARBUROS



BLOQUE COR 62 ECPEM (CONFORMADO

POR ECOPETROL Y EXXONMOBIL)



~~====~UJ-eJ



fbdru:AN¡X)-CJiBRJ~:>---=:J~oviA

Presidente



BLAS ENRIQUE



~



v~uEz



coNVERs



Representante legal y Operador



81



CONTRATO DE EXPlORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ANEXO B. ÁREA ASIGNADA



BLOQUE: COR 62

El área del polígono formado por los vértices relacionados a continuación es de ochenta y un

mil ochocientas sesenta y tres (81.863) hectáreas con siete mil trescientos noventa y dos

(7 .392) metros cuadrados. La información cartográfica fue tomada del Mapa político de

Colombia, archivo digital del I.G.A.C, a escala 1:500.000. El bloque se encuentra ubicado

dentro de las jurisdicciones municipales de Cunday, Villarica 1 Purificacion 1 Melgar, Icononzo1

Carmen de Apicala 1 Dolores/ Prado en el Departamento del Tolima. Esta área se describe a

continuación/ tal como aparece en el mapa que se adjunta como anexo "B", que forma parte

de este contrato, así como los cuadros correspondientes; se ha tomado como punto de

referencia el Vértice Geodésico GPS-D-C-23 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 1 cuyas

coordenadas planas GAUSS con origen central/ dátum MAGNA-SIRGAS son: N:950417 1 043

metros, E:989334/062 metros/ las cuales corresponden a las coordenadas geográficas dátum

MAGNA-SIRGAS Latitud 4°08'52 1 10745" al Norte del Ecuador, Longitud 74°10'24,8576" al

Oeste de Greenwich.

PUNTO A:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 84° 2' 3,205" W, por una distancia de 412601 845

metros hasta llegar al punto A1 cuyas coordenadas son N: 9461281 62176 metros, E:

948296 1 67966 metros.

PUNTO B:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 0° 1' 521 715" W1 por una distancia de 30627,815

metros hasta llegar al punto B1 cuyas coordenadas son N: 9155001 81135 metros, E:

9482791 94281 metros.

PUNTO C:

De dicho vértice/ se continúa con rumbo S 89° 59' 55 1 228" W 1 por una distancia de 638 1 027

metros hasta llegar al punto C1 cuyas coordenadas son N: 915500,79659 metros/ E:

947641 1 9155 metros. La línea formada por los vértices "B-C" colinda en toda su extensión

con el bloque COR 11 operado por la compañía CANACOL.

PUNTO D:

De dicho vértice/ se continúa con rumbo N 89° 59' 57 1 873" W, por una distancia de

116391 583 metros hasta llegar al punto D1 cuyas coordenadas son N: 915500,91661 metros/

E: 936002,33288 metros.

PUNTO E:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 0° 9' 27 1 096" E1 por una distancia de 2000,735



82



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



metros hasta llegar al punto E, cuyas coordenadas son N: 913500,1889 metros, E:

936007,83361 metros.

PUNTO F:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89° 56' 8,633" W, por una distancia de 2006,799

metros hasta llegar al punto F, cuyas coordenadas son N: 913497,93788 metros, E:

934001,03611 metros.

PUNTO G:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 0° 1' 53,268" E, por una distancia de 2496,973

metros hasta llegar al punto G, cuyas coordenadas son N: 911000,96562 metros, E:

934002,4073 metros.

PUNTO H:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89° 59' 59,893" W, por una distancia de 1999,928

metros hasta llegar al punto H, cuyas coordenadas son N: 911000,96458 metros, E:

932002,4796 metros.

PUNTO I:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 0° O' 0,104" E, por una distancia de 3999,956

metros hasta llegar al punto I, cuyas coordenadas son N: 907001,00908 metros, E:

932002,48162 metros.

PUNTO J:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89° 59' 59,877" W, por una distancia de 7499,729

metros hasta llegar al punto J, cuyas coordenadas son N: 907001,0046 metros, E:

924502,7529 metros. La línea formada por los vértices "C-D-E-F-G-H+J" colinda en toda su

extensión con el bloque VILLARRICA NORTE operado por la compañía PETROBRAS.

PUNTO K:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 0° O' 0,116" W, por una distancia de 15999,822

metros hasta llegar al punto K, cuyas coordenadas son N: 923000,82659 metros, E:

924502,7439 metros.

PUNTO L:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 0° O' 0,116" W, por una distancia de 9999,889

metros hasta llegar al punto L, cuyas coordenadas son N: 933000,71516 metros, E:

924502,73827 metros.

PUNTO M:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 0° O' 0,116" W, por una distancia de 8714,188

metros hasta llegar al punto M, cuyas coordenadas son N: 941714,90363 metros, E:

924502,73337 metros.

83



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



PUNTO N:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 49° 23' 52,689" E, por una distancia de 1975,566

metros hasta llegar al punto N, cuyas coordenadas son N: 943000,6045 metros, E:

926002,67872 metros.

PUNTO O:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 0° O' 0,131" W, por una distancia de 6999,922

metros hasta llegar al punto O, cuyas coordenadas son N: 950000,52687 metros, E:

926002,67427 metros.

PUNTO P:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 89° 59' 59,903" E, por una distancia de 1021,964

metros hasta llegar al punto P, cuyas coordenadas son N: 950000,52735 metros, E:

927024,63777 metros.

PUNTO Q:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 36° 40' 1,339" E, por una distancia de 4986,732

metros hasta llegar al punto Q, cuyas coordenadas son N: 946000,57335 metros, E:

930002,53355 metros.

PUNTO R:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 76° 7' 26,575" E, por una distancia de 8340,703

metros hasta llegar al punto R, cuyas coordenadas son N: 948000,84563 metros, E:

938099,83174 metros. La línea formada por los vértices "M-N-0-P-Q-R" colinda en toda su

extensión con el bloque COR 6 operado por la compañía INTEROIL.

PUNTO S:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 9° 11' 55,482" W, por una distancia de 211,687

metros hasta llegar al punto S, cuyas coordenadas son N: 947791,88117 metros, E:

938065,99158 metros.

PUNTO T:

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 64° 22' 27,753" E, por una distancia de 4233,322

metros hasta llegar al punto T, cuyas coordenadas son N: 945961,01582 metros, E:

941882,9207 metros.

PUNTO U:

De dicho vértice, se continúa con rumbo N 87° 41' 3,763" E, por una distancia de 4173,328

metroshasta llegar al punto U, cuyas coordenadas son N: 946129,63588 metros, E:

946052,841 metros. La línea formada por los vértices "R-S-T-U" colinda en toda su extensión

con el bloque BOQUERON operado por la compañía PETROBRAS.

De dicho vértice, se continúa con rumbo S 89° 58' 26,777" E, por una distancia de 2243,839

84



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



metroshasta llegar al punto A, punto de partida y cierre de la alinderación. La línea formada

por los vértices "U-A" colinda en toda su extensión con el bloque COR 33 operado por la

compañía ALANGE ENERGY.



CÁLCULO DE ÁREA, RUMBOS Y DISTANCIAS A PARTIR DE COORDENADAS GAUSS

ORIGEN CENTRAL, DÁTUM MAGNA-SIRGAS

85



--------------------------



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Tabla de datos y Resultados para el BLOQUE COR 62

Jurisdiccion municipales de Cunday, Villarica, Purificacion, Melgar, Icononzo, Carmen de Apicala,

Dolores, Prado en el Departamento del Tolima

Punto



COORDENADAS PLANAS



VERT



NORTE

950.417,043



ESTE

989.334,062



A



946.128,622



948.296,680



8



915.500,811



948.279,943



e



915.500,797



947.641,916



o



915.500,917



936.002,333



E



913.500,189



936.007,834



F



913.497,938



934.001,036



G



911.000,966



934.002,407



]-]



911.000,965



932.002,480



1



907.001,009



932.002,482



J



907.001,005



924.502,753



K



923.000,827



924.502,744



L



933 000,715



924.502,738



M



941.714,904



924.502,733



N



943.000,605



926.002,679



o



950.000,527



926.002,674



p



950.000,527



927.024,638



Q



946.000,573



930.002,534



R



948.000,846



938.099,832



S



947.791,881



938.065,992



T



945.961,016



941.882,921



u



946.129,636



946.052,841



Distancia



Di f.

Norles



Dif. Estes



RUMBOS



41260,845



-4.288,42



-41.037,38



S 84° 2' 3,205" W



30627,815



-30.627,81



-16,74



638,027



-0,01



-638,03



S 89° 59' 55,228" W



11639,583



0,12



-11.639,58



N 89° 59' 57,873" W



2000,735



-2.000,73



5,50



S oo 9' 27,096" E



2006,799



-2,25



-2.006,80



S 89° 56' 8,633" W



2496,973



-2.496,97



1,37



S oo 1' 53,268" E



1999,928



0,00



-1.999,93



S 89° 59' 59,893" W



3999,956



-3.999,96



0,00



S oo O' O, 104" E



7499,729



0,00



-7.499,73



S 89° 59' 59,877" W



15999,822



15.999,82



-0,01



N 0° O' O, 116" W



9999,889



9.999,89



-0,01



N oo O' O, 116" W



8714,188



8.714,19



0,00



N 0° O' O, 116" W



1975,566



1.285,70



1.499,95



N 49° 23' 52,689" E



6999,922



6.999,92



0,00



N oo O' O, 13 1" W



1021,964



0,00



1.021,96



N 89° 59' 59,903" E



4986,732



-3.999,95



2.977,90



S 36° 40' 1,339" E



8340,703



2.000,27



8.097,30



N 76° 7' 26,575" E



211,687



-208,96



-33,84



S9° 11'55,482"W



4233,322



-1.830,87



3.816,93



S 64° 22' 27,753" E



4173,328



168,62



4.169,92



N 87°41' 3,763" E



2243,839



-1,01



2.243,84



S 89° 58' 26,777" E



sao



1' 52,715"



w



946.128,622

948.296,680

AREA 08... BLOQUE(Ha): 81.863,7392

A



MAPA



86



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



BLOQUE COR 62

QUE CONSTITUYE EL

ANEXO -B-



VE!HICE GEODESICC GPS.D-C-231 Q_AC

COORDEr-IAD.:..S ~USS CON ORIGEN CEN~AL

N: 55:'1.11 1?.~3

CON!DEt~A.DA.S



T



E: '98933.
GEOGRAFICAS DATUM MAGNA SIRGAS

LAT. 4'0.S"52. 107.45"

LON i'4'Hl;)A,B57t"'



U A



M



L



K



eB

E

5,SZ.75 O



5,5



11



·~íiiiil~~iiiiiiiiiiKm



CATUf.l

ESFERC!CE



'<'-i3Sa~



"ROVECC~:)N



YffiCAT CP: T RA.! ISVERSJ..



FALSO NORTE



AREA BLOQUE



920000



81 863.7392 Ha



94()000



960000



'



980000



1000000



1020000



(Fin del Anexo B)



87



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



CONTRATO DE EXPLORACION Y PRODUCCIÓN

ANEXO C. Programa Obligatorio de Exploración



BLOQUE: COR 62



EL CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo, como mínimo, el Programa Exploratorio

que se describe a continuación:

Areas Tipo 1 y 11 Convencionales Continentales



Fase Duración



1



Total Actividad

US$



Actividad







Sísmica 2D:

Mínimo un kilómetro {1 Km.) por cada

cinco kilómetr~s cuadrados (5 km 2) de

superficie del Area.







Un (1) Pozo Exploratorio, con análisis

geoquímicos y petrofísicos y registros de

pozo.



36 Meses



36



2







Sísmica 3D

Mínimo un kilómetro cuadrado (1Km 2) por

cada diez kilómetros cuadrados (10 km 2) de

superficie del Área.







Dos (2) Pozos Exploratorios, con análisis

geoquímicos y petrofísicos y registros de

pozo.



Mes

es



Inversión:

Programa Exploratorio Adicional

1



Fase



1



Duración



1



Actividad



Total Actividad



88



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



US$

1



36 Meses

Inversión:

Inversión Total:



Areas Tipo 11 Costa Afuera



Fase Duración



1



2



Total Actividad

US$



Actividad







Sísmica 3D

Mínimo quince kilómetros cuadrados (15 km 2)

por cada doscientos kilómetros cuadrados

(200km 2) de superficie del Área.







Ensayos de "Pistan Core"

Uno por cada doscientos kilómetros

cuadrados (200 km 2) de superficie del Área.



36 Meses



Un (1) Pozo Exploratorio, con análisis

36 Meses geoquímicos y petrofísicos y registros de pozo.

Inversión:



Programa Exploratorio Adicional



Fase



Duración



1



36 Meses



Total Actividad

US$



Actividad



Inversión:

Inversión Total:



89



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Areas Tipo 11 Continentales No Convencionales



Fase



Duración







1



36 Meses







2



36 Meses



Total Actividad



Actividad



US$



Cartografía Geológica de Superficie a escala

1:25.000 o mayor

Mínimo sobre el cincuenta por ciento (50%)

de la superficie del Área.

Sísmica 2D

Mínimo un kilómetro (1km) por cada cinco

kilómetros cuadrados (Skm 2 ) de la superficie

del Área.

Dos (2) Pozos Estratigráficos, con análisis

geoquím1cos y petrofísicos y registros de

pozo que incluyan resonancia magnética.



Dos (2) Pozos Exploratorios con análisis

geoquímicos y petrofísicos e incluye la

adquisición de registros, la estimulación y el

"completamiento" de los Pozos.

Un programa sísimico





3



36 Meses



Cuatro



(4)



Pozos



análisis



geoquímicos



US$182.606



US$7.114.871



US$24.000.000



US$28.000.000



US$5.691.896



Exploratorios

y



con



petrofísicos



e



incluye la adquisición de registros, la



US$56.000.000



estimulación y el "completamiento" de los

Pozos.

Inversión:



US$120.989.374



90



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



Programa Exploratorio Adicional



Fase Duración



1



Total Actividad

US$



Actividad



Pozo Exploratorio

36 Meses Estimulación del Pozo Exploratorio

Sísmica 2D



US$14.000.000

US$6.500.000

US$1.600.000

Inversión:



Inversión Total:



US$22.100.000



1



US$143.089.374



EL CONTRATISTA se compromete a realizar los estudios preliminares en materia

ambiental, tales como el reconocimiento del área donde se identifiquen las posibles

afectaciones que generarían las actividades previstas, y las medidas de manejo que

se requieran para cada una de ellas.

(Fin del Anexo C)



91



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



ANEXO D: DERECHOS ECONÓMICOS



D. l. POR USO DEL SUBSUELO

Áreas Asignadas en Exploración: Según lo establecido en la Cláusula 38.1 del Anexo

A, por cada Fase durante el Período de Exploración, EL CONTRATISTA reconocerá y

pagará a LA ANH un derecho cuyo valor será, en dólares de los Estados Unidos de

América, el que resulte de multiplicar el número de hectáreas y fracción de hectárea

del Área Asignada, excluidas las Áreas de Producción, por el valor que se presenta en

la siguiente tabla:

TABLA A: Valor 2012 por fase en USO 1 Hectárea

Por cada



Por las



Tamaño



hectárea



primeras



de área



adicional a



100.000 Has.



Duración fase

Continentales



100.000 Has.



::;; 18



> 18



::;; 18



> 18



Meses



Meses



Meses



meses



2.48



3.30



3.30



4.95



Área costa afuera



0.82



Los valores que se encuentran en la anterior tabla se deben actualizar cada Año, con

el porcentaje de variación del Índice de Precios al Productor - PPI - publicado por el

Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula de la siguiente

forma:



%PPI =



(PPlcn-z) - PPlcn- 3 ))

pp¡



(n-3)



Donde n = Año en que se realiza la actualización

Áreas Asignadas en Evaluación y Áreas Asignadas en Producción: EL CONTRATISTA

reconocerá y pagará a LA ANH un derecho cuyo valor, en dólares de los Estados

Unidos de América, será el que resulte de multiplicar la producción de Hidrocarburos

que corresponde a EL CONTRATISTA según la Cláusula 29 por doce centavos de

92



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



dólar más cincuenta y cinco centésimos de centavo de dólar de los Estados Unidos de

América (USD 0.12SS), por cada Barril de Hidrocarburos Líquidos.

Para Gas Natural este monto será de un céntimo de dólar más doscientos cincuenta y

cinco milésimas de centavo de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0.012SS)

por cada mil pies cúbicos (1.000 PC).

Los valores que se enuncian en los apartados anteriores, se deben actualizar cada

Año con el porcentaje de variación del Índice de Precios al Productor - PPI publicado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el cual se calcula

de la siguiente forma:



(PPicn-2)- PPicn- 3))

PPicn-3)



%P P1 = -'-------'------'----'--"-'--



Donde n = Año en que se realiza la actualización



D.2. DERECHOS POR CONCEPTO DE PRECIOS ALTOS

EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA ANH un Derecho por concepto de

"Precios Altos" sobre la producción de su propiedad, en especie o en dinero, a

elección de LA ANH, en los siguientes casos:

a) En el caso de Hidrocarburos Líquidos, con excepción de los Hidrocarburos

Líquidos Extrapesados, a partir del momento en que la producción acumulada

del Área Asignada, incluyendo el volumen correspondiente a Regalías y de

pruebas, supere los cinco (S) millones de Barriles, y el precio del crudo

marcador "West Texas Intermediate" (WTI) supere el Precio Base Po,

establecido en la Tabla B, y

b) En el caso de Gas Natural cuando transcurran cinco (S) Años a partir del inicio

de la producción de Gas Natural y el precio promedio de venta de éste supere

el Precio Base Po, según la misma tabla B.

El valor de los Derechos por concepto de Precios Altos se establecerá mediante

la siguiente fórmula:

93



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Q=[(P-Po)/P]xS

Donde:

Q



= Derecho Económico que se entregará a LA ANH



P



= Precio marcador (WTI para crudo ó precio promedio de venta del Gas Natural)



Po = Precio Base de referencia según la tabla B

S



= Porcentaje de participación según la tabla C



TABLA B.- Precios base de referencia

Po (USD/BI)



Gravedad API de Hidrocarburos Líquidos producidos



(Año 2012)



Mayor de 29° API



32.61



Mayor a 22° API e inferior o igual a 29° API



33.87



Mayor a15° API e inferior o igual a 22° API



35.14



Descubrimientos localizados a más de 300 mts. de profundidad

de agua

Mayor a 10° API e inferior o igual a 15° API



40.15

50.18



Hidrocarburos Líquidos asociados a Yacimientos No



81



Convencionales

Gas natural exportado:

Distancia en línea recta entre punto de entrega y punto de recibo

en país de destino



Po

(USD/MMBTU)



Menor o igual a 500 km



7.54



Mayor a 500 y menor o igual a 1000 km



8.79



Mayor a 1000 km o planta de LNG



10.04



TABLA C.- Porcentajes de participación

Precio WTI (P)



Porcentaje de participación (S)



Po=::; P < 2Po



30%



94



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



2Po::::; P < 3Po



35%



3Po::::; P < 4Po



40%



4Po::::; P < SPo



45%



SPo::::; P



50%



En la fórmula anterior se aplicarán las siguientes definiciones:

P: Para Hidrocarburos Líquidos, es el precio promedio del petróleo crudo marcador

"West Texas Intermediate" (WTI) en Dólares de los Estados Unidos de América por

Barril (USD/BI) y para Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural

producido en la ejecución del contrato, expresado en Dólares de los Estados Unidos

de América por millón de Unidad Térmica Británica BTU (USD/MMBTU). Estos

promedios son para el Mes calendario correspondiente. Para Hidrocarburos Líquidos,

las especificaciones y cotizaciones se publican en medios de reconocido prestigio

internacional. En relación con el Gas Natural, el CONTRATISTA deberá remitir la

información



del



precio



promedio



de venta



del



Gas



Natural



para



el



mes



correspondiente. Para el cálculo del precio promedio del Gas Natural no se tomarán

en cuenta las transacciones hechas por EL CONTRATISTA con un Beneficiario Real o

Controlante o con sociedades vinculadas o relacionadas.

Po: Para Hidrocarburos Líquidos es el precio base del petróleo crudo marcador,

expresado en dólares de los Estados Unidos de América por Barril (USD/BI) y para

Gas Natural es el precio promedio de venta del Gas Natural producido en la ejecución

del contrato, en Dólares de los Estados Unidos de América, por millón de Unidad

Térmica Británica (USD/MMBTU), indicado en la tabla B.

Para la producción de Hidrocarburos Líquidos Extrapesados, EL CONTRATISTA no

pagará a LA ANH Derecho por Precios Altos.

Para Gas Natural: Este Derecho Económico se pagará a partir del quinto Año de inicio

de la producción del Campo, el cual consta en la resolución de aprobación expedida

por la autoridad competente, y siempre que se cumpla una de las siguientes

condiciones:



95



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



- Para el Gas Natural que se destine a la exportación: Este Derecho Económico se

causará en el evento de que el precio promedio de venta del Gas Natural

producido en la ejecución del contrato supere el Precio Base Po.

- Para el Gas Natural que sea destinado al consumo interno en el país: Este

Derecho Económico se causará en el evento de que el precio promedio de venta

del Gas Natural producido en la ejecución del contrato supere el Precio Base Po.

Por el contrario, en caso de que su precio sea regulado por la Comisión de

Regulación de Energía y Gas -cREG - o la entidad que la sustituya, EL

CONTRATISTA no pagará a LA ANH Derecho por concepto de Precios Altos.

Todos los valores correspondientes a los Derechos Económicos de que trata este

Anexo, a excepción del precio base Po que corresponda al precio regulado para gas

para consumo doméstico, se ajustarán anualmente a partir del primero (1 °) de enero

de cada Año, según la siguiente fórmula:

Po= Po(n-1) x (1+ I(n-2))

Donde:

n:



Es el Año Calendario que comienza y para el cual se hace el cálculo.



n-1:



Es el Año Calendario inmediatamente anterior al año que comienza.



n-2:



Es el Año Calendario inmediatamente anterior al año n-1.



Po:



Es el Po que rige para el nuevo Año como resultado de la fórmula,

aproximando a dos decimales.



Po(n-1): El es el valor de Po del Año Calendario inmediatamente anterior (n-1).

I(n-2):



Es la variación anual, expresada en fracción, del índice de precios al

productor de los Estados Unidos de América publicado por el Departamento

del Trabajo de ese país - PPI Finished Goods WPUSOP 3000 - entre el final

del Año Calendario n-2, y el índice correspondiente al final del año

inmediatamente anterior al mismo año n-2 aproximado a cuatro (4)

decimales.



El cálculo realizado anteriormente, se efectuará en el mes de diciembre de cada Año

y se aplicará al Año siguiente.



96



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor 62



Parágrafo: En caso de que el precio del petróleo crudo marcador "West Texas

Intermediate" pierda su reconocimiento como precio marcador, LA ANH escogerá el

nuevo petróleo crudo marcador a utilizar y modificará la tabla con base en el nuevo

índice, manteniendo las equivalencias con los valores de Po para el petróleo crudo

marcador "West Texas Intermediate".

LA ANH indicará por escrito a EL CONTRATISTA la forma de pago de este derecho, en

dinero o en especie. Si LA ANH desea cambiar la forma de pago deberá anunciarlo

por escrito a EL CONTRATISTA con una antelación no menor a tres (3) Meses.

En caso de que la ANH escoja recibir los Derechos por concepto de "Precios Altos" en

especie, el CONTRATISTA deberá entregarlos en el Punto de Entrega.

D.3. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN



Participación en la Producción (X%)



EL CONTRATISTA pagará a LA ANH a título de Derecho como Participación en la

Producción (x%) después de Regalías señalado anteriormente, así:



1 °/o



EL CONTRATISTA pondrá a disposición de la ANH, en el Punto de Entrega, el

porcentaje correspondiente.



El recaudo se hará en especie o en dinero, según lo



determine LA ANH de la forma prevista para Regalías en las Cláusulas 35.1, 35.2 y

35.3 del Anexo A. La ANH tendrá derecho a almacenar el volumen de Hidrocarburos

correspondiente a los Derechos como Participación en la Producción, de la misma

forma prevista en el contrato para el volumen de Hidrocarburos correspondiente a

Regalías.

AGENCIA

HIDROCARBUROS



NACIONAL



DE EL CONTRATISTA:



UNION TEMPORAL



BLOQUE COR 62 ECPEM (CONFORMADO

POR ECOPETROL Y EXXONMOBY)



C:u~a-;r~

BLAS ENRIQUE VELASQUEZ CONVERsPresidente



Representante legal y Operador



97



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



ANEXO E: MODELO CARTA DE CRÉDITO



[PAPEL MEBRETEADO DEL BANCO EMISO!(J



CARTA DE CRÉDITO STANDBY No.:

BANCO EMISOR: [NOMBRE COMPLETO Y DOMICILIOJ

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: [DÍA/ MES, AÑOJ

BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

CONTRATISTA:

Estimado señores,

Por medio del presente documento comunicamos a ustedes que hemos expedido a

favor de la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ("Beneficiario") o sus

cesionarios, la presente carta de crédito standby No.



por la



cantidad de US$ [importe con número/ letra y moneda]. Esta carta de crédito standby

es irrevocable y pagadera a la vista y se emite para garantizar el cumplimiento y la

correcta ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA en el Período de Exploración

y de cada fase del Programa Exploratorio Posterior (si lo hay) y las demás actividades

inherentes a tales obligaciones, así como para garantizar el pago de las multas que se

lleguen a imponer al CONTRATISTA por el incumplimiento del contrato suscrito entre

el CONTRATISTA y el Beneficiario el [día/ mes y año de firma del contrato]

("Contrato").

La presente carta de crédito standby será pagada mediante transferencia electrónica

de fondos inmediatamente disponibles en la cuenta que indique el Beneficiario en el

requerimiento



de



pago,



previa



presentación



de



los



siguientes



documentos



("Requerimiento de Pago"):



l.

2.



Original o copia simple de la carta de crédito standby.

Requerimiento de Pago, en hoja membreteada del Beneficiario, debidamente

firmado por el Representante Legal del Beneficiario o, quien haga sus veces,

según formato anexo El, enviado a las oficinas del Banco Emisor en: [incluir



98



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



ciudad y dirección].



Si no se envía el Requerimiento de Pago antes citado dentro de la vigencia de la

presente carta de crédito standby, cesará la responsabilidad del Banco Emisor

derivada de la misma.

Condiciones especiales:



l. Queda entendido que la responsabilidad del Banco Emisor derivada de la

presente carta de crédito standby se limita única y exclusivamente al valor de la

presente carta de crédito standby.

2.



La suma expresada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de la



presente carta de crédito de standby, será pagada en dólares de los Estados Unidos

de Norteamérica, o en pesos colombianos si así lo informa el Beneficiario y no podrá

ser descontado o deducido ningún fee, cargo o retención de ninguna naturaleza.

3. Se permiten disposiciones parciales y disposiciones múltiples, sin exceder el

importe total.

4.



En caso de que el Requerimiento de Pago no cumpla con los términos y



condiciones de esta carta de crédito standby, el Banco Emisor deberá dar aviso

escrito al Beneficiario, especificando dichas razones, a más tardar el tercer día hábil

inmediatamente siguiente a aquel en que se haya hecho el Requerimiento de Pago.

Este aviso escrito será entregado al Beneficiario en su domicilio en la ciudad de

Bogotá y deberá estar dirigido al representante legal del Beneficiario. El Beneficiario

podrá volver a presentar un nuevo Requerimiento de Pago que cumpla con los

términos y condiciones de esta carta de crédito standby, siempre y cuando dicho

Requerimiento de Pago se presente dentro de la vigencia de esta carta de crédito

stand by.

Este documento se regirá por ia las reglas "ISP98" (Prácticas Internacionales para

Standby emitidas por la CCI publicación ICC 590).

Cualquier controversia que surja con motivo de la presente carta de crédito standby



99



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



deberá resolverse exclusivamente ante la jurisdicción ordinaria competente de la

República de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá.

Atentamente,



Firma del Representante Legal del Banco Emisor



100



CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCION DE HIDROCARBUROS No. 007 DE 2012

Cor62



ANEXO El:MODELO DE REQUERIMIENTO DE PAGO

[Hoja membreteada del Beneficiario]

Fecha: (fecha de presentación)

Banco Emisor:

(Nombre y Domicilio)

Ref.: Carta de crédito stand by No. _ _

La Agencia Nacional de Hidrocarburos en su carácter de beneficiario (''Beneficiario")

de la carta de crédito standby de la referencia, por medio del presente Requerimiento

de Pago, manifiesta:

Que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Contratista) ha incumplido con los términos y

condiciones del contrato de fecha



suscrito con el Beneficiario,



específicamente la obligación(es) prevista(s) en la(s) cláusula(s)



y/o el



Beneficiario le ha impuesto una multa en desarrollo del Contrato, por lo que el

Beneficiario está en su derecho de requerir el pago.

Por lo anterior, sírvanse transferir el pago por la cantidad de _ _ _ _ _ _ _ _ a

la cuenta bancaria No.



del Banco



a



nombre de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Agradecemos citar la referencia de la presente carta de crédito standby en cada pago

realizado.

Atentamente,

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Nombre:

Cargo:

Teléfono:

Fax:

101